裝修合同

時間：2022-08-03 13:29:52 裝修合同我要投稿

【精華】裝修合同范文集合6篇

　　隨著時間的推移，合同的地位越來越不容忽視，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家收集的裝修合同6篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【精華】裝修合同范文集合6篇

裝修合同篇1

　　委托方（甲方）：_________________________

　　承接方（乙方）：_________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：_______區_______街_______單元_______室。

　　二、形式結構：_______層式_______室_______廳_______廚_______衛。

　　三、工程項目：

　　1、______個房間（______臥室、______客廳）地面鋪設_________瓷磚，打地角線，要求平整；______個廚房，______個衛生間墻面_________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪_________瓷磚，要求平整；_________個陽臺地面鋪設_________瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，______個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：

　　為確保工程質量，暫扣_________元押金，______年______月______日至______年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，______天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式______份，甲乙方各執______份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：____________________乙方：_____________________

　　電話：____________________電話：_____________________

　　_________年______月______日_________年______月______日

裝修合同篇2

　　發包人：

　　手機：

　　委托代理人：

　　公司電話：

　　承包人：

　　手機：

　　委托代理人：

　　公司電話：

　　依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：_____________________________________________________________________________。

　　1.2工程內容及做法：（詳見施工圖）。

　　1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式。

　　（1）承包人包工、包料;（詳見預算清單）

　　（2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料;（詳見預算清單）

　　1.4工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　1.5合同價款：本工程合同價為：大寫：（）元，小寫：（）元。（詳見預算書）

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　2.1發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

　　2.2發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（注：圖紙在發包人簽約付款后提供），設計費（大寫）______________________________元，由發包人支付（此項費用不在工程合同價款內）。

　　第三條發包人義務

　　3.1開工前______天，為承包人入場施工創造條件。清理出室內物品，以便不影響施工。

　　3.2提供施工期間的水源、電源并負責相關費用。

　　3.3負責協調與物業公司的相關手續及費用（裝修押金，垃圾清運費）。負責協調與鄰里之間的關系

　　3.4如需拆改原建筑物的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續及相關費用。

　　3.5施工期間發包人仍需部分施工該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

　　3.6參與工程質量和施工進度的監督、竣工驗收。負責自備材料按工程進度進場。

　　第四條承包人義務

　　4.1施工中嚴格執行安全操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　4.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得影響鄰里居民的作息及環境污染。

　　4.3切實保證居室內給、排水管道的暢通。

　　4.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期，簽字確認變更聯系單。

　　第六條材料的提供

　　6.1由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。

　　6.2由承包人提供的工程主體材料（電線、水管、板材、油漆），承包人應在材料運到施工現場后通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第七條工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延。

　　（1）工程量變化和設計變更

　　（2）不可抗力的自然原因（如氣候等）。

　　（3）發包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2因發包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　7.3發包人未按期支付工程款工期相應順延。

　　7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第八條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：按浙江省裝飾裝修地方標準DB33/1022—20xx執行。

　　第九條工程驗收和保修

　　9.1工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內參加驗收，驗收合格后，填寫工程竣工單。辦理移交手續并填寫工程保修單。

　　9.2未竣工驗收，發包人自行入住視作驗收合格。

　　9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關工程保修期為2年。（自備材料，自備成品除外）

　　第九條工程款支付方式

　　10.1合同生效后，雙方約定，發包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

　　第一次：年月日（合同簽訂當日），支付金額（合同總價的35%）：________________元。第二次：年月日（木工進場時），支付金額（合同總價的35%）：________________元。第三次：年月日（油漆工進場時），支付金額（合同總價的25%）：________________元。第四次：安裝工程開始時，支付金額（合同總價的5%）：________________元。

　　10.2工程安裝前，承包人應向發包人提供工程決算書。發包人在接到決算書后日內如未有異議，即視為同意，同時發包人應向承包人結清工程尾款，利于安裝工程展開。

　　第十一條違約責任

　　11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　11.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　11.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由負責方賠償對方相應經濟損失。

　　11.4發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權采取停工措施。

　　11.5由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發包人支付違約金元。

　　第十條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議的解決方式：_________

　　12.1由當事人雙方協商解決

　　12.2由有關部門調解

　　12.3協商或調解不成的，按下列第______種方式解決。

　　（1）提交_________________仲裁委員會仲裁。

　　（2）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十一條幾項具體規定

　　13.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到小區內指定地點。

　　（如小區內無指定地點，垃圾須運至小區外，則屬于二次清運，二次清運費由發包人承擔）13.2施工期間，發包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供外屋新鎖，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　13.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午______點______分至______點______分下午______點______分至______點______分

　　第十二條其他約定事項：__________________________________________________________。

　　第十三條附則

　　15.1本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　15.2本工程施工圖及預算書作為本合同附件，發包方認可簽字生效，具同等法律效力。

　　15.3本合同簽訂后工程不得轉包。

　　15.4本合同一式______份，雙方各執______份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

