- 相關推薦
房屋施工承攬合同
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的房屋施工承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
房屋施工承攬合同1
甲方（房主）：___________
乙方（施工方）：___________
經過雙方平等、自愿的協商，我們達成以下協議并共同遵守：
一、工作內容
房屋基礎施工包括地基處理、基礎開挖、鋼筋安裝、模板搭建、混凝土澆筑等工序。墻身砌筑則涉及磚石材料的選用、砌筑工藝、墻體強度和垂直度的控制。混凝土澆筑工作包括攪拌、運輸、澆筑和養護，確保混凝土質量符合標準。最后，封頂工作是在房屋結構封頂前進行的工序，包括屋面防水處理、屋面結構搭建、保溫隔熱等工作。所有工作內容需符合相關規范和甲方要求，確保施工質量和安全。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：___________
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算根據乙方施工進度進行，第一階段完工后支付30%，第二階段完工后支付40%，工程竣工后支付30%，同時支付質量保證金10%作為保障。工程質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方有權定期檢查乙方的工作進度和施工質量，但不會對乙方的具體施工過程進行指導。甲方的主要任務是驗收乙方完成的.修建成果。
3、乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙和規范要求進行施工，確保工程質量符合相關標準。如因乙方施工過程中違反規范、規程導致工程質量存在隱患，影響達不到甲方要求的標準，甲方有權停止施工，并要求乙方整改直至符合要求為止。
4、乙方將負責完成工程的施工，并承擔質量缺陷責任期內的維修保養工作。若在質量缺陷責任期內乙方未及時修復缺陷，甲方有權扣除相應的質量保證金。質量保證金將在兩年缺陷責任期結束并確認無質量問題后，退還給乙方，并扣除%的保證金。
5、乙方要注意，即使修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但仍然需要重視工程安全。乙方有責任對自己的工人進行安全教育和培訓，全面負責施工人員的安全。一旦發生任何意外事故，乙方將自行承擔責任。
6、乙方將根據甲方的進度要求，合理安排人力和物力，全力確保工程按時完成。
7、乙方承諾其施工人員遵守當地治安管理條例，不得參與任何形式的打架斗毆行為。如發生糾紛或矛盾，應積極與甲方溝通，通過合法途徑解決。
8、乙方需按時支付工人工資，以確保房屋修建進度不受影響，避免可能產生的糾紛。所有與乙方相關的債權和債務均由乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份，甲方持有一份，乙方持有一份，具有同等法律效力。
2、本合同經甲方和乙方雙方簽字蓋章后生效，自工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成之日起生效，乙方對內外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方：______
乙方：______
___年___月___日
房屋施工承攬合同2
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯系方式：
上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的'要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年月日
房屋施工承攬合同3
委托方（甲方）：__________
承接方（乙方）：__________
甲、經過雙方友好協商，甲方決定委托乙方進行房屋地磚和墻磚的鋪設工作，為了明確雙方責任和義務，特訂立本協議，共同遵守。
一、工程地點：
______區_____街____單元____室。
二、形式結構：
_____層式____室_____廳_____廚_____衛。
三、工程項目：
1、_____個房間（_____臥室、_____客廳）地面鋪設________瓷磚，打地角線，要求平整；________個廚房，________個衛生間墻面_____鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪_____瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設________瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：
甲方需根據乙方提前通知的要求，保證裝修期間所需的材料齊全，并提供施工期間的`午餐。乙方負責具體的施工工作。
五、質量標準：
雙方約定，施工質量必須符合安全要求，裝修質量不得低于同類施工標準，經雙方認可。工程竣工驗收合格后，乙方承諾在________個月內保修，如因乙方施工質量問題導致的維修，乙方應承擔無償返工責任。
六、工程造價：
材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_______元人民幣。
七、付款方式：
為確保工程質量，暫扣________元押金，________年________月________日至________年________月________日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，________天內付清乙方人工費。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有相同效力。本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方：________________
乙方：_______________
日期：______年______月______日
房屋施工承攬合同4
甲方（房主）：__________
乙方（施工方）：__________
身份證號：__________
地址：__________
聯系方式：__________
上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付__________%，第二層完工后支付__________%，工程竣工以后支付__________%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
2、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
3、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。
4、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的.自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。
5、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
6、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。
7、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
五、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方（簽字）：__________
