建筑工程施工合同

時(shí)間：2023-07-24 13:45:27 施工合同我要投稿

建筑工程施工合同精品[15篇]

　　在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的建筑工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建筑工程施工合同精品[15篇]

建筑工程施工合同1

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。

　　系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛

　　訴訟請(qǐng)求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);

　　2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的'工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;

　　3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。

　　《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。

　　為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。

此致

　　____________區(qū)人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同2

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：

　　住所(單位)地址：

　　聯(lián)系電話：手機(jī)號(hào)：甲方工程監(jiān)理人及電話：

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：

　　單位地址：

　　本工程設(shè)計(jì)人：聯(lián)系電話：

　　本工程項(xiàng)目經(jīng)理：聯(lián)系電話：

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾裝修工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：

　　1、乙方包工、包全部材料（見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；

　　2、乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；

　　3、乙方包工，甲方包全部材料（見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。

　　4、工程施工有效期限為天；開工日期年月日，竣工日期年月日。

　　5、合同價(jià)款￥（人民幣大寫）：

　　6、若本工程實(shí)施工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　7、雙方商定設(shè)計(jì)、施工圖紙采取下列第種方式提供；

　　7.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為月日，圖紙一式三份，甲方、乙方施工隊(duì)各執(zhí)一份；（見附件：裝飾裝修工程施工圖紙）設(shè)計(jì)、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　7.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份（見附件：裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙）設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付（此設(shè)計(jì)費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）；設(shè)計(jì)、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　8、圖紙及預(yù)算書雙方簽字后生效。

　　第二條甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù)：

　　1、開工前3天，甲方為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，清除影響施工的障礙物；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里（單位、部門）之間的關(guān)系，按期支付工程款。

　　2、開工前，甲方為乙方提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)。

　　3、甲方參與工程施工進(jìn)度質(zhì)量的監(jiān)督，對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，竣工驗(yàn)收。

　　4、甲方對(duì)工程施工工藝不清楚之處、乙方應(yīng)向甲方解釋說明，乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)，合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理，甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程的統(tǒng)一指揮和管理；如甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，則甲方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)乙方提供工程施工工藝咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)，因甲方向乙方提供工程施工工藝不詳而造成的全部責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)管理費(fèi)用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)資料。

　　6、甲方協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用.

　　7、禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，違章搭建陽(yáng)光房，如甲方需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或拆改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線及搭建陽(yáng)光房，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣及燃?xì)夤芫€等；對(duì)原有建筑物和場(chǎng)地面積等的改動(dòng)，甲方如沒有相關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù)，甲方強(qiáng)行要求乙方施工所造成的一切后果及責(zé)任全部由甲方承擔(dān)；如甲方要求不做防水而發(fā)生漏水所造成的一切后果及責(zé)任全部由甲方承擔(dān)。

　　8、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《建筑裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程。

　　9、乙方嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　10、乙方保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)；因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)改：

　　1、本工程以施工圖紙，做法說明為準(zhǔn)，如有更改、乙方工程負(fù)責(zé)人應(yīng)通知設(shè)計(jì)師、在甲方的配合下、公司應(yīng)將更改通知書交由甲方簽字確認(rèn)，更換材質(zhì)甲乙雙方協(xié)商解決，否則乙方對(duì)更改項(xiàng)目概不負(fù)責(zé)。

　　2、為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，需由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《工程變更單》，同時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效，凡甲方與乙方現(xiàn)場(chǎng)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；

　　3、合同簽定后甲方工程減項(xiàng)超過工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)；若甲方減項(xiàng)所用的材料，乙方已定購(gòu)或運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，甲方需另外支付材料來回托運(yùn)，損耗及退貨費(fèi)用；若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)和拆除費(fèi)。

　　4、合同簽訂后，若因甲方原因終止施工合同，甲方需支付乙方已施工項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi)，若此工程項(xiàng)目由乙方設(shè)計(jì)則甲方需另外支付乙方該工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)35元/平方；

　　5、甲方第一次支付工程款后增加的'施工項(xiàng)目，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目的100%的工程款后方予以施工。

　　6、由乙方提供的材料：乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方檢驗(yàn)；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)、協(xié)商不符，甲方有權(quán)拒絕使用。

　　7、由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（見附件：甲方提供材料明細(xì)表）。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并提前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)，若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　8、除合同中注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具桌椅等，均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，若需要乙方代購(gòu)，加收所購(gòu)材料款20%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。

　　9、雙方在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；

　�。�1）水、電管線、防水層等隱蔽工程的驗(yàn)收；

　　（2）油漆、面層涂料、木材、植物等施工前驗(yàn)收；

　�。�3）竣工驗(yàn)收；

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單（見附件：工程驗(yàn)收單），若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)；甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（兩天）不于驗(yàn)收視為驗(yàn)收合格。

　　10、完工后，乙方應(yīng)通知甲方三日內(nèi)驗(yàn)收，甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不于驗(yàn)收視為驗(yàn)收合格。

　　11、工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)（見附件：工程結(jié)算單），并填寫工程保修單（見附件：工程保修單）；