裝修合同篇3

　　發包人編號：

　　承包人編號：

　　備案編號：

　　鑒證編號：

　　發包人：

　　承包人：

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程內容：房屋間數室廳;總建筑面積平方米。

　　1.3承包范圍： 1.4承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料;

　　(2)承包人包工包部分材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　1.5 開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　總日歷工期(包括法定節假日)：日

　　第2條合同價款與支付

　　2.1合同價款

　　金額(人民幣大寫)：￥：

　　2.2合同價款采用方式

　　雙方商定本合同價款采用第種方式確定。

　　(1)采用固定價格。固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 (2)采用可調價格，按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　(3)成本加酬金

　　2.3工程預付款

　　合同生效后，發包人向承包人預付工程款 %即人民幣(大寫) 預付款扣回的時間、比例：

　　2.4工程款(進度款)支付

　　(1)工程款支付方式：

　　(2)工程款支付金額和時間：工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。

　　發包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

　　第3條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　(1)發包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(費用包含在合同價款內)。

　　第4條發包人工作

　　4.1指派為發包人駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　4.2裝飾裝修工程開工前，負責向物業或者房屋管理機構辦理申報登記，并應當與物業管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協議，主動接受監督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線(水、電、暖氣、煤氣管道)，負責到有關部門辦理審批手續。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。

　　4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　4.5開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現場交底。

　　4.6負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔相應的費用。

　　第5條承包人工作

　　5.1指派為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

　　5.2嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　5.3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　5.4未經發包人同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　5.5工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　5.6保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　第6條材料供應

　　6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

　　6.2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。

　　6.3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。

　　第7條安全生產和防火

　　7.1發包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　7.2發包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　7.3承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。

　　7.4由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第8條工程質量及驗收

　　8.1雙方約定本工程質量應達到國家質量評定標準(可選擇優良或合格)。

　　8.2優良工程等級增加的經濟支出 8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　8.4發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。

　　8.5工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，并辦理驗收和移交手續。

　　8.6裝飾裝修工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，應當向發包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第9條工程變更

　　9.1發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經發包人批準。

　　第10條竣工結算

　　10.1工程竣工合格后，承包人應及時向發包人提出工程竣工結算報告，辦理竣工結算。發包人接到竣工資料后三日內如未有異議，即視為同意。

　　10.2工程結算報告經發包人批準后，雙方簽字，三日內由發包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算，應承擔違約責任。

　　第11條工程保修

　　11.1驗收合格后，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。

　　第12條違約責任

　　12.1由于發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的

　　支付滯納金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人元違約金。

　　工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的 %。

　　12.3承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　12.4未經發包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。

　　12.5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。

　　12.6未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。

　　12.7因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　12.8雙方約定其它違約責任：

　　第13條爭議的解決方式

　　13.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交大連仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向工程所在地人民法院起訴。

　　第14條不可抗力

　　14.1雙方關于不可抗力的約定：

　　第15條保險

　　第16條

　　本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數：

　　第17條

　　合同備案、鑒證

　　合同備案、鑒證：(現場簽字)

　　發包方：

　　法定代表人：

　　身份證號：

　　承包方：

　　法定代表人：

　　身份證號：

　　第18條

　　合同日期

裝修合同篇4

　　合同編號：______

　　發包人：

　　承包人：

　　本工程設計人：電話：

　　施工隊負責人：電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條、工程概況

　　工程地點：___________________。

　　工程內容及做法（詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　承包人包工，包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

　　承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

　　承包人包工，發包人包料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

　　工程期限____天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

　　第二條、工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人，承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

　　第四條、發包人義務

　　開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則；

　　提供施工期間的水源，電源；

　　負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

　　不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第五條、承包人義務

　　施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通；

　　保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條、工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單）。

　　第七條、材料的提供

　　由發包人提供的`材料，設備（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　由承包人提供的材料，設備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條、工期延誤

　　對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　工程量變化和設計變更；

　　不可抗力；

　　發包人同意工期順延的其他情況。

　　因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不

　　順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條、質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十條、工程驗收和保修

　　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。

　　工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）。

　　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。

　　第十一條、工程款支付方式

　　雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

　　合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　工程進度過半指：________________________________________。

　　其他支付方式：_______________________________________。

　　工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　第十二條、違約責任

　　合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　第十三條、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　（一）提交________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條、幾項具體規定

　　因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內）。

　　施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

　　第十五條、其他約定事項：_______________________

　　第十六條、附則

　　本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　本合同簽訂后工程不得轉包。

　　本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。

　　合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發包人（簽字）：承包人（蓋章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　________年____月____日 ________年____月____日

裝修合同篇5

　　【案情介紹】

　　孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。

　　【審理結果】

　　人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效，并判決如下：

　　1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

　　2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;

