物業零星工程承攬施工協議書

時間：2023-02-16 17:02:10 施工協議書我要投稿

相關推薦

物業零星工程承攬施工協議書

　　在社會一步步向前發展的今天，協議起到的作用越來越大，協議的簽訂是雙方或數方之間權利義務的最好規范。那么你真正懂得怎么寫好協議嗎？下面是小編收集整理的物業零星工程承攬施工協議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

物業零星工程承攬施工協議書

物業零星工程承攬施工協議書1

　　甲方：

　　乙方：

　　經協商，甲乙雙方就零星工程維修承攬施工事宜達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、承包范圍：甲方指定的各項零星工程。

　　2、承包方式：包工包料

　　3、使用材料：由乙方自行選定，但必須保證質量。

　　二、雙方義務

　　(一)甲方

　　1、做好施工前準備工作，確保乙方能按時進場施工。

　　2、保證乙方施工用水、用電等條件。

　　3、協助乙方維持現場秩序，及時處理各種問題。

　　4、在施工過程中，施工若有變更，應提前合理時間通知乙方做好相應的`準備，并負責隨時檢查督促工作進度和質量。

　　(二)乙方

　　1、開工前應通知甲方，以便甲方派人進行監督。

　　2、施工產生的垃圾乙方必須及時進行清掃處理，保證施工現場的衛生整潔、干凈。

　　3、乙方負責人要保證好施工人員的防火、防盜、防意外事故等安全保障工作，發生相關損害的，由乙方自主承擔責任。

　　三、工程驗收

　　施工完畢后，由甲方進行質量驗收，乙方應予配合。

　　四、工程價格及結算方法

　　1、總工程量：按實際簽證工程量計算。

　　2、工程定價：以簽證協商價為準。

　　3、總金額：單價×總施工數目(最后以實際完成工程量結算)。

　　五、保修

　　發生質量問題時，乙方應當及時、有效、充分地履行維修義務。甲方不承擔材料、工錢、交通、食宿等任何費用，但非乙方人為原因或不可抗力造成破壞的情形除外。

　　六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

　　七、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： (蓋章)

　　乙方： (蓋章)

　　委托人：

　　____年____月____日

物業零星工程承攬施工協議書2

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱： ;

　　2.工程地點： ;

　　3.工程內容： ;

　　4.承包方式: .

　　5. 承包范圍：。

　　第二條工程期限

　　1.本工程合同總工期為日歷天(日歷天從開工之日算起)。

　　2.本工程開工日期年月日，竣工日期年月日。

　　第三條工程合同總價

　　本工程合同總價(含稅)約為人民幣元。具體的分項工程價格詳見經甲方確認的工程報價清單。

　　第四條甲、乙雙方駐工地代表

　　9.1甲方駐工地代表姓名：，職務，負責本工程的。

　　9.2乙方駐工地代表姓名：，職務，負責本工程的。

　　第五條工期延誤與工期獎罰

　　4.1因甲方原因,影響工期,工期順延。

　　4.2因乙方原因,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,每推遲一天處罰元，以此類推并因此承擔給甲方造成的一切經濟損失。

　　4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致連續停工48小時以上,工期相應順延。

　　第六條工程質量和檢查驗收

　　乙方必須嚴格按施工圖紙、技術交底和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方工程師代表的監督檢查，質量必須達到合格標準。對不合格的零星工程，乙方應進行及時返修并承擔相應費用。

　　第七條工程價款的支付與結算

　　1、工程價款的支付：

　　(1)進度款的支付：

　　(2)決算款的支付:

　　(3)質保金的支付：

　　2、結算方式采用以下種方式。

　　(1)執行山西省定額，綜合取費 %結算。(材差執行當年當月季度材差)

　　(2)執行雙方協商一次性包死價，如增加或減少工程量，則按清單報價增減總價。

　　(3)零工：技工元/工日，普工元/工日。(注，零工簽證須經三人以上簽字及項目負責人簽字方能生效。)