　　12、雙方約定本工程質(zhì)量按下列第項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

　�。�1）《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定》

　　（2）《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定》

　�。�3）其他規(guī)定：材料及工藝按乙方（甲方）提供的設(shè)計(jì)圖紙、工程預(yù)算書為準(zhǔn)

　　13、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)：

　�。�1）成都市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解；

　�。�2）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第四條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定：

　　1、合同生效后，雙方約定按下列方式支付工程款；

　　支付次數(shù)

　　工程施工項(xiàng)目（見預(yù)算表）

　　付款比例 %

　　支付金額（元）

　　第一次

　　第二次

　　第三次

　　尾款；乙方施工完畢三天內(nèi)即驗(yàn)收，驗(yàn)收合格二天內(nèi)，甲方付清尾款后乙方交付甲方使用，完工后五日內(nèi)不驗(yàn)收，則視為工程符合本合同的質(zhì)量要求，甲方不得以任何理由拖延、拒付及克扣或變相拖延、拒付、克扣乙方的工程尾款，否則甲方將按工程款總額的10%每月滯納金支付乙方；

　　2、甲方增加項(xiàng)目不得超過工程總價(jià)的10%；乙方減少項(xiàng)不得超過工程總價(jià)的10%，如果超過10%，任何違約一方無條件支付對(duì)方工程總額的20%違約金。

　　3、工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單（見附件：工程結(jié)算單）上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款;（水電工程部分其工程款按實(shí)結(jié)算、在隱蔽工程完工驗(yàn)收后一次性結(jié)清，否則乙方可單方面停工、工期順延）；

　　4、甲方應(yīng)將工程款直接交給乙方財(cái)務(wù)部；若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

　　第五條工期出現(xiàn)下例情況可順延：

　　1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延；

　　1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更。施工工期順延。

　　2）不可抗力（如節(jié)假日、停水、停電、等），施工工期順延。

　　3）甲方同意工期順延的其他情況，施工工期順延。

　　4）甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收，施工工期順延。

　　2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　3、乙方就在約定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行施工，由乙方原因造成工期延誤應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)；甲方不配合乙造成的工期延誤就由甲方負(fù)責(zé)。

　　4、因甲方未按合同約定付清工程款，乙方有權(quán)施行停工，施工工期順延。

　　5、工程項(xiàng)目在各階段完工后、須由客戶簽字認(rèn)可，如有更改，甲方應(yīng)支付乙方反工費(fèi)及材料費(fèi)等費(fèi)用，施工工期順延。

　　第六條安全施工和防火的約定：

　　1、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定和法規(guī)

　　2、由于乙方在施工過程中，違反安全操作規(guī)程導(dǎo)致安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工，因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚?dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。

　　第七條獎(jiǎng)勵(lì)與違約：

　　1、乙方的施工令客戶非常滿意的情況下，甲方可以采取某種形式作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2、合同簽定后，合同任何一方提出解除合同或無任何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方向守約方支付工程總造價(jià)20%的違約金；若因此造成工程損失的，違約方應(yīng)予賠償。

　　3、工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自動(dòng)使用工程成品的，工程視為合格，因此而造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利，乙方仍有收尾款的權(quán)利。

　　4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2%o的違約金。

　　5、甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一天由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)2%o的違約金。

　　6、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：

　　1、未盡事項(xiàng)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。

　　2、雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，向成都市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　3、如因合同爭(zhēng)議及其他方面原因造成上訴，上訴期間甲乙雙方因上訴所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由上訴方承擔(dān)（訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用）。

　　第九條：

　　1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，

　　2、本合同自簽字之日生效，合同履行完成后自行終止，決算后終止

　　3、附件（附件與合同正本具同等法律效力）

　　1）材料及工藝按乙方（甲方）提供的設(shè)計(jì)圖紙、工程預(yù)算書為準(zhǔn)進(jìn)行施工

　　2）設(shè)計(jì)變更（協(xié)商解決）

　　第十條備注：

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　公司地址：公司地址：

　　代理人：代理人：

　　電話：公司電話：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號(hào)：帳號(hào)：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同3

　　發(fā)包方（以下稱甲方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　地址：

　　法定代表人：聯(lián)系方式：

　　甲、乙雙方就建筑工程施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》等相關(guān)法律規(guī)定，自愿達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、建筑面積：

　　4、結(jié)構(gòu)類型：

　　第二條工程內(nèi)容及承包范圍

　　1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)本工程土建部分進(jìn)行施工總承包，承包范圍為：基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修工程。

　　2、包括乙方承包范圍內(nèi)的因設(shè)計(jì)變更而引起的增減工程。

　　3、甲方指定分包工程內(nèi)容。

　　第三條合同工期

　　1、計(jì)劃開工日期：________年____月____日。計(jì)劃竣工日期：________年____月____日。即工期總天數(shù)：XXX。

　　第四條質(zhì)量與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、工程質(zhì)量：對(duì)于該工程的基礎(chǔ)、主體驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收均應(yīng)通過質(zhì)監(jiān)部門驗(yàn)收合格。

