自建房施工協議書

時間：2022-12-20 11:41:14 施工協議書我要投稿

自建房施工協議書6篇

　　在社會發展不斷提速的今天，男女老少都可能需要用到協議，簽訂協議可以使雙方受到法律的保護。一般協議是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的自建房施工協議書，歡迎閱讀與收藏。

自建房施工協議書6篇

自建房施工協議書1

　　甲方： (姓名，身份證號碼)

　　乙方： (姓名，身份證號碼)

　　甲方擬建房屋一座，位置在縣鎮村組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責供給石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前天通知甲方購買所需材料。

　　2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　4、工期從年月日開始建設，工期為天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情景的，可順延工期。

　　5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量要求

　　1、乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

　　2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

　　2、付款時光：第一次付款在施工開始后天內，第二次付款在，第三次付款在，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后天內給付。

　　四、違約職責

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情景下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金元(或每日承擔違約金元)。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　年月日

自建房施工協議書2

　　甲方：

　　乙方：

　　由于我家樓房長期無人居住，年久失修，現對房屋進行翻修重做。甲、乙雙方本著公平、誠實和信用的原則，就房屋翻修重做事項協商達成一致，訂立本協議：

　　一、工程承包范圍、承包形式

　　本工程以包工包料形式承包給乙方施工。承包范圍：原屋面鑿除、升層、內外墻翻新等。

　　二、質量要求

　　嚴格按圖紙及甲方要求施工，質量到達甲方要求。

　　三、合同工期

　　本工程總工期為_天，開工日期以甲方通知為準。

　　四、價款及工程款支付

　　1、升層單介每平方米人民幣元，內外墻翻新及升層建筑面積等按實計算。

　　2、經驗收合格后現金一次性付清。

　　五、禮貌、安全和消防約定

　　1、施工期間禮貌、安全、消防、衛生和環境等方面嚴格按本村要求實行。

　　2、翻修施工期四鄰關系由甲方負責。

　　3、施工過程中，乙方發生一切安全職責事故，后果由乙方負責。

　　本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，本協議未盡事宜雙方協商解決，簽字后生效，完工結算后自行失效。

　　甲方：乙方：

自建房施工協議書3

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商決定位于x對面七層大樓由乙方半包承建，建筑面積約x平方米(以設計建筑面積為準)。

　　一、乙方承包范圍

　　乙方負責模板制作、模板安裝、鋼筋綁扎、鋼筋制作、砼澆筑、砌磚、內外粉刷、二至七層地面找平、樓梯及一層大廳地面磚、各層廁所地面磚及墻面磚、砼澆筑，支模內架搭設。包括內架鋼管龍門吊安裝、地圈梁、頂撐、扣件一切所需要的工具。

　　二、裝飾

　　該工程正立面、左側面為面磚;右側面、后立面為水泥搓砂;一層地面為地板磚;廁所地面及墻面為面磚;樓梯間為地磚，其它均為水泥地面找平。

　　三、付款方式

　　工程款按258元/㎡計算，每層樓面板澆筑完后付工程款的35%。其它各分項工程根據工程進度甲乙雙方協商而定支付工程款。工程完工后工程款一次性付清。

　　四、砼澆筑

　　該工程砼為商砼，乙方負責澆筑及振搗，甲方按照設計砼標號負責運輸到工地。

　　五、質量要求

　　乙方必須按照設計圖紙要求，如實如質的完成，不能出現漏工現象，必須保證該工程的質量。如出現質量問題，乙方要負責甲方全部損失，甲方有權利終止乙方一切工程施工款。甲方不能影響乙方工程款，若甲方違約造成乙方停工，乙方停工損失由甲方承擔。

　　六、工程工期

　　甲乙雙方以簽定合同日期為準，工期為七個月，下雨下雪天不能施工順延。

　　七、安全事故

　　止工程甲方交付乙方施工，乙方必須保證施工安全，如出現安全事故，應由乙方全權負責，甲方不負任何責任。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

自建房施工協議書4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在建工程由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本合同，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：元( )，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，結清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐。

　　乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為 (日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：

　　年月日年月日

自建房施工協議書5

　　甲方(發包方)：

　　身份證號：

　　乙方(承攬方)：

　　身份證號：

　　甲方將位于大冶市金牛鎮胡鐵村澗塘王灣的自住房的建設工程承包給乙方進行施工，經雙方協商，就該工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、雙方權利義務

　　⒈承包方式：采取包工不包料方式承包，甲方提供建房所需的材料包括：紅磚、河砂、碎石、水泥、鋼材、鐵釘、水電等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前7天通知甲方購買所需材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具機械及生產生活的一切用具。施工人員的伙食煙酒吃住行等由乙方自理。

　　⒉當事人明確：雙方屬于承攬合同關系，不存在雇傭關系。

　　⒊攪拌機、震動器等施工機械以及木工模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　⒋工期從年月日開始建設，至年月日完工，為期天。如發生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的`，可順延工期。

　　⒌施工安全要求：乙方所雇傭工人的人身意外險由乙方購買。乙方必須按照安全施工規范和要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位而造成的事故責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　7、工程結束后，乙方負責清運工地周圍及室內所有的建筑垃圾，并打掃干凈。

　　二、被建房屋包括：主房為層結構，底層高米，二層高米，三層高米。甲方將包括地基、屋頂在內的所有房屋建設工程的施工全部承包給乙方(包括貼外墻瓷磚、樓梯、露臺欄桿、斜坡屋頂的建造)。

　　三、主要施工要求

　　乙方按照設計圖紙進行建造，房型照片和設計圖紙為合同附件。甲方房屋主體工程包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、斜坡屋頂的建造等工程.

　　主要施工要點：

　　1、本房屋地基采用條形基礎鋼筋混凝土現澆方式施工。

　　2、開挖標準三級化糞池一個。

　　3、工程需預布排水管留口，室外落水管需要預留孔，室外場地排水配套窨井池個。

　　4、混凝土現澆構造梁柱共個，獨立基礎個，詳見設計圖紙;基礎采用預制板架空方式，并做防潮處理。

　　5、一層、二層、三層頂樓板為鋼筋混凝土現澆施工。

　　6、三層頂為四面斜坡屋頂結構，采用木椽木板加防水隔層處理結構，非鋼筋混凝土現澆。

　　7、主房室外和附屬房墻面貼墻面磚并作勾縫處理，不貼瓷磚部分的內外墻采用水泥砂漿粉兩遍，并刮平達到標準要求。

　　8、主房露臺部分水泥找坡抹平，并按甲方要求做好防水施工。

　　9、水電安裝由委托水電工實施，施工過程中乙方需要加強與水電工的配合。

　　四、工程質量要求

　　1、乙方按圖紙要求進行施工，若發現圖紙有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案后，乙方方可再進行施工。

　　2、乙方必須嚴格、全面、認真按照國家頒發的建筑工程規范、規程、合格標準和技術要求進行施工，工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如因乙方施工失誤造成質量缺陷或質量問題，由乙方賠償相應損失并無償整改。若是不可修復或改造的嚴重問題甲方將有權拒付一切費用。

　　3、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。

　　4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。

　　5、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現水平垂直度達不到標準要求或是存在滲水漏雨等建筑質量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方承擔。

　　6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范圍外的損壞由乙方負責并修復。

　　五、工程費用的計算

　　1、工程承包方式為包工不包料，施工過程中的水費、電費、建筑材料費由甲方承擔。

　　2.承建工程價格：承建工程總價共元整(大寫：)。

　　六、付款方式

　　工程開工前預付元，順利完工后，工程款于工程完工后一個月內付清90%(包含首付元)，預留10%工程款作為質保金，實際完工后一年內無質量問題，付清尾款。(如若以現金方式付款，乙方須給甲方開具收條)。

　　七、補充事項:

　　1.乙方負責主體工程周邊混凝土場地的澆筑。

　　八、爭議解決辦法

　　⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　九、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。本合同自簽訂之日起生效。

　　2、雙方必須共同遵守以上合同。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　日期：日期：

自建房施工協議書6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙雙方就位于的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自愿達成如下一致協議；

　　一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。

　　二、房屋情況：

　　本合同項下的房屋位于_____市_____街道，相鄰為，建筑面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。

　　三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。

　　四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：

　　1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已征得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利；

　　2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利；

　　3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。

　　五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。

　　六、房款支付：

　　自該合同雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶；如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。

　　七、房屋交付：

　　乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止；如甲方在合同簽訂后一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。

　　八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續；如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止；因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。

　　九、該房屋交付給乙方后，該房屋（包括土地、房屋及附屬設施）的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等；如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付元的違約金。

　　十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利；甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。

　　十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。

　　十二、其他事項：

　　1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。

　　2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。

　　3、本合同正本一式六份，雙方各持三份；自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續有效。

　　甲方（簽字捺印）：

　　身份證號：

　　乙方（簽字捺印）：

　　身份證號：

　　見證人（簽字捺印）：

　　身份證號：

　　見證人（簽字捺印）：