工程協議書

時間：2021-05-03 19:17:23 協議書我要投稿

工程協議書模板匯編6篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟協議書有著直接或間接的聯系，協議書協調著人與人，人與事之間的關系。那么協議書怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的工程協議書6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程協議書模板匯編6篇

工程協議書篇1

　　GF—1999—0201

　　合同編號：

　　建設工程施工合同

　　發包人（全稱）：_無錫市濱湖區藍天養老院__

　　承包人（全稱）：_江蘇中軒建設有限公司_

　　中華人民共和國建設部制定

　　國家工商行政管

　　理局

　　第一部分協議書

　　承包人（全稱）：_____________________________________________________________________依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱： ______________ 工程地點： ________________ 工程內容：__________________________________ 群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號： _______________________

　　資金來源： ________________________________

　　第二條工程承包范圍

　　承包范圍：__施工圖所含的全部工程項目

　　第三條合同工期

　　開工日期：___（以進場通知為準）

　　竣工日期：__以補充協議為準合同工期總日歷天數_____________天

　　第四條質量標準

　　工程質量標準：________合格

　　第五條合同價款

　　金額（大寫）： ______________________________元（人民幣）

　　￥：_____________________元。

　　第六條組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　１、本合同協議書

　　２、中標通知書

　　３、投標書及其附件

　　４、本合同專用條款

　　５、本合同通用條款

　　６、標準、規范及有關技術文件

　　７、圖紙

　　８、工程量清單

　　９、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　第七條本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　第八條承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　第九條發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　第十條合同生效

　　合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定_____經雙方簽字蓋章___________________后生效。

　　發包人：（公章）：承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　第二部分通用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　１．詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

　　1.1 通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。

　　1.2 專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

　　1.3 發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.4 承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.5 項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　1.6 設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

　　1.7監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　1.8 工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

　　1.9 工程造價管理部門：指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。

　　1.10 工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　1.11 合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　1.12 追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1.13 費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　1.14 工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

　　1.15 開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　1.16 竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　1.17 圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　1.18 施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的`供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.20 違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　1.21 索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的

工程協議書篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著誠信互利的原則，現就甲方擴建寺院工程項目達成協議如下：

　　一、工程概況，工程承包范圍：

　　1、鐘樓、鼓樓規格：室外寬m，室外長m，天，皇殿規格：室外寬m，室外長m，廂房層規格：室外寬，室外長 m，大雄寶殿規格：室外寬 m，室外長 m，基礎建設，室內地板規格300㎜×600㎜×25㎜由乙方承擔。（不包括室內的佛臺和室外的走廊、欄桿、石板、油漆彩繪）

　　2、以上規格尺寸如有更改或增加情況，則以聯系單簽證為準。

　　二、結算方法：一次性包價

　　1、鐘樓：萬元，廂房萬元，大雄寶殿萬元。

　　2、人工材料補差，遠距離運輸：

　　3、管理人員和工人安全保險：萬元

　　合計總造價是：元整

　　4、施工用電、用水由寺院負責支付。

　　三、付款方式：

　　1、本協議簽訂后，機械人工進場施工，八天內付工程款元，基礎澆好付工程款萬元，主體結頂付工程款萬元，屋頂蓋瓦開始付工程款萬元，完工付工程款萬元，余款一年內付清。

　　2、工程質量達到國家驗收標準為合格，安全實行團體保險，希望乙方時刻做好防范工作。

　　3、工期以開工報告為準，工期

　　四、驗收標準：

　　1、驗收標準以乙方提供的圖片為準。

　　五、違約責任：

　　1、若乙方未能按合同規定時間內如期完工，則均屬違約，應給予甲方經濟賠償，賠償金額為工程總造價的 10 %。

　　2、若甲方未能夠按期付款，則均屬違約，應給予乙方經濟賠償，賠償金額按工程總造價的。

　　3、本協議委托內容確定以及費用總額，委托變更、中止、解除和提前終止需雙方書面確認。如任何一方違約，違約方須賠償對方所有損失。

　　六、爭議解決：

　　如雙方有不統一認識的地方，雙方應本著友好的精神協商解決，如雙方有不同意見，則根據國家有關合同法標準規定執行。如再若發生不同意見，可申請法院解決。

　　七、本協議一式四份，雙方各執兩份，均具有同等法律效應。

　　八、協議書未盡事宜由雙方另行協商簽訂補充協議給以確定，補充協議與本協議書有沖突的則以補充協議書為準。

　　九、本協議自簽定之日起生效。

　　甲方代表（蓋章）：乙方代表（蓋章）：

　　法定代表人（簽名）：法定代表人（簽名）：

　　或指定授權人：或指定授權人：

工程協議書篇3

　　為了認真貫徹《_________省教育系統基建投資項目和修繕項目竣工決算審計暫行辦法》和教育部《關于進一步加強建設工程、修繕工程項目審計的通知》，維護學校利益，嚴格防止報審工程決算高估冒算，特制定本協議。

　　凡送審基建、修繕工程項目，其報審決算金額，經審計后審減額在10％（含10％）以內的審計費由學校（甲方）負擔，計入工程總造價；審減額超出10％部分的審計費由報審施工單位負擔。

