維修合同

時間：2022-08-10 10:45:13 維修合同我要投稿

【推薦】維修合同錦集十篇

　　在人們愈發重視契約的社會中，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編精心整理的維修合同10篇，希望能夠幫助到大家。

【推薦】維修合同錦集十篇

維修合同篇1

　　供方:

　　受理編號:

　　需方: 簽訂地點:

　　簽訂時間: 年月日

　　一、供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以便共同遵守。

　　二、產品名稱、型號、序號、故障原因、處理方法、收費金額

　　差旅費：

　　上門服務費：

　　合計金額(大寫)：

　　三、維修方式、維修地點：_____________________________________________

　　四、修復設備的交付方式、地點：_____________________________________________

　　五、需方在按本合同付款后，供方實施維修，在_________日內修復并按第四條中規定的方式寄(送)出。

　　六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供三個月的保修。

　　七、合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并另訂合同，方為有效。

　　甲方：（蓋章）乙方：

　　負責人簽字：負責人簽字：

　　日期：日期：

維修合同篇2

　　甲方：張家口市尚義縣財政局

　　乙方：上海大眾汽車張家口維修服務有限公司

　　甲方考慮到乙方所擁有的維修實力和服務水平，甲方自愿在乙方定點維修其在附表中所列車輛。

　　乙方考慮到甲方為固定客戶，愿為甲方提供優惠服務。

　　為規范雙方行業并保持彼此良好的合作關系，在自愿、公平、平等的基礎上，經甲乙雙方協商一致，共同訂立協議如下：

　　一、甲方車輛在乙方定點維修期間，乙方向甲方提供以下優惠

　　1．修理工時費優惠10%。

　　2．享有配件優先使用權。

　　二、車輛送修

　　1．甲方車輛到乙方維修時，需持有甲方負責人簽字或蓋章的車輛維修通知單，乙方見單后方可按此協議維修車輛。

　　2．甲方車輛維修通知單上須注明送修項目和經辦司機姓名。

　　三、維修項目

　　1．維修項目由甲方在車輛維修通知單上注明，車輛維修單位領導批準，并加蓋報修單位和財政局公章。

　　2．乙方在維修過程中如發現其他故障需要增加維修項目時，乙方應及時通知甲方，甲方派人查驗認可后，由乙方維修。

　　3．在維修過程中，甲方司機對進行必要維修項目的簽字視同甲方認可。

　　4．乙方維修完車輛后，須把與本次維修有關的工時費，配件費等詳細明細簽字或蓋章后一聯交于甲方司機。

　　5．未按規定手續進行維修的或甲方司機未經同意私自維修的，甲方不承擔任何費用。

　　四、結算方式

　　維修費累計達5000元以上或每三個月時，乙方執配件明細表和維修報告單與甲方結算一次。因甲方原因逾期不結算，按同期銀行存款利率計收利息。

　　五、合同日期：自 20xx年 1月 1日起至 20xx 年 12月 31日為止，合同期為一年。

　　六、本合同一式兩份雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

　　七、未盡事宜，雙方協商決定。

　　甲方：尚義縣財政局乙方：上海大眾汽車張家口

維修合同篇3

　　甲方：××有限責任公司

　　乙方：××有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規的規定，甲乙雙方在誠實、守信的基礎上，本著友好、互利的原則，簽訂本合同。乙方為甲方完成行車改造及維修任務，總價格為元（元整），含改造費、維修費、備件費、材料費、運輸費、拆裝費、高空作業費、清障費、各種稅費等，乙方開具增值稅發票。（維修內容見附表）

　　一、施工要求：

　　1. 乙方根據維修內容，科學合理制定施工方案，施工中嚴格按照國家有關行車安裝施工的技術規范、要求進行施工。

　　2. 乙方施工期間嚴格遵守安全法有關操作規程，采取必要的安全防護措施，若出現安全問題乙方自行負責。

　　3. 乙方施工人員具備相應的施工資質，所提供的備件、材料應符合國家的有關標準。

　　4. 甲方應負責乙方在維修過程中現場協調和必要的安裝支持，乙方服從于甲方現場安排，合理安排作業時間。

　　二、施工時間：自合同簽訂之日起十日內完成施工。

　　三、質保期：自驗收合格之日起滿一年。在質保期出現施工內容之內的設備故障，乙方應在接到通知24小時內趕到現場免費維修。

　　四、合同付款：按合同內容施工完畢，驗收合格后付款90%,剩余10%在質保期滿后一次性付清。

　　五、爭議解決方式：本合同未盡事宜，雙方本著相互信任及友好合作的原則協商解決，協商不成，到甲方所在地人民法院解決。

　　六、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，經雙方蓋章簽字后生效。每份都具有同等約束力，雙方應共同遵照執行。

　　甲方：乙方：

　　有限責任公司有限公司

　　委托代理人：委托代理人：

維修合同篇4

　　委托方(甲方)：

　　維保方(乙方)：

　　甲、乙雙方為了明確塔式起重機維修保養的責、權關系，經雙方協商訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：龍光城南片區一標段