乙方（簽字）：__________
簽署時間：__________年__________月__________日
房屋施工承攬合同5
發包方（簡稱甲方）：___________
承包方（簡稱乙方）：___________
經過雙方友好協商，甲方決定授權乙方進行住房裝修工程。為了維護雙方的合法權益，根據本工程的實際情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點：____________________________________。
2、住房結構：房型房廳______套，施工面積______平方米。
3、裝飾施工內容：詳見附件《裝飾施工內容表》。
4、承包方式：_________________（包工包料、清包工、部分承包）。
5、工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：________________，詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
（1）首次，自預算設計認可簽訂合同之日起計算。支付_________元作為定金，第二次付款時扣除。
（2）雙方在簽訂第二次合同后，工程開工前需支付工程總造價的_______%，合計人民幣________元。
（3）第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_________%合計_________元。
（4）第四次竣工驗收當天支付工程總造價_________%，合計_________元。
（5）工程保修期為___年。工程款支付完成后，甲、乙雙方將簽署《工程保修協議》，保修期自竣工驗收之日起計算。
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料應符合設計要求，質量合格，并按時供應到現場。乙方應及時辦理驗收手續。如甲方提供的材料發生質量問題或規格差異，乙方應書面通知甲方，若甲方堅持使用，因此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方提供的材料送達現場后，經乙方驗收合格后，由乙方負責保管。乙方可按雙方約定的費率收取材料價款保管費，若因保管不當造成損失，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料、設備必須符合質量要求和規格，如有不符合或有差異，應立即停止使用。若已經使用造成工程損失，責任由乙方承擔。若乙方提供的材料、設備為假冒偽劣商品，應按照材料、設備價款的雙倍進行賠償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行住宅建筑裝飾工程技術規范、住宅裝飾裝修驗收標準以及市建設行政主管部門制定的其他地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由________方設計施工方案。
3、甲方提供的.材料、設備質量不符合要求，導致工程質量受到影響，需要返工。返工費用由甲方承擔，并且工期將順延。而如果是由于乙方的原因造成質量事故，乙方將承擔返工費用，但工期不會延長。
4、在工程施工過程中，如果甲方需要對設計進行修改或者增減工程項目，必須提前與乙方協商并達成一致意見后，方可進行相關施工工作。雙方商定后，會對竣工日期進行調整。
5、雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如果甲方無法按預約規定日期參加驗收，乙方可代為組織驗收，并要求甲方承認。若甲方要求復驗，乙方應配合并辦理復驗。若復驗合格，甲方需承擔復驗及返工費用，同時工期順延。
6、工程竣工：乙方應提前五天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方在施工前應向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并進行現場交底。同時，甲方需確保提供施工所需的水、電等必備條件，并告知使用注意事項。甲方還需要協調施工期間臨時使用公共區域和處理鄰里關系等事宜。
2、乙方應參加甲方組織的施工圖紙或施工方案的現場交底。在按要求組織施工的過程中，乙方需保質保量、按期完成施工任務，并解決由乙方負責的各項事宜。乙方應承認并遵守相關規定，未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得擅自拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致施工延期或中途停工，甲方應向乙方支付相應的停工補償費用。具體而言，每停工一天，乙方有權要求甲方支付_______元作為停工補償費用；如果甲方未按合同約定支付款項，每逾期一天，應支付_______元的違約金。
2、如果乙方因故未能按時完成工程，每延遲一天，乙方須向甲方支付已付款金額的_______%作為違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式______份，甲、乙雙方各執______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：_________
乙方：_________
____年____月____日
房屋施工承攬合同6
建設方（下稱甲方）：________身份證號碼：________
承攬方（下稱乙方）：________身份證號碼：________
經甲乙雙方協商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋，位于面積為________平方米，現將________工程承攬給乙方，具體包括：
（1）基礎工程、布設鋼筋。
（2）主體框架及砌墻工程。
（3）布筋及水泥砼工程。
（4）基礎泥土回填及平整。
（5）其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為________元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過程中發生的人身傷害事故（包括乙方人員及其它第三人）所產生的'一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為________天。
3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金________元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中，若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為________年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵，非因乙方施工造成的質量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務，由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任
任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：
1、執行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失，經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。
建設方（甲方）：________承攬方（乙方）：________
