施工合同委托施工合同

時間：2023-09-27 07:23:58 委托合同我要投稿

相關推薦

施工合同委托施工合同

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多事情需要用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的施工合同委托施工合同，希望能夠幫助到大家。

施工合同委托施工合同

　　甲方:

　　乙方:

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方友好協商，就工程基坑支護施工的有關事宜，簽訂以下協議：

　　一、工程概況：

　　1.1、基坑支護工程施工范圍:地下室基坑支護

　　1.2、主要施工方法:土釘墻（詳見施工方案）

　　1.3、承包方式：包人工、包材料、包機械、包文明施工、包質量、包安全、包工期、包工完場清等。

　　二、工期要求

　　2.1工期要求:

　　進場時間:階段工期：各樓號基坑開挖完成后3天內施工完畢。

　　三、施工方案和進度計劃。

　　3.1 本協議簽訂后三天內，乙方根據甲方的工期、質量、安全等要求，提交施工方案和進度計劃。

　　3.2 該施工方案必須經專家論證同意，必須滿足甲方對工程進度、質量、安全文明施工等方面的要求。

　　四、甲方工作:

　　4.1甲方駐工地代表：

　　4.2提供基礎平面圖1份；

　　4.3負責接通施工用水、用電；

　　4.4監督檢查工程質量及安全文明施工。

　　五、乙方工作:

　　5.1乙方駐工地代表：

　　5.2 必須保證進入現場的土釘墻設備性能完好，運轉正常；

　　5.3負責施工區域內障礙物的清除工作；

　　5.4嚴格按照甲方的要求組織施工,確保工程標高、軸線的精確，定位樁不受損，保證施工質量；

　　5.5認真遵守、積極執行各項安全生產的規章制度，落實各項安全生產的措施，確保安全施工生產。因乙方原因發生的安全事故，一切責任和費用均由乙方負責承擔；

　　5.6應接受甲方對現場操作技術、工程質量、安全生產、文明施工等各方面的監督檢查；

　　5.7服從甲方代表協調指揮，遵守施工現場的各項管理制度；乙方違反甲方有關規定，每發生一次甲方有權對乙方處以500-1000元罰款；

　　5.8認真做好工程記錄，提交完整的相關施工技術資料；

　　5.9出現擾民及民擾問題時，主動積極處理，將本施工對擾民的影響降到最低限，不能對甲方產生任何影響；

　　六、工期延誤

　　發生下列情況之一時, 經甲方代表確認, 工期可以順延:

　　6.1 不可抗力；（不含雨天、臺風等）；

　　6.2甲方代表同意工期順延的其他情況。

　　乙方須在以上情況發生后2天內,提出工期順延要求的報告,甲方在接到報告后2天內予以簽認或提出拒簽理由。如乙方在向甲方送達報告后7天內未接到甲方發出的簽認或拒簽文件，乙方可視為甲方已接受乙方的工期順延要求。

　　除上述原因，乙方不能按合同約定的階段工期和施工進度計劃完成合同工程，工期每延誤一天，乙方向甲方交付違約罰金 5000 元人民幣，最多不超過合同總價的 10 ％，即元人民幣。

　　乙方應嚴格按合同附件的施工進度計劃進行施工，確保完成合同約定的階段工期，任一階段工作的延誤都被視為工期延誤并執行延期罰款。

　　七、工程質量

　　7.1 必須符合國家現行的有關規范、規定和標準，嚴格按照甲方審核認可的施工方案施工；

　　7.2如果乙方不能達到甲方及業主的質量要求，乙方應承擔違約責任，甲方保留采取甲方認為必要的任何措施的權力，直至解除本分包合同。

　　7.3回填土完成方為工程結束，中間由于乙方的原因出現塌方等問題而造成的損失費用由乙方承擔，由于甲方的原因造成的塌方的問題由甲方承擔。

　　7.4噴涂層厚度不得低于80mm，且表面必須平整。

　　八、安全文明施工

　　8.1乙方對其因施工、交通所發生事故而造成的損失負責；

　　8.2乙方應做到安全文明施工，滿足甲方現場文明施工的措施和要求；同時滿**通環保等政府部門的規定和要求，免除業主和甲方可能因此遭受的任何形式的損失，甲方不受理任何與此有關的索賠；若發生此類問題導致甲方被追訴，甲方有權直接從乙方工程款中扣除相應罰款。

　　九、合同價款及其支付、結算方式

　　9.1乙方施工的基坑支護（土釘墻）的固定綜合單價為 185元/M2（含稅金及乙方機械進退場費）合同價款暫定為：元人民幣，本工程發生的稅費由甲方代繳（甲方給乙方提供完稅證明）。

　　9.2甲方第一次付款至已完工程量的50%，第二次再付已完工程量的20%，工程結束時付至工程總量的75%。

　　9.3 本工程竣工驗收完畢后乙方向甲方遞交工程費用計算說明書及滿足甲方要求的相關結算資料，甲方在乙方遞交了本期工程價款計算書及相關結算資料后的7天內，完成對結算資料的審核。在工程業主已支付甲方此部分工程款的情況下，甲方扣除對乙方的相應扣款后向乙方支付本工程結算額的75%，但乙方不得因甲方資金不到位而停工。

　　9.4 本工程質保期為結構出±0.00回填土完成后，質保金為合同結算額的25%；質保金在本工程質保期滿后支付。

　　9.5甲方對乙方的其它扣款

　　在施工過程中的任何時間，若甲方代表認為乙方的施工進度、施工方法、現場管理等方面完成的不好，不符合合同規定或有可能達不到合同要求時，甲方代表可

　　對其提出警告，限期改正，若整改無效時，將處以500-1000元罰款。

　　對于因乙方未在期限內改進工作方法，提高工作效率或提高工程質量而造成違約的（甲方是否事先警告不作為減輕對乙方處罰的前提），甲方按照分包合同的規定而扣除的款項，為甲方的永久扣款，從分包合同價款中扣除。

　　9.6其他約定:

　　甲方不承擔合同價款外的任何形式的收費罰款等；若由于乙方原因，政府部門對甲方進行罰款，乙方不僅要繳納罰款，甲方還要對乙方處以罰款額的1-5倍的追加罰款。

　　十、爭議

　　本合同如發生爭議,甲乙雙方及時協商解決；協商不成可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　十一、合同生效與終止及合同份數

　　11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；

　　11.2本合同在雙方完成約定工作內容，工程質保期滿后即告終止；