　　2、由于乙方自身的疏忽造成工程質(zhì)量問題，必須修復(fù)。不然甲方有權(quán)要求乙方按工程合同造價(jià)總額的%支付違約金。

　　第五條合同價(jià)款工程結(jié)算

　　1、合同價(jià)款：暫定為萬(wàn)元。結(jié)算時(shí)以實(shí)際完成的工程量為準(zhǔn)。

　　2、工程結(jié)算：工程竣工后日內(nèi)甲方給乙方支付工程結(jié)算總價(jià)款的%，工程結(jié)算總價(jià)款的%作為保修金。

　　3、質(zhì)量保修金的支付：工程保修期屆滿后，經(jīng)甲方對(duì)工程質(zhì)量檢查無異議，甲方與乙方辦理保修款結(jié)算，將剩余保修款一次性支付乙方。

　　4、結(jié)算審計(jì)時(shí)甲乙雙方應(yīng)積極配合審計(jì)工作，應(yīng)在雙方確認(rèn)竣工結(jié)算資料真實(shí)、完備之日起個(gè)月內(nèi)完成本工程的結(jié)算審計(jì)。

　　第六條材料價(jià)格調(diào)整及材料的采購(gòu)

　　1、若甲方對(duì)某項(xiàng)主要材料進(jìn)行調(diào)整，僅對(duì)材料差價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

　　2、材料采購(gòu)：乙方必須根據(jù)甲方要求進(jìn)行采購(gòu)，并且在采購(gòu)前天將樣品及價(jià)格送甲方代表認(rèn)可后方可采購(gòu)。

　　第七條竣工驗(yàn)收

　　1、承包方提供竣工圖約定：。

　　2、中間交工工程的范圍和竣工時(shí)間：。

　　3、發(fā)包方收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包方按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。發(fā)包方收到承包人送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告己被認(rèn)可。

　　第八條工程質(zhì)量保修

　　1、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容：乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照相關(guān)法律規(guī)定以及合同約定的范圍承擔(dān)工程質(zhì)量的保修責(zé)任。

　　2、質(zhì)量保修期限規(guī)定為：年。

　　3、保修期內(nèi)的維修：一般性維修乙方應(yīng)在接到通知后小時(shí)內(nèi)到達(dá)；緊急事故乙方應(yīng)在接到通知后小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)搶修。乙方未及時(shí)維修并且沒有修復(fù)完好的'，甲方自行找人修復(fù)，修復(fù)的費(fèi)用從乙方保修金之內(nèi)扣除。

　　第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方權(quán)利主要有：

　　（1）對(duì)工程進(jìn)度質(zhì)量進(jìn)行檢查。

　�。�2）等工程竣工后對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。

　�。�3）因乙方原因使得工程質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償修理。

　　2、甲方義務(wù)主要有：

　　（1）協(xié)助乙方使建設(shè)工程合同得以順利履行。甲方應(yīng)當(dāng)按照合同的約定提供資金、場(chǎng)地以及相關(guān)材料。

　�。�2）支付價(jià)款以及建筑工程施工過程中的其他義務(wù)。

　　3、乙方的權(quán)利主要有：

　　(1)按照施工合同和設(shè)計(jì)文件嚴(yán)格施工。

　　(2)接受甲方的必要監(jiān)督。

　　(3)按期完成和交付合格工程。

　　(4)保修責(zé)任和損害賠償責(zé)任。

　　4、乙方的權(quán)利主要有

　�。�1）甲方未按照約定的時(shí)間和要求提供材料、資金的，乙方可以順延工程日期。

　�。�2）甲方未按照約定支付價(jià)款的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。逾期不支付的，乙方可以與甲方協(xié)議將該工程折價(jià)，建設(shè)工程的價(jià)款以該工程折價(jià)的價(jià)款優(yōu)先受償。

　　第十條協(xié)議解除

　　1、如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本合同可以解除。

　　2、當(dāng)乙方擅自將其承包的工程轉(zhuǎn)包給

　　第三方時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同。

　　3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本合同。

　　4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時(shí)，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同通知，通知送達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除。

　　第十一條違約責(zé)任

　　1、如合同一方不履行或違反本合同的任何條款，違約方須賠償守約方的經(jīng)濟(jì)損失。除合同另有規(guī)定外，守約方亦有權(quán)要求解除本合同及向違約方索取賠償守約方因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、甲方須按本合同約定按時(shí)足額支付建筑工程費(fèi)用，每逾期1天按逾期金額的千分之向乙方支付滯納金。

　　第十二條爭(zhēng)議解決條款

　　甲、乙雙方因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，提交

　　仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第十三條其他約定事項(xiàng)

　　1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。

　　2、本協(xié)議生效后，如有未盡事宜，雙方協(xié)商一致可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

　　3、本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。

　　4、本協(xié)議正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方（買方）簽章：乙方（賣方）簽章：____日期：日期

建筑工程施工合同4

　　發(fā)包人（全稱）：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　承包人（全稱）：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：___________________________。