　　2、工程地址：惠州市大亞灣西區老斜村

　　3甲方的起重設備經有資質的檢測機構檢驗合格后，要書面通知乙方，本合同的有效時間為甲方實際通知函交給乙方簽章之日起開始執行，至起重設備拆卸前20天結束。

　　二、協議內容：

　　1、甲方委托乙方每月定期進行維修、檢查。乙方在下列定期檢查內容中發現問題須及時書面報告甲方。實際維修的人工費、配件費及材料費等于由甲方另行支付，或由甲方及時自行更換配件。

　　2、本合同乙方為先收維護、檢查費后作業的原則。

　　3、塔吊結構

　　1、地腳螺栓、標準節螺栓連接是否松動、結構是否變形有無裂紋

　　2、塔身垂直是否達到要求

　　3、附著是否變形、焊縫是否裂開

　　4、司機室、載人吊籃、平臺欄桿是否可靠連接

　　電器系統

　　1、電纜供電系統是否正常，工作電壓為380v10%

　　2、碳刷、接觸器、繼電器觸點是否良好

　　3、儀表、照明、報警系統是否完好、可靠

　　4、控制、保護元件、操作系統是否完好、可靠

　　5、制動系統靈敏是否可靠

　　安全限位的保險裝置

　　1、限制器斷電范圍是否滿足100%額

　　2、重量限位擋的斷電范圍是否滿足100%

　　3、回轉限位器是否靈敏可靠

　　4、變幅限位是否靈敏可靠

　　5、起高限位是否靈敏可靠

　　6、通訊系統是否有效

　　繩輪鉤系統

　　1、鋼絲繩是否排列整齊，潤滑是否良好，小車、吊鉤鋼絲繩是否變形、斷絲、跳槽，在機械固定是否牢固，是否達到了4圈安全以上的要求

　　2、各定、動滑輪、導向輪是否潤滑靈活可靠

　　3、吊鉤保險是否可靠，軸承傳動有無異響聲傳動系統

　　1、各傳動機構是否平穩、有無異常響聲

　　2、各滑動點是否潤滑良好

　　3、連軸裝置、制動杠是否可靠

　　三、費用(不含稅金，稅金另計)

　　1、費用支付方式：先付費后作業原則

　　2、元至施工電梯拆卸完畢。此費用不包含維修過程中的人工費和配件費。

　　3、本合同有效期，經有資質的檢測機構檢驗合格后，甲方書面通知乙方簽章之日起開始執行，至起重設備拆卸前20天結束。

　　4、緊固螺絲、加潤滑油清理雜物等工作由甲方自行負責。

　　5、甲方付款以現金或支票方式支付，乙方開出有效收款票據。

　　四、乙方責任：

　　乙方應為派往施工現場人員辦理人身意外傷害保險等。服從甲方管理，遵守甲方施工現場指定各項規章制度。定期派人做好維保并保證質量對維保工作負責。

　　五、本協議經雙方代表簽字即生效

　　協議作為合同正本的附件一式兩份，甲、乙方各執一份。

　　鄭重聲明：

　　1、非乙方人員進行安裝作業時，所發生的一切安全責任與乙方無關。

　　2、甲方必須保證委托乙方維修、檢查的起重設備的所有部件，都是具有相關起重設備生產制造許可證單位生產的，因起重設備部件質量問題發生的所有事故由甲方負責。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同篇5

　　建設單位：元林村兩委會（以下簡稱甲方）

　　施工單位：吳議發（以下簡稱乙方）

　　甲方有星子堰水渠維修工程一處，經討論承包給乙方進行施工，為了明確責任，按時、按質、按量完成施工任務，經雙方共同協商，簽訂如下合同條款，供雙方共同遵守執行。

　　一、工程名稱：星子堰水渠維修工程。

　　二、工程價格：工程總造價二萬元。含漿砌石、底板硬化和水泥砂漿批擋。

　　三、承包形式：包工包料。

　　四、雙方職責及義務：

　　1、甲方職責及義務：負責測量放線，技術指導；按工程施工進度付款。

　　2、乙方職責及義務：嚴格按甲方技術要求進行施工，并根據甲方的要求，按時完成各項工程任務。

　　五、質量要求：必須達到鎮水管站的設計標準。

　　六、開工至竣工時間： 20xx年10月10日至12月10日。

　　七、工程結算及付款：經驗收合格后，甲方在1個月內一次性付清工程款。

　　八、本工程合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方：元林村村民委員會

　　乙方：

　　簽訂日期：20xx年9月20日

維修合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　擬對學前樓室內進行電路安裝及室外部分電路改造。根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合本工程具體情況，為了確保用材及施工質量，經雙方協商同意簽訂本合同：

　　一、維修改造項目

　　電路改造及維修

　　二、施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具體負責組織施工，并由乙方負責施工的安全，若發生施工造成的安全事故，責任一律由乙方負責。

　　三、工程質量

　　1、乙方按照甲方提供的要求施工，若發現有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。

　　2、工程質量應達到抗震居民房建設評定標準的合格條件。符合相關安全、照明規定。并對質量負責（包修、包換。）

　　3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格要求，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重做，并承擔返工、修改、重做等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍達不到約定的合格使用條件的，乙方承擔工程質量違約責任。