　　一、工程名稱：_________。

　　二、報審金額：_________。

　　三、施工單位：_________。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

工程協議書篇4

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、承包范圍：

　　承保范圍：綜合樓內外墻漆（包工、包料、包安全、包驗收）。

　　三、合同工期：開工日期：20xx年7月20日，竣工日期：20xx年8月20日。

　　四、質量標準等級

　　工程質量標準：本工程質量標準必須符合中華人民共和國國家標準和XX省地方標準，如果XX省地方規定標準高于國家標準，按其中XX省地方規定的標準執行，如果XX省地方規定標準低于國家標準的，按國家標準規定的執行，工程質量等級按樣板施工及驗收。

　　五、工藝要求：按圖紙要求施工。

　　六、合同價款結算方式

　　外墻：按實際施工面積每平方米人民幣15元結算。所有空間包括:門窗、陽臺不得計算。線條按15元/米計算。

　　內墻：按實際施工面積結算，每平方米人民幣14元。

　　樓面葡萄架，按展開面積每平方米19元結算。

　　七、付款方式

　　內外墻完工付工程款的80%，余款待工程竣工驗收后一次性付清。保修金按國家規定留3%。一年后付清。

　　八、質量要求

　　承包人確保漆面3年不褪色，否則無條件返工，并承擔相關費用。

　　九、安全

　　承包人應遵守工程建設安全生產有關規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。

　　承包人應保證安全生產，聽從現場管理人員的指揮和安排，由于承包人安全措施不力或違章操作，不聽勸阻，參照公司管理獎罰制度給予重罰，若因承包人自身原因造成的一切安全責任事故，均由承包人承擔，一律與發包人無關。如果沒有按時完工，每天罰款300元。

　　承包人必須自己配合提供水電場地，

　　十、本合同一式二份，發包人一份，承包人一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　發包人：承包人：

　　年月日年月日

工程協議書篇5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　為了維護某小區25、26、27、28棟樓居戶的合法權益，甲、乙雙方于_________年_________月_________日簽訂《建筑施工補償協議》，因為乙方在某小區施工對小區25、26、27、28棟樓居戶出行安全、生活環境、噪音污染等造成了一定的傷害或加重，約定由乙方向甲方提供適當的經濟補償作為對居戶傷害的回報，經甲、乙雙方協商，達成如下協議：

　　第一條建筑施工時間

　　雙方約定，施工的期限為20xx年3月至20xx年10月，總計2.5年，商討的賠償金額依此期限計算，如果施工方未能按時完工，則補償金額作相應增加。

　　第二條在不影響施工進度的前提下。

　　夜間建筑施工應盡量降低噪音的污染，盡量減小對小區居戶休息的影響。

　　第三條：在協議施工期間。

　　盡量減少因施工對小區居戶的出行安全、生活環境、噪音污染的影響，以免對小區居民造成更加嚴重的潛在傷害。

　　第四條：乙方在簽訂協議后，必須按時足額的將經濟補償賠付到位。

　　逾期應按協議的方案增加補償，并承擔由此造成的一切后果。

　　第五條：賠償金額：

　　經小區居戶全體會議研究決定，賠償金額為每戶每年4000元，共計10000元，小區25、26、27、28棟樓居戶共計144戶，因施工逾期，根據逾期時間，按上述商討的金額與時間的比例進行追加補償。

　　第六條：賠付時間。

　　自協議簽訂之日起一個月內每戶的補償足額賠付到位，逾期按銀行三年期商業性質利率計算追加賠付金額。

　　第七條爭議的解決

　　本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第八條其他

　　本協議可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與協議具有相同法律效力。本協議自各方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。

　　本協議一式兩份，雙方各執一份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：

　　_______ 代表人（簽字）：

　　_______ 年____月____日

　　_________年____月____日

工程協議書篇6

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方（發包單位）：_____________________________

　　乙方（承包單位）：_____________________________

　　為了規范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：

　　一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規定和關于建設工程承發包的各項規定。

　　二、甲方及其工作人員應做到

　　（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意；在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　（四）甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

　　（六）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

　　（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

　　（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

　　（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。

　　（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

　　三、乙方及其工作人員應當做到

　　（一）乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定），按時出席甲方召集的有關會議。

　　（三）乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

　　（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

　　（五）乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業性高檔娛樂場所。

　　（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

　　四、獎懲

　　（一）乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方，在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。

　　（二）甲方發現乙方有違反本協議或者采用不正當的手段行賄甲方工作人員，甲方根據具體情節和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。

　　（三）乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　五、本工程發包、建設、竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為，均適用本協議。

　　六、聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　七、保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　八、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　九、通知

　　（一）根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。

　　（三）一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任

　　十、爭議的處理

　　（一）本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　（二）本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決。

　　1．提交_________仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　十一、解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　十二、補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十三、合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章)：________________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________ 地址：_______________________

　　電話：_______________________ 電話：_______________________

　　_________年_______月_______日 _________年_______月_______日

　　簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________

【工程協議書模板匯編6篇】相關文章：