【熱門】裝修合同模板集合7篇
在不斷進步的社會中，越來越多事情需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編幫大家整理的裝修合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
裝修合同 篇1
甲方（委托方）：
乙方（施工方）： 寧波xx裝飾工程有限公司
營業執照號碼：330212000234446
為規范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，簽訂本合同。
一、甲乙雙方的條件
1、甲方準備裝飾裝修（以下簡稱裝飾）的住房系合法擁有。
有效證明 。
2、乙方是經工商行政管理機關核準登記，并取得建設行政主管部門頒發的《建筑裝修裝飾工程施工資質證書》（以下簡稱資質等級）的企業（外地企業應辦理進城手續）。
二、工程概況
1、裝飾施工地址： 市 區路（小區） 幢號（單元）室。
2、房屋結構： 結構。
3、戶型： 室 廳 衛，套內建筑面積 平方米。
4、裝飾施工內容：詳見《工程預算書》。
5、承包方式，按第種方式承包：
�。�1）包工包料；（2）包清工；（3）部分承包
6、本工程由 設計。
7、工期：
自 年 月 日開工，至年 月 日竣工，工期天。
三、工程價款及結算方式：
�。ㄒ唬┕こ炭們r款： ￥元人民幣
稅金（ %）： ￥元人民幣
合 計：￥ 元人民幣
大 寫：￥ 元。
�。ǘ└犊罘绞剑�
工程款付款按下列雙方協商約定支付：
（1）合同簽訂后，甲方支付總價款的 40 %，計 元；木工進場前3天，甲方支付總價款的 30 %，計元；油漆工進場前3天，甲方支付總價款的25 %，計 元；尾款為總價款的5 %，計 元；甲方應在本工程竣工驗收合后 七 日內一次付清。
（2）雙方約定如變更施工內容，變更部分的工程款以《工程項目變更單》按實另計。
（3）變更部分的工程款在交納第三筆工程款時一并結清。
�。ㄈ┕こ探Y算：詳見《工程結算書》。
�。�1）工程結算在木工完工后，油漆工進場前進行。
四、施工準備及雙方的義務
�。ㄒ唬┘追降墓ぷ�
1、甲方開工前，應當按照《寧波市城市房屋使用安全管理條例》規定，向施工地的物業管理企業申報登記。對確需改變建筑主體或承重結構的，需向乙方提交經原設計單位或具有相應資質等級的設計單位提出的裝修設計方案（復印件）。
2、做好施工中因臨時使用公用部位操作可能影響鄰里關系的協調工作。
3、甲方應在開工前三天全部或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備條件。并說明使用注意事項。
4、如由甲方提供設計及施工圖紙，應組織三方（即業主、設計方、施工方）對圖紙進行會審和交底工作。
5、甲方可以聘請專業的監理公司進行工程監理。
6、指派 為甲方代表，負責履行合同，對工程質量、進度進行監理、驗收及辦理其他事項。
�。ǘ┮曳降墓ぷ�
1、開工前檢查水、電、燃氣管道、樓（地）面天棚、墻面，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。
2、制定施工方案和進度計劃，交甲方審定。在施工前對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底。
3、指派為乙方代表，負責履行合同。按要求組織施工，保質、保量、按期安成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。
4、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不擾民，不污染環境，早上7時前及晚上9時后不得進行有噪聲的施工作業。
5、不任意在施工所在房屋公用部位堆放施工材料、機具及垃圾。
五、材料供應
1、甲方負責采購供應的材料、設備應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。甲、乙雙方應辦理驗收交接手續。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、凡由乙方供應的材料、設備，乙方應交甲方驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
4、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出；甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。
六、安全生產要求
1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。甲方不得擅自更改防護措施及動用施工設施。
2、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消
防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。
違反上述規定，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復或賠償。
3、甲、乙雙方共同遵守國家及寧波市裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構，拆、改承重墻和違法搭建。
七、施工進度、施工內容和工期變更
1、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
2、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備，須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其它管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果，由甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方在七日內組織驗收。驗收合格的，辦理驗收移交手續，并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗。
甲方： 姓名（簽字）：
聯系電話：
乙方：
單位名稱（蓋章） ：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
日期： 年 月 日
裝修合同 篇2
一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《上海市合同格式條款監督條例》及有關法律法則制定的示范文本，供雙方當事人約定采用。簽訂合同前請仔細閱讀。
二、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一次性消費，涉及的標的額較大，專業性較強，合同履約期長，為更好地維護雙方當事人的合法權益。雙方簽訂合同時應慎重，力求內容具體、全面、嚴密。