　　3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。

　　【精典評析】

　　本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。

　　1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。

　　孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒有法律效力。

　　無效合同的法律后果有：

　　(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。

　　(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。

　　2.侵權損害賠償的責任

　　由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。

裝修合同篇6

　　委托方(甲方)：____________

　　住所地址：___________________________

　　身份證號碼：_________________

　　電話：_____________

　　承接方(乙方)：____________

　　住所地址：___________________________

　　身份證號碼：_________________

　　電話：_____________

　　工程項目：__________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢(裝修)。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址：________________________________________________

　　2. 居室規格： ____ 室____ 廳____ 廚____ 衛，施工建筑面積____平方米。

　　3. 委托方式：包工包料(除防盜門、燈具、地板材料費外)

　　4.工程價款(金額大寫)：________________元整，該工程價款包括合同第三條中所列明的工程材料款，裝潢過程中的全部人工費、搬卸費、裝潢垃圾清理費等。(備注：所有與裝潢相關的人工費用和工程材料費用，均由乙方承擔。如在施工工程中，乙方提出其他費用支付要求，甲方均有權拒絕支付。若乙方以此為由拖延施工，甲方有權終止合同并追究相關違約責任。)

　　5. 工程開工日期：_______年_______月_______日

　　6. 工程竣工日期：_______年_______月_______日工程總天數：______天

　　第二條：施工內容

　　1.客廳：鞋柜一個、客廳推出、做石膏線、吊頂、做塑鋼窗、安裝四個插座和兩個開關。

　　2.主臥：衣柜一個(帶梭門)加吊柜、陽臺衣柜一個(帶梭門)加吊柜、床頭柜兩個、做石膏線、安裝六個插座和兩個開關。

　　3.次臥：衣柜一個(帶梭門)加吊柜、主臥次臥之間做隔斷立新墻、做塑鋼飄窗、飄窗改成電腦桌加書柜一個、床頭柜兩個、做石膏線、安裝四個插座和兩個開關。

　　4.廚房：下水改造、貼墻磚、地磚、訂做整體櫥柜、推出無煙灶臺、安裝排風扇、安過石門、吊頂(鋁扣板)、安裝菜盆、混水閥、案板石英石、安裝六個插座和兩個開關、防水處理。

　　5.衛生間：下水改造、貼墻磚、地磚、吊頂(鋁扣板)、安過石門、安洗臉臺和柜、面盆混水閥、洗衣機龍頭和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安裝兩個個插座和兩個開關、防水處理。

　　6.強弱電安裝具體要求：所有電路(電線、有線電視、電話、電腦網線)要穿管走，電線要地線，強電的線路不能在地下接，要接入配電盒內(插座、天關內)，插座面板要用五眼，開關帶五眼插座，另裝配電箱(空開)六組。

　　7.墻面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳膠漆必須嚴格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墻面處理要做到橫平豎直，陰陽角要調直。

　　8.訂做整體櫥柜：由乙方委托專門廠家訂做整體櫥柜，標準為750元/直米，若超出該費用標準，多出部分則由甲方承擔。特別規定：整體櫥柜背后必須鋪滿墻磚，臺面材料為石英石，柜面為PU板。

　　第三條：裝潢工程材料

　　序號品名品牌/規格價格備注1電線武漢二廠銅芯線 2插座、開關飛雕牌底盒、面板

　　上下水管偉星PP-R水管、

　　聯塑PPC下水管

　　絕對不能有滲漏4木芯板鷹冠牌16mm厚95元/張級別：E15衛生間及廚房的墻磚、地磚300*300或330*330 墻磚、地磚不可混用6衛生間洗臉臺 500帶鏡子、柜子、毛巾架、掛鉤7鋁扣板奧普/友邦/品格/寶蘭/奧華 8排風扇 200兩個9廚房、衛生間雙層玻璃門1.2m厚鋁合金門500 10主、次臥門、門窗 600含門套、窗套、門鎖、門吸11衛生間防水膠、防水涂料鄰樂/西卡/德國漢高 12家具木器漆多樂士5合1清味木器色漆底漆、面漆同一品牌13墻面乳膠漆多樂士5合1金裝環保漆底漆、面漆同一品牌14膠水漢港白乳膠墻面、家具用15堵漏王、填縫劑 16大便器坐式帶水箱17混水閥廚房、廁所各一18輔材釘子、砂紙、裝飾五金第四條：材料供應

　　1. 乙方對本合同中所用材料一律實行明碼標價，且為正規廠家生產的合格產品。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的室內裝修工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　4.乙方在工程中使用主要材料的品種、規格、名稱，需經甲方認可。

　　5.工程價款包含材料費，若甲方自行購買材料費用應從總款中減除。

　　第五條：付款方式

　　開工支付______元，水電完工驗收合格后付__

　　____元，泥木工、墻面漆、油漆完工驗收合格后付______元，交房驗收合格后付______元，余款在交房后付清。

　　第六條：其他事項

　　1.安全問題：乙方嚴格按照安全施工進行，如出現安全事故均由乙方負責。

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽訂日起生效。

　　甲方(業主)：乙方(包方)：