　　第八條施工安全

　　乙方應對施工現場的安全負全部責任，由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失和法律責任。

　　第九條甲方責任和義務

　　1、在開工前做好開工前準備工作，滿足乙方正常施工和工地現場人員正常生活用水、用電需要，水電費用由乙方承擔。

　　2、提供施工場地，辦理臨時用地和占用道路手續。

　　3、開工前辦理好一切應該屬于甲方辦理的`手續。

　　4、開工前提供擬完建筑物等技術資料給乙方。

　　5、按合同規定撥付工程款、保修金給乙方。

　　6、明確工地代表和監理負責人及其應該履行的職責。

　　7、負責組織竣工驗收工作。

　　第十條乙方責任和義務

　　1、負責本工程承包范圍以內的所有工作量的安全文明施工、保質保量按期完成。

　　2、依據甲方提供的擬建筑物的技術資料及各項技術交底，合理組織本方人員、機械、機具，確保承包范圍以內的工作順利實施。

　　3、服從施工現場甲方相關人員的管理，對甲方各項規章制度及指令不折不扣的執行，如有違反將給予一定經濟處罰。

　　4、組織安全生產，搞好施工場區內的安全文明施工，如因違章作業造成的一切安全事故責任及費用均由乙方承擔。

　　5、工程竣工后負責編制竣工資料和結算資料。

　　6、工程交付甲方后，因乙方施工質量方面的原因引起的質量維修由乙方負責。

　　第十一條工程保修

　　本工程保修期限為年，在保修期限內若出現質量問題乙方在接到甲方通知后3天內進行工程保修。若未按期進行保修，甲方有權使用其它單位進行保修，所發生的一切費用從質保金中扣除。若預留質保金費用不夠甲方保留對乙方的追索權。

　　第十二條合同效力

　　本合同涵蓋的各項附件也是合同中不可分割的部分與本合同具有同等法律效力。

　　第十三條爭議的解決方式

　　甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，雙方應本著協商的原則解決，協商不成時，向甲方所轄人民法院起訴。

　　第十四條補充條款。

　　____________________

　　第十五條合同份數及有效期

　　10.1本合同一式四份。甲方執叁份，乙方執壹份。

　　10.2本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

物業零星工程承攬施工協議書3

　　業主單位(甲方)：

　　施工單位(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，我公司施工的云松學校改造加固等工程補充增加 “普通轉角樓梯”部分，增加工程量詳見清單。

　　第一條增加工程合同工程范圍

　　學生宿舍6樓防水。

　　第二條增加工程合同工期

　　合同工期： 7 個日歷天。

　　第三條質量標準質量等級：按國家驗收標準合格。

　　第四條增加工程合同價款

　　金額(大寫)：人民幣叁萬壹仟叁佰陸拾肆圓陸角整(小寫)：￥： 356664.60(元)。

　　第七條：雙方責任。

　　甲方責任：

　　1、提供工人臨時休息場地、工程用水、電、工具存放處;

　　2、派人員驗收及檢查工程質量;

　　3、按合同規定支付工程費用;

　　乙方責任：

　　包工包料、包工具包稅收，施工清單中的'內容;施工須保證質量，保證施工驗收。按甲方要求施工。在施工過程中注意節約材料，保證施工質量。每天收工后要清理現場工具及殘留的材料，保證辦公室內現場清潔干凈。按質、按量完成工程。因單方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的損失。如協商不成，可向合同管理部門及法院提起訴訟。

　　8、施工過程中乙方必須保證工人安全，甲方可以配合乙方完成安全防護，施工中由于乙方原因造成的任何安全責任甲方不負責。

　　第八條：付款方式。

　　合同經雙方簽字生效，工程完畢并經甲方驗收合格后，支付工程款至100%。在保修期內如果發生一切因施工原因的質量問題，在接到甲方通知后二天之內必須派施工人員進行維修，如果超過二天，乙方未派人員維修，甲方有權請其它施工人員進行維修，一切維修費用由乙方支付，。(其中包括：工人工資、保險費、工具折舊、管理酬金等費用)。

　　第九條：本合同補充協議一式二份，甲乙雙方各持一份份。合同自雙方簽字蓋章之日起生效使用，后至甲方付清工程款項后失效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法人或委托代理人：

　　電話：

　　___年____月____日

【物業零星工程承攬施工協議書】相關文章：