三、簽訂合同前發包人（業主、甲方）要驗看裝飾公司（乙方）《企業法人營業執照》和《建筑業企業資質證書》。與分公司（分部）簽訂合同，除驗看其《營業執照》、《建筑業企業資質證書》外，合同應加蓋該分公司（分部）上級公司的合同專用章。
四、第一條第6款“總價款”是甲（業主）、乙（裝飾公司）雙方對設計方案、工程報價確認后的金額，在一般情況下竣工結算時上下增減的幅度不大。如在施工過程中需增加或減少工程項目，所用材料發生變化，應簽訂《工程項目變更單》，作為竣工結算時的依據，防止口說無憑，造成糾紛。
五、第一條第7款開、竣工日期必須明確，這關系到違約責任的認定。
六、第二條“材料供應的約定”，無論是甲方（業主）供料或乙方(裝飾公司）包工包料都應提供材料清單，內容包括材料名稱、品牌、規格、型號、等級、數量、單價、舍價，甲方（業主）提供的材料還需寫明送達時間、送達地點。
七、第互多第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款，甲、乙雙方如有特殊約定，可在合同中寫明。
八、家庭裝飾裝修每個單項工程結束都需進行驗收，并須在驗收單上簽字認可�？⒐た傭炇�，需甲（業主）、乙（裝飾公司）雙方均在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標，乙方（裝飾公司）應予整改，直到達標為止。
九、工程竣工，通過驗收交付使用，裝飾公司應向甲方（業方）提供“保修單”，保修期一年，從竣工驗收之日起，包工包料的工程對整個工程實行保修，部分包工包料的工程對該部分實行保修，清包工的工程僅對施工質量實行保修。
十、甲（業主）、乙（裝飾公司）雙方經濟來往均需開具收據，竣工驗收付清余款，裝飾公司必須開具統一發票。
裝修合同 篇3
發包人：
營業地址：_____________
委托代理人：_________營業執照號：___________
電話：_______________法定代表人：___________電話：_________
承包人：
委托代理人：___________電話：_________
本工程設計人：_________電話：_________
施工隊負責人：_________電話：_________
依照《中華人民共和國合同法 》及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：____________________
1.2 工程內容及做法（詳見：預算表。施工圖紙）。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
�。�1）承包人包工、包料
�。�2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
�。�3）承包人包工、發包人包料（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4 工程期限_____天，開工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：______________元（詳見預算報價單）。
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
�。�1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙），設計費__________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第三條 發包人義務
3.1 開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
3.2 提供施工期間的水源、電源；
3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
3.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；
3.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包人義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的'規定，不得擾民及污染環境；
4.3 保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；
4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見裝飾裝修工程增減項目單）。
第六條 材料的提供
6.1 由發包人提供的材料、設備（詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；
6.2 由承包人提供的材料、設備（詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延；
�。�1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
�。�3）發包人同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指：________________________________________
�。�2）其他支付方式：________________________________________
8.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 月
第九條 違約責任
9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
9.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
9.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4 發包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。
9.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
9.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
（一）提交__________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 附則
11.1 本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
11.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
11.3 本合同一式_______份，雙方各執________份，_________部門___________份。
11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包人：____________（簽字） 承包人：_______________（簽章）