　　2、工程地點(diǎn)：___________________________。

　　3、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：__________________。

　　4、資金來源：___________________________。

　　5、工程內(nèi)容：___________________________。

　　6、工程承包范圍：__________________________。

　　二、合同工期

　　計(jì)劃開工日期：_________年_________月_________日。

　　計(jì)劃竣工日期：_________年_________月_________日。

　　工期總?cè)諝v天數(shù)：_________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量符合___________________________標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式

　　1、簽約合同價(jià)為：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　　其中：

　�。�1）安全文明施工費(fèi)：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　�。�2）材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　�。�3）專業(yè)工程暫估價(jià)金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　　（4）暫列金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　　2、合同價(jià)格形式：__________________。

　　五、項(xiàng)目經(jīng)理

　　承包人項(xiàng)目經(jīng)理：__________________。

　　六、合同文件構(gòu)成

　　本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：

　　（1）中標(biāo)通知書（如果有）；

　�。�2）投標(biāo)函及其附錄（如果有）；

　�。�3）專用合同條款及其附件；

　�。�4）通用合同條款；

　�。�5）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；

　�。�6）圖紙；

　�。�7）已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書；

　�。�8）其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的'文件均構(gòu)成合同文件組成部分。

　　上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。

　　3、發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。

　　八、違約、索賠和爭(zhēng)議

　　1、發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償；

　　2、本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　九、簽訂時(shí)間

　　本合同于_________年______月_____日簽訂。

　　十、簽訂地點(diǎn)

　　本合同在___________________________簽訂。

　　十一、補(bǔ)充協(xié)議

　　合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自_________生效。

　　十三、合同份數(shù)

　　本合同一式_________份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)_________份，承包人執(zhí)_________份。

　　發(fā)包人：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　_________年______月_____日

　　承包人：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　_________年______月_____日

建筑工程施工合同5

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　為了確保，需，依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、工程施工范圍及技術(shù)要求：詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價(jià)：本工程預(yù)算價(jià)為萬(wàn)元

　　元整)(詳見工程預(yù)算書)。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、結(jié)算方式：本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為，工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算，信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。

　　八、工程工期

　　工期總?cè)諝v天數(shù)為天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請(qǐng)經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求

　　1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工，按時(shí)保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。

　　2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。

　　十、其它事項(xiàng)

　　1、乙方必須具備相應(yīng)的.施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。

　　2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請(qǐng)報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4、驗(yàn)收時(shí)，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內(nèi)整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質(zhì)量保修期為個(gè)月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi)，乙方未進(jìn)場(chǎng)修復(fù)，視為自動(dòng)放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　6、

　　十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。附件：施工圖紙及工程預(yù)算書

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　簽訂日期：年月日

建筑工程施工合同6

　　發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包方：身份證號(hào)碼： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程人工勞務(wù)承包給乙方，根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商，在平等一致的基礎(chǔ)上，本著雙方互惠互利的原則，達(dá)成本合同條款，供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。

　　第一條：工程概況：

　　1 工程名稱：武勝香江豪庭

　　2 工程地點(diǎn)：武勝縣城祥升大道。

　　第二條：承包范圍：

　　發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭車庫(kù) 工程基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運(yùn)土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內(nèi)容。

　　第三條：工期：

　　(一)開工日期：年月日(根據(jù)甲方的工期要求)。

　　(二)竣工日期：年月日(根據(jù)甲方的工期要求)。

　　第四條：工程價(jià)款：

　　1分部分項(xiàng)工程單價(jià)如下：

　　(1)獨(dú)立基礎(chǔ)：基礎(chǔ)土石方分項(xiàng)工程頁(yè)巖90.00元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))、砂巖200元/m(條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ))。

　　(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁(yè)巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實(shí)際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費(fèi)、加餐費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)材料轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及清除垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。同時(shí)涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容：

　　(1)人工開挖場(chǎng)內(nèi)土方及建筑垃圾。

　　(2)人工開鑿場(chǎng)內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。

　　(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機(jī)吊裝轉(zhuǎn)運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)。

　　(4)場(chǎng)內(nèi)排水工作。

　　(5)施工用腳手架的搭拆。

　　(6)完成該單項(xiàng)工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機(jī)、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。

　　(7)完成該分項(xiàng)工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的安全勞保用品費(fèi)用。

　　(8)四川省文明工地施工要求本單項(xiàng)工序應(yīng)做的`工作

　　3、零星簽證計(jì)時(shí)工60.00元/工日。

　　4、室內(nèi)取土夯實(shí)、回填元/ m(含取土、運(yùn)土、分層回填、夯實(shí))。

　　5、算工程量。

　　第五條：施工技術(shù)要求：

　　(一)、基礎(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進(jìn)行技術(shù)交底，并以書面形式由乙方代表簽證。

　　(二)、乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。

　　(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗(yàn)收幾步驟進(jìn)行，上一道工序完成驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下一道工序施工。

　　第六條：雙方責(zé)任及工作：

　　(二)、甲方工作：

　　1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。

　　2、甲方施工員對(duì)工程進(jìn)度，施工步驟進(jìn)行安排，指導(dǎo)乙方施工，并對(duì)質(zhì)量安全工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。