　　四、工價：共計人民幣￥元（柒仟柒佰元整）。

　　五、建筑工期：工程必須在雙方商定的時間內完工，工程結束由乙方徹底清理校內建筑物，確保校園干凈衛生。

　　六、合同的生效與終止

　　1、本合同一式三份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方支付工程款完畢后，該合同自動失效。

　　七、其他

　　以上合同，雙方必須遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：身份證號碼

　　法人代表：法人代表：

　　年月日

維修合同篇7

　　甲方:

　　乙方:

　　甲方因原有學生宿舍年久失修，不能發揮正常使用功能，甚至存在安全隱患，現需全面維修，乙方自愿承包甲方維修工程，為確保維修項目的質量，經甲乙雙方協商，一致達成如下協議。

　　一、承包工程概況

　　1、工程內容：

　　2、工程地點：

　　二、雙方職責

　　1、甲方職責：

　　①、開工前，接通施工現場水源、電源和運輸道路，負責水電費用。

　　②、按合同保證維修資金。

　　2、乙方負責事宜：

　　①、本合同一經生效后，則施工現場的安全責任便立即參照《國營建筑企業安全生產工作條例》層層落實到乙方，發生安全事故，其損失由乙方自理。

　　②、本合同一經生效后，在施工過程中，完全承擔墊資施工。

　　③、在施工過程中，必須接受甲方的質量監督，按要求進行施工。

　　④、對已完工后在交工前應負責清理好施工場地周圍2m以內的衛生。

　　三、工程造價及付款辦法

　　1、該工程總造價：

　　2、工程款的撥付實行竣工后結算的辦法。按照“完成多少工程，結多少錢”的原則。

　　四、工程質量要求

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。未盡事宜由雙方協商解決。

　　甲方(蓋章)：乙方代表(簽字)：

　　法人代表：

　　年月日年月日

維修合同篇8

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的`各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同篇9

　　甲方：(發包方)

　　乙方：(承包方)

　　本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

　　第一條工程概況

　　1、裝修施工地點：_____________________________________________

　　2、工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3、本項工程預計費用元人民幣。

　　第二條材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。

　　甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

　　甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方提供的材料

　　乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》

　　2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。

　　第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：

　　1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6、乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

　　7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

　　8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

　　1、工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%

　　2、乙方承包內容：

　　1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

　　3)、水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4)、開關面板安裝

　　5)、小五金、馬桶、的安裝

　　6)、后期燈具的安裝

　　3、工程結算方式：

　　按實結算：

　　總價結算：20元/平米(套內面積)

　　1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。

　　第六條糾紛處理方式：

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

　　第七條合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第八條、其它約定：

　　1、雙方同意由第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)進行協商工作。

　　在未經第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。

　　2、經過第三方監理(廈門全壘打裝修監理公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。

　　3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。

　　5、保修期內由于乙方

　　的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。

　　第九條附則

　　(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)本合同簽訂后工程不得轉包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

　　甲方簽字：乙方簽字(蓋章)：

　　年月日年月日

維修合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　第二條乙方對甲方提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：無

　　第三條加工物的技術標準、質量要求：按照國家標準或行業標準驗收

　　第四條乙方對定作物質量負責的期限及條件：自最終驗收合格之日起，保修期一年，如果在質保期內出現故障，乙方負責在收到甲方通知（包括電話、傳真、特快、信件等）兩日內進行調換或修理，由此發生的費用均由乙方承擔。如乙方未按約定期限履行或拒絕履行上述保修義務，則應支付滯納金，日滯納金數額為合同總價款的0.05%，兩次修復仍不能解決問題的，甲方有權解除合同，收回合同價款，并由乙方承擔由此而引起的一切損失。

　　第五條加工物的包裝及運輸費：由乙方承擔，包裝物不回收。

　　第六條甲方提供技術資料、圖紙的時間、辦公及保密要求：甲方提供的圖紙或樣品、技術資料乙方必須嚴格保密，對由于乙方造成的技術資料、樣品、圖紙等資料的泄密而引起的一切損失由乙方全部承擔。

　　第七條乙方發現甲方提供的圖紙或樣品、技術要求不合理的，在壹日內向甲方提出書面異議。甲方應在收到書面異議后的壹個工作日內答復。

　　第八條甲方不允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第九條加工物的交付方式及地點：乙方按照甲方通知現場維修。

　　第十條加工物的檢驗標準、方法、費用、地點及期限：檢驗標準：

　　1、根據第一條、第三條內容進行驗收。并由乙方負責設備安裝、設備調試；并出具驗收合格報告。

　　2、檢驗地點：甲方現場

　　3、檢驗期限：年月日。

　　第十一條報酬的結算方式及期限：每次維修任務完成，雙方對每次維修工程進行驗收確認、核實工作量，每半年結算一次，乙方提供發票，驗收合格支付合同價款90%，余款質保期滿無質量問題一次付清。

　　第十二條甲方在合同簽訂日起無日內交付定金無。（人民幣大寫）。

　　第十三條本合同解除的條件：雙方協商。