法定代理人：_____________ 法定代理人：_____________
委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________
________年_____月_____日
個人房屋裝修合同書店面裝修合同樣本家庭裝修合同范本
裝修合同 篇4
一、為確保裝修工程區域裝修期間的安全，訂立裝修安全協議如下：
甲方：
1、依據相關審定的設計方案，對本裝修工程進行監督。
2、協調乙方進場施工事宜。
3、甲方對乙方施工中的消防安全有監督的權力，在發現乙方有不安全的因素，有權責令乙方整改。
乙方：
1、乙方自行組織所需施工人員，并對施工人員進行安全教育與安全管理。制定相關安全計劃與規則并督促實施。
2、乙方在進得高空作業時，應嚴格按照相關規定做好安全防護措施。在確保安全的情況下才可施工。
3、乙方因施工發生的任何安全事故均由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
4、本協議一式兩份，甲乙方各執一份。
5、本協議一經簽署即產生法律效應，直至施工驗收結束，雙方共同遵守。
二、裝修質量
1、工程使用主要材料的品種，規格、名稱、經雙方認可。
2、施工中，甲方如有特殊施工質量要求，雙方應協商確認。
3、批內墻、天花，保證平行。不能高低不平，陰陽角拉直。
批三遍灰后打磨入滾油，至少滾三遍保證油光亮。
三、付款方式
1、工程進展批完第一遍灰預付款20%。
2、批完三遍灰驗收后付30%。
3、上完三遍油驗收合格付清余款。
甲方簽名：乙方簽名：
聯系電話：聯系電話：
年 月 日年 月 日
裝修合同 篇5
簽訂裝修合同，對于裝修公司而言，是對裝修工作負責;對于消費者而言，是房屋裝修的有效保障。不過，也有一些不負責任的裝修公司，在與消費者簽訂合同時故意設置陷阱，牟取暴利。因此消費者在簽訂裝修合同時，更要仔細檢查，莫讓保障變陷阱。
陷阱一：故意增加裝修項目
有些設計師在設計中故意增加裝修項目，不需要做梁的地方加個梁，沒必要吊頂的地方非要吊頂。這樣一來，裝修報價就要高很多，設計師的提成也就會增加很多了。
對付這種陷阱，消費者一定要明確自己的居住需求。如果在設計中出現了造價較高，又沒什么實用價值的項目，您一定要堅持自己的要求。
陷阱二：舍低就高撈取回扣
有一些建材商和設計師私下約定，只要設計師在設計中使用了他們的材料，最后由建材商給設計師回扣。所以設計師在進行設計時，就故意使用這些有回扣的材料。即使有其他價格比較便宜、裝飾效果更好的裝飾材料，設計師在設計中也不會采用，結果讓消費者花冤枉錢。
對付這種陷阱，就要求您對目前的裝飾材料市場有個大致的了解。什么材料適合自己的新居，這種材料大致的市場零售價等內容，九正家居網提醒大家一定要做到心中有數。
陷阱三：虛報面積增加預算
如果消費者在設計中堅持自己的想法，刪去了多余的設計，而且選擇的材料又比較便宜，設計師仍有辦法來增加預算。即在測量時，有意多報、謊報，加大工程量。例如在計算涂刷墻面乳膠漆時，沒有將門窗面積扣除，或將墻面長寬增加，都會導致裝修預算的增加。
如果出現這種問題，您對工程的實際發生量又不太清楚，您可以在合同中注明，裝修費以實際發生額計算，多退少補。這樣您在工程驗收時，可以將工程實際發生面積再仔細丈量一次，并依據這個數據來付工程款。
陷阱四：所謂打折
有些裝飾公司在做合同時用打折來誘惑消費者。這些公司會在合同中附加很多條款，什么減項不減價，增項另算，改項重新付違約金等。例如，鮑先生和某裝飾公司簽了合同，總價打8折。當施工單位進入木工活時，鮑先生突然不想做吊棚的造型了，這時裝飾公司說已經把材料都訂完了，設計圖您都簽字了不能改，如果非改不可，也不減錢。因為合同上明明白白地寫著，對增項、減項等都視為違約，那么打折自然取消。這里提醒消費者,一定要看好合同的附加項，天上不會掉餡餅。
陷阱五：條款不詳細設置文字陷阱
一些裝修公司會在合同中預先埋下“文字陷阱”。比如故意制定幾條可有多種解釋或正反都有理由的條款，這樣一旦發生糾紛，公司馬上解釋以減免責任。
最常見的文字陷阱，不少消費者在簽訂裝修合同時都會注意到在裝修合同中約定使用某品牌的油漆，但裝修驗收后卻發現，油漆質量沒有達到預期效果。細一追究，原來合同中雖然約定了油漆的品牌，但同一品牌的產品有多種等級，用何等級卻未在合同中約定。裝修公司就是利用這種文字陷阱另消費者蒙受損失。此外，裝修工程中有許多專業術語，而大部分消費者又是外行，一些裝修公司故意在合同中羅列大量術語，制造陷阱，消費者一不小心，就會被對方偷換概念。
陷阱六：“保修”不可輕信
在裝修合同里，“工程驗收”一項里包括了“保修”的內容。保修期長短不一，一般一到三年。但實際上，只要裝修完工時沒有出現質量問題，保修的實質意義就不大了。因為一旦工程出現了問題，也很難界定是什么原因引起的。比如，業主家的門開裂了，家裝公司會說是因為家里的環境太干。甚至會把責任推到建材商身上。
雖然現在有的合同也約定，在保修期結束后，業主才付質量保證金(即尾款)。但這部分款項通常只占工程款的5%。實際上，家裝公司早就從別的地方把這點錢找齊了。即使出了問題，業主拒付質量保證金，家裝公司也沒多大損失，事情也就這樣不了了之了。
裝修合同 篇6
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效，并判決如下：
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程�？梢�，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有：
(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。
裝修合同 篇7
一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規規定制定的示范文本，供雙方當事人參照約定采用，簽訂合同前請仔細閱讀。
二、簽訂合同前承包人（乙方）須提交其營業執照副本供發包人（甲方）核驗，同時向甲方提交蓋有乙方公章的營業執照復印件。
三、雙方應共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構，拆改共用管線和設施。
四、所有雙方簽字確認的書面資料，不限于合同、變更協議、材料驗收資料等，雙方至少各持一份原件。
五、家庭裝飾裝修每個隱蔽工程結束前都需經雙方共同驗收。工程竣工后，須雙方共同驗收簽字認可，房子方能交付使用。如某項工程不合格，乙方應及時整改。
六、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清尾款時，乙方必須開具稅務發票。
七、施工期間發生的工程變更、材料變更和工期變化，都必須以雙方當事人簽字認可的書面材料為依據。
八、建議甲方按工程進度分期支付工程款，且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工驗收合格后支付。
合同編號：_________________________