　　(二)、乙方工作：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對(duì)工程工期、質(zhì)量安全的要求，服從施工員及現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排，嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范進(jìn)行施工。

　　2、加強(qiáng)對(duì)工人的管理，教育工人遵紀(jì)守法，加強(qiáng)安全、防火、防盜意識(shí)。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè)，做好自檢工作。

　　3、組織工人文明施工，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，不允許工人打架罵人，做到工完場(chǎng)清。

　　第七條：工程質(zhì)量驗(yàn)收

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工，由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費(fèi)，并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進(jìn)度，甲方有權(quán)單方面終止本合同，所完成的部分分項(xiàng)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后按已完成金額的60%人工費(fèi)(不加任何費(fèi)用)結(jié)算給乙方，并清退出場(chǎng)。

　　第八條：人工費(fèi)支付

　　本分項(xiàng)工程無進(jìn)度款，待工程完工驗(yàn)收合格后一次性付清。

　　第九條：安全責(zé)任：

　　在分項(xiàng)工程單價(jià)中10%作為安全設(shè)施費(fèi)和管理費(fèi)。另簽定安全責(zé)任書，具有同等法律效力。

　　第十條：其他約定：

　　1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場(chǎng)，甲方有權(quán)拒付人工費(fèi)，乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時(shí)承擔(dān)給甲方該分項(xiàng)工程總造價(jià)15%的違約金，由此給甲方造成的其它經(jīng)濟(jì)損失由乙方全額賠付。

　　2、乙方所需機(jī)具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。如有損壞照價(jià)賠償或支付修理費(fèi)。

　　3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項(xiàng)工程分包給他人，否則甲方有權(quán)單方終止合同，所完成的部分分項(xiàng)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后按已完成量的60%人工費(fèi)(不加任何費(fèi)用)結(jié)算給乙方，并清退出場(chǎng)。

　　4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達(dá)不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀(jì)行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應(yīng)照價(jià)賠償。

　　6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款2000元以上。

　　第十一條其它：

　　1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

　　2、未盡事宜，由雙方協(xié)商，形成新的合同條款，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　3、本合同一式叁份，甲方執(zhí)倆份，乙方執(zhí)壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗(yàn)收合格，結(jié)清尾款，自然失效，

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑工程施工合同7

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根據(jù)《民法典》、《____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一.概況裝飾施工地點(diǎn)：住房結(jié)構(gòu)：室廳廚衛(wèi)陽(yáng)臺(tái)，施工面積____平方米

　　二.價(jià)格清包工總費(fèi)用：______元，大寫(人民幣)：_______________元，其中，水電工：______元，木工：_______元，瓦工：_______元，油漆工：______元，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_______元，材料搬運(yùn)費(fèi)：_______元，其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_______________________元。經(jīng)雙方認(rèn)可，在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動(dòng)，雙方將不更改工程款，當(dāng)有大的變更時(shí)應(yīng)在變更前友好協(xié)商，按實(shí)另計(jì)。

　　三.工期自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期，為保證施工質(zhì)量，原則上不少于以上工期，也不應(yīng)超過工期______天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時(shí)等問題，或因長(zhǎng)時(shí)間特殊天氣對(duì)某些施工項(xiàng)目確有影響的，則相應(yīng)順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商，對(duì)工期的延長(zhǎng)達(dá)成一致意見，則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長(zhǎng)工期后遇春節(jié)假期，甲方允許乙方春節(jié)期間停工______至______天)。

　　四.設(shè)計(jì)

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負(fù)責(zé)交底工作。

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。

　　五.材料甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)需用材料，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。乙方應(yīng)提前______天向甲方提供需購(gòu)材料清單，甲方應(yīng)在______天內(nèi)及時(shí)將采購(gòu)材料供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)供施工隊(duì)使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的.責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購(gòu)材料，若已采購(gòu)，甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。如若甲方授權(quán)乙方購(gòu)買所需材料，乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購(gòu)買材料，并開具正式發(fā)票。乙方應(yīng)幫甲方收貨并驗(yàn)收甲方所購(gòu)建材的質(zhì)量，核對(duì)數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)常乙方應(yīng)做好對(duì)施工完成的成品保護(hù)工作乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，未經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按材料價(jià)格雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　六.付款方式工程款付款方式：經(jīng)雙方認(rèn)可，工程款付款時(shí)間表如下：工程款付款時(shí)間表，付款時(shí)間付款內(nèi)容金額，協(xié)議簽訂完畢，正式開工____日內(nèi)預(yù)付______鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗(yàn)收本項(xiàng)目全部，強(qiáng)弱電路管線鋪設(shè)到位并經(jīng)過甲方驗(yàn)收本項(xiàng)目全部，瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗(yàn)收后本項(xiàng)目全部，完成木工工程，并由甲方驗(yàn)收通過后本項(xiàng)目全部，完成油漆工程，并由甲方驗(yàn)收通過后本項(xiàng)目全部，竣工驗(yàn)收也就是安裝完成甲方驗(yàn)收通過當(dāng)天本項(xiàng)目全部，保修尾款。

　　七.關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。凡每一單項(xiàng)施工項(xiàng)目完工后，雙方應(yīng)在工程質(zhì)量驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。(詳見附表) 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)______《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　八.垃圾清運(yùn)處理乙方應(yīng)盡可能將垃圾袋裝化，并有責(zé)任每日及時(shí)清理需處理的垃圾。乙方應(yīng)把所處理垃圾清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場(chǎng)所。

　　九.工地現(xiàn)場(chǎng)管理和安全

　　1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商，且施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后施工。

　　3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，由施工產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　十.違約及違約責(zé)任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額______%作為違約金支付給對(duì)方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期______天后，每逾期______天應(yīng)按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的，每逾期______天應(yīng)按每天______元作為違約金支付給乙方。

　　3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　5.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的，由甲方負(fù)責(zé)。

　　十一糾紛處理方式因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)先協(xié)商調(diào)解。協(xié)商不成可向爭(zhēng)議所在地法院提起訴訟

　　十二.附則

　　1.工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí)，乙方將房屋外門鑰匙歸還。

　　2.本合同簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3.本合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　十三.其它約定

　　1.質(zhì)量保修期為________年，中間出現(xiàn)任何施工質(zhì)量問題乙方無條件負(fù)責(zé)維修，但因是包清工形式，乙方無質(zhì)保金，如乙方在保修期內(nèi)無辜推委，甲方有權(quán)利通過其他途徑采取相應(yīng)措施直至訴諸法律。

　　2.對(duì)于不能確定的工程量雙方應(yīng)該事先談好單價(jià)，按照實(shí)際工程量結(jié)算。

　　3._________

　　4.__________

　　5.__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　簽章：__________

　　聯(lián)系電話：__________

　　簽約日期：__________

建筑工程施工合同8

　　發(fā)包人(甲方)：×××公司

　　承包方(乙方)：×××裝飾公司

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：×××

　　1.2工程地點(diǎn)：*****

　　1.3承包范圍：經(jīng)雙方確認(rèn)預(yù)算的工程內(nèi)容及合同附件

　　1.4承包方式：包工、包料大包干

　　1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工

　　1.6工程質(zhì)量：

　　1.7合同價(jià)款(人民幣大寫)：××萬(wàn)元

　　第二條甲方工作

　　2.1開工前3天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明3份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。

　　2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3委托監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師，其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方份。

　　2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線，古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。

　　3.2指派×××為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或做法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第四條關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，則工期順延。

　　4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，則工期順延。

　　4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，則工期相應(yīng)順延。

　　第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。

　　5.3甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.6工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

　　第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第種：

　　(1)固定價(jià)格。

　　(2)固定價(jià)格加 %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。

　　(3)可調(diào)價(jià)格：按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　6.2本合同生效后，甲方分4次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。

　　撥款分4次進(jìn)行劃撥合同價(jià)款 % 金額(元)

　　合同簽訂后合同價(jià)付30% ××××元

　　第二次工程進(jìn)度至30%付合同價(jià)款50% ××××元

　　第三次工程進(jìn)度至80%付合同價(jià)款的10% ××××元

　　第四次工程完工后10天內(nèi)付合同價(jià)款5% ××××元

　　余下5%合同價(jià)款作為本工程的質(zhì)保金 ××××元

　　6.3工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在七天內(nèi)，結(jié)清尾款。

　　第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表二)，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價(jià)值 %的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　7.2凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

　　8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。

　　8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第九條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

　　9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕上措施費(fèi)外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外，甲方支付乙方元，作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。

　　9.5甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.7未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　9.8因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十條爭(zhēng)議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

　　10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的'爭(zhēng)議雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁，當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。

　　第十一條不可抗力

　　11.1、任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同義務(wù)的，不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，以減少因不可抗力造成的損失。遭受不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知另一方，并需在不可抗力事件發(fā)生之日起10日內(nèi)向?qū)Ψ教峤皇录l(fā)生地有關(guān)政府機(jī)關(guān)或公證部門出具的書面證明。雙方可視不可抗力原因?qū)Ρ竞贤男械挠绊懗潭�，協(xié)商決定本合同的變更或解除。

　　11.2、“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預(yù)見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、政府行為、法律規(guī)定或其適用的變化，或者其他任何無法預(yù)見、避免或者控制的事件，也包括在商務(wù)實(shí)踐中通常被認(rèn)定為不可抗力的事件。

　　11.3、不可抗力發(fā)生后因乙方怠于采取搶救措施，致使工程損失擴(kuò)大的，擴(kuò)大部份的工程損失由乙方承擔(dān)。

　　第十二條附則

　　12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。

　　12.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本貳份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份。

　　12.3本合同履行完成后自動(dòng)終止。

　　12.4附件

　　(1)施工圖紙或做法說明

　　(2)工程項(xiàng)目一覽表

　　(3)工程預(yù)算書

　　(4)甲方提供的貨物清單

　　(5)會(huì)議紀(jì)要

　　(6)設(shè)計(jì)變更

　　(7)其他

　　甲方名稱：乙方名稱：

　　代表：代表：

　　住所：住所：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　銀行賬號(hào)：銀行賬號(hào)：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同9

　　發(fā)包人（全稱）（簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包人（全稱）（簡(jiǎn)稱乙方）

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　五、合同價(jià)款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬(wàn)元

　　六、組成合同的.文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標(biāo)書、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。

　　8、工程預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：年月日

　　合同訂立地點(diǎn)：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號(hào)：帳號(hào)：

　　郵政編碼：郵政編碼：

建筑工程施工合同10

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就工程施工事宜達(dá)成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。

　　一。工程概況

　　1。工程名稱：

　　2。工程地址：公園道西側(cè)

　　3。結(jié)構(gòu)類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫(kù)約4萬(wàn)㎡，共計(jì)約20萬(wàn)㎡。

　　4。合同價(jià)款：合同價(jià)款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準(zhǔn)。

　　5。施工場(chǎng)地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應(yīng)施工用水機(jī)具；施工場(chǎng)地道路由乙方負(fù)責(zé)，公共道路由乙方負(fù)責(zé)；費(fèi)用由甲方承擔(dān)，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實(shí)際發(fā)生量和用電損耗支付水電費(fèi)，具備施工條件）。

　　6。工期：合同工期為兩年，開工日期為年月日至年月日，總工期為：天。

　　7。工程質(zhì)量：合格，文明施工達(dá)市級(jí)文明工地要求。

　　二。承包范圍及承包方式

　　1。工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項(xiàng)目：電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分包項(xiàng)目乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項(xiàng)目的界限：

　　a�；A(chǔ)土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運(yùn)距據(jù)實(shí)簽證為準(zhǔn)。

　　b。電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)項(xiàng)目另行分包。

　　2。甲方要求：本工程合同（協(xié)議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰。

　　三。付款方式

　　乙方收到工程款同時(shí)提供正式收款發(fā)票。

　　1、乙方墊資施工至正負(fù)零后7日內(nèi)撥付已完成工程量?jī)r(jià)款的80%，以后每月?lián)芨兑淮�，每月�?6日乙方上報(bào)已完成的工程量，甲方在十個(gè)工作日內(nèi)審核并支付已完工程量?jī)r(jià)款的80%，如果甲方?jīng)]有審核完畢，按乙方上報(bào)的工程量計(jì)算并撥付。

　　2、工程全部完工驗(yàn)收合格后支付至合同總價(jià)款的90%，結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價(jià)款的95% 。

　　3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金，自驗(yàn)收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%，滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%，滿三年后28日內(nèi)一次性付清。

　　4、甲乙雙方竣工計(jì)算，待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個(gè)月審核完畢，結(jié)算中雙方如有爭(zhēng)議必須通過當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門裁定。

　　四。結(jié)算方法：

　　1。工程造價(jià)：土建安裝工程造價(jià)按一類取費(fèi)總價(jià)不下浮，作為甲乙雙方工程結(jié)算造價(jià)。

　　2。執(zhí)行20xx年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國(guó)統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額，相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制施工圖結(jié)算，認(rèn)價(jià)以外的工程材料價(jià)格以同期《唐山工程造價(jià)信息》為主，造價(jià)信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價(jià)格。采用經(jīng)甲方確認(rèn)的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整（輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整）：機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)、措施費(fèi)項(xiàng)目按定額規(guī)定計(jì)算并調(diào)整。

　　3。甲方直接分包的分項(xiàng)工程，乙方可以針對(duì)相應(yīng)的安裝工程收取合同價(jià)款的2%的配合費(fèi)，該總包管理費(fèi)由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計(jì)劃安排，為專業(yè)承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應(yīng)的合同總價(jià)的2%配合費(fèi)，分包工程稅收由分包方承擔(dān)。

　　4。采購(gòu)價(jià)格的認(rèn)定：采用造價(jià)信息價(jià)格的材料以同期信息價(jià)格為調(diào)差依據(jù)，采用市場(chǎng)價(jià)格的，雙方認(rèn)定的價(jià)格為調(diào)差依據(jù)，進(jìn)度逾期未完成的工程材料價(jià)格的認(rèn)定方法：工程逾期，但材料價(jià)格下降時(shí)，以逾期的材料價(jià)格為調(diào)價(jià)依據(jù)；工程逾期，但材料價(jià)格上漲時(shí)，以批準(zhǔn)的工程計(jì)劃規(guī)定的完成時(shí)間的價(jià)格為調(diào)差依據(jù)。

　　五。工程設(shè)計(jì)變更

　　1。工程施工過程中，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對(duì)工程變更內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。凡屬于工程計(jì)劃（或變更）范疇的工作內(nèi)容，必須按計(jì)劃（或變更）要求施工。凡施工現(xiàn)場(chǎng)需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項(xiàng)目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽字蓋章生效，乙方必須將現(xiàn)場(chǎng)簽證原件匯總編輯成冊(cè)作為工程結(jié)算的依據(jù)，由此發(fā)生的工程費(fèi)用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。

　　2。設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)因乙方責(zé)任不辦理簽字手續(xù)將不增加價(jià)款調(diào)整（如果屬于減項(xiàng)則調(diào)減工程價(jià)款）。

　　六。材料進(jìn)場(chǎng)要求及計(jì)價(jià)

　　1。及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購(gòu)，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團(tuán)

　　2。指定品牌的材料設(shè)備甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，由乙方提前做好計(jì)劃并負(fù)責(zé)購(gòu)買。乙方對(duì)甲方指定的材料設(shè)備嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前必須做好檢驗(yàn)，做施工規(guī)定的必要的試驗(yàn)等。經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)場(chǎng)使用。乙方對(duì)甲方指定的材料質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任。工程材料、成品、半成品的試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。試驗(yàn)單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認(rèn)可。工程定位放線由規(guī)劃局負(fù)責(zé)的部分。費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　3。進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備與設(shè)計(jì)和樣品要求不符合的產(chǎn)品，甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時(shí)間運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，重新采購(gòu)符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用，工期不予順延。

　　七。工程管理

　　1。甲方委派工程師現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對(duì)施工圖設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認(rèn)等進(jìn)行全面管理，履行合同約定的內(nèi)容。

　　2。乙方委派項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程施工管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有專業(yè)施工隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)施工組織、管理、進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護(hù)、所有材料設(shè)備保存，履行本合同約定內(nèi)容。

　　3。乙方現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施，各分項(xiàng)加工場(chǎng)地、卷?yè)P(yáng)機(jī)、上料架場(chǎng)地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。

　　4。工程竣工后（以質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收日期為準(zhǔn)）90日內(nèi)，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供三份完整的竣工資料，同時(shí)乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。

　　5。乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權(quán)直令施工單位出場(chǎng)并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實(shí)際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價(jià)進(jìn)行結(jié)算（材料價(jià)格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條），由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任；凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實(shí)的，乙方必須改正；對(duì)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項(xiàng)給予經(jīng)濟(jì)處罰，由每次向乙方撥付工程款時(shí)扣除。

　　6。存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報(bào)甲方，經(jīng)甲方簽認(rèn)后才能進(jìn)場(chǎng)，并執(zhí)行合同約定的'相關(guān)內(nèi)容，并由乙方承擔(dān)由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。

　　7。為了保證工程質(zhì)量甲方有權(quán)制訂工程材料和對(duì)材料進(jìn)行認(rèn)價(jià)，乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工程材料。

　　八。違約責(zé)任

　　1。因甲方原因造成的停工，由甲方駐現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認(rèn)可后工期可以順延。

　　2。因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個(gè)月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。

　　3。乙方不按約定工期竣工，不按時(shí)交付工程，每延誤一天乙方按合同總價(jià)的萬(wàn)分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴(yán)重拖延工期，甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場(chǎng)，解除本協(xié)議并承擔(dān)因延期造成的一切法律責(zé)任。

　　4。如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔(dān)并且乙方應(yīng)按合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金并承擔(dān)一切法律責(zé)任。如施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故，甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場(chǎng)并解除本合同，由此引起的后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　5。乙方依本合同需承擔(dān)的違約金、賠償金，可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。

　　九。 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務(wù)，被起訴并導(dǎo)致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對(duì)乙方的責(zé)權(quán)或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C(jī)構(gòu)的協(xié)助執(zhí)行或財(cái)產(chǎn)保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務(wù)，并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務(wù)，或在10日內(nèi)按權(quán)利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產(chǎn)及信譽(yù)惡化且將嚴(yán)重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責(zé)任。

　　十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內(nèi)，乙方向甲方指定的賬戶內(nèi)打入保證金貳佰萬(wàn)元人民幣，待乙方進(jìn)場(chǎng)后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶內(nèi)，此意向書作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工，如果不開工甲方無條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬(wàn)元整），如果保證金未能在進(jìn)場(chǎng)15日內(nèi)（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計(jì)息給乙方，計(jì)息起使日期由7月1日開始。

　　十一本意向書為工程結(jié)算的依據(jù)，具有法律效力，《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項(xiàng)手續(xù)之用。本意向書與正式建設(shè)工程施工合同如有不同，以正式建設(shè)工程施工合同為準(zhǔn)。

　　十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，如發(fā)生爭(zhēng)議可協(xié)商解決，協(xié)商不成可直接向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　十三。 本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同11

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

　　一、工程名稱：xxx。

　　二、工程地點(diǎn)：xxx。

　　三、工程施工范圍及技術(shù)要求：

　　詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價(jià)：

　　本工程預(yù)算價(jià)為xx萬(wàn)元整）（詳見工程預(yù)算書）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、結(jié)算方式：

　　本工程結(jié)算時(shí)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為，工程量按實(shí)計(jì)算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量計(jì)算，信息價(jià)、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價(jià)的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個(gè)月內(nèi)付清。

　　八、工程工期：

　　工期總?cè)諝v天數(shù)為天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請(qǐng)經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的`日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　十、其它事項(xiàng)：

　　