日期：_____________日期：_____________
房屋施工承攬合同7
甲方：________
乙方：________
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：
一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為________平方米（詳見設計圖紙，已交付乙方），該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工（水電除外）。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付________%計________元（大寫：________），一層建齊付________%計________元（大寫：________），二至三層建齊付________%計________元（大寫：________），四至五層建齊付________%計________元（大寫：________），結頂付________%計________元（大寫：），內粉付________%計________元（大寫：________），外粉付________%計________元（大寫：________），完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元（大寫：），其余款在________年內付清。
三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建筑材料，乙方負責施工的`一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結構，建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5、鋼筋制作、綁扎、焊接必須符合規范標準，主體結構中的鋼筋必須進行焊接（氬弧焊工資由建設單位支付）。在一、二層樓房中，懸挑梁和受力空處的鋼筋也必須焊接，同時避雷裝置的鋼筋也需進行焊接處理。
6、內外墻粉刷（打點粉刷）要達到設計及甲方的要求標準。
7、我們將按照國家相關規范要求進行施工，各工序必須經過嚴格的驗收，并確保混凝土達到凝結期后方可進行下一步工作。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、乙方在進行施工時必須承擔全部責任，若因乙方不負責任造成的任何質量事故，乙方需承擔全部損失并進行賠償。
六、安全責任：
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。
3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。
七、雙方如有未能完全履行合同規定的情況，應視為違約行為，違約金應按工程承攬總額的百分之三十計算。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經過甲、乙雙方充分討論和協商達成一致，自簽署之日起生效，并對雙方具有同等的法律約束力。
十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋施工承攬合同8
甲方：__________（全稱）乙方：__________（全稱）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，為了明確雙方的權利義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程經友好協商達成以下施工條款，特簽定本合同。
第一條、工程概況
第二條、綜合單價
1、錨固深度為
2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。
3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。
4、植筋錨固采用植筋膠。
第三條、質量標準：
工程質量必須符合國家的規范要求，達到鋼筋對應抗拉值。
第四條、工期
本工期為天，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________號。
第五條、合同價款支付
乙方的施工人員、設備、材料進入工現場后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。
第六條、甲方責任：
1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作；并進行技術質量要求交底。
2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負責協調該項目的全過程管理。
3、提供的材料，必須符合設計要求和國家規定的技術標準，并根據乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內。
4、按合同約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經濟補償。
第七條、乙方責任：
1、乙方必須遵守甲方的現場管理制度。
2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。
3、進入施工現場要帶好安全帽，高空作業要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。
4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。
第八條、安全責任：
乙方必須對工人做好安全技術交底按照合同規定的工程范圍進行施工，施工中造成事故的，有事故責任方負責。
第九條、工程質量驗收標準
1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質量達到國家驗收規范和質量檢查評定標準。
2、施工完畢，由甲、乙、監理方共同驗收，由具有檢測資質的單位出具檢測報告。
第十條、違約責任
1、甲方未按合同規定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應順延。
2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的'質量問題由乙方負責，由于設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格，乙方不負責任。
第十一條、爭議
雙方在合同履行中發生爭議，應本著友好的原則協商解決，協商不成時，向人民法院起訴。
第十二條、合同生效與終止
本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關約定條款處理。合同一式份，甲方執份，乙方執份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。
甲方：__________（章）代表人：__________單位地址：__________聯系電話：__________
乙方：__________（章）代表人：__________單位地址：__________聯系電話：__________
合同簽訂日期：__________年__________月__________日
【房屋施工承攬合同】相關文章：
承攬施工合同02-25
承攬施工合同12-10
裝修施工承攬合同03-02
施工工程承攬合同11-09
房屋裝修承攬合同03-16
承攬施工合同(15篇)01-31
工程施工承攬合同11-30
工程維修承攬施工合同03-06
裝飾工程承攬施工合同12-21
承攬施工合同15篇01-31