發包人（以下簡稱甲方）：___________________________________________
住所：_________________________
身份證號：_________________________
聯系電話：__________________________________________________________
承包人（以下簡稱乙方）：___________________________________________
營業執照號：________________________________________________________
住所：______________________________________________________________
法定代表人：___________________
聯系電話：_________________________
施工隊負責人：_________________
聯系電話：_________________________
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1、工程地點：____________________________________
2、戶型結構：____________________________________
套內面積____________平方米。
3、工程承包，采取下列第____________種方式：
�。�1）乙方包工、包全部材料。
�。�2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
（3）____________________________________________
4、工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣____________，大寫：____________________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
5、開工日期：____________年____________月____________日;
竣工日期：____________年____________月____________日。
第二條工程圖紙和工程變更
工程圖紙由____________方負責提供，施工前____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更，雙方應當協商一致并簽字確認，以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務
�。ㄒ唬┘追搅x務
1、開工____________日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
（二）乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、墻面，發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的，檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的，則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式
1、室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325-20xx）的標準。
2、本工程質量應當符合以下標準：
�。�1）《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210-20xx）
（2）《住宅裝飾裝修工程施工規范》（GB50327-20xx）
�。�3）《xx市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
�。�4）____________________________________
�。�5）____________________________________
3、工程驗收方式由雙方約定：____________________________________
4、本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算：__________________
第六條工程款支付
1、工程款支付方式如下：
（1）____________________________________
�。�2）____________________________________
（3）____________________________________
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后，乙方應開具稅務發票。
第七條違約責任
1、一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2、甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款___________‰的違約金。
3、乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方___________元違約金。
4、工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。
5、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故，由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤，經甲方催告，在合理期限內仍不能完工的，甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向xx市消費者委員會申請調解解決�；蛘咿煱聪铝械赺__________種方式解決：
�。�1）向xx仲裁委員會申請仲裁。
�。�2）向______________________人民法院提起訴訟。
第九條附則
1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
第十條其它約定
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
【【熱門】裝修合同模板集合7篇】相關文章：
【熱門】裝修合同模板集合5篇05-15
【熱門】裝修合同模板集合九篇05-10
【熱門】裝修合同模板5篇05-19
【熱門】裝修合同模板六篇05-14
【熱門】裝修合同模板匯總9篇05-18
【熱門】裝修合同模板集錦六篇05-18
【熱門】裝修合同模板十篇05-14
【熱門】裝修合同模板集錦10篇05-06
【熱門】裝修合同模板集錦6篇05-04
裝修合同模板集合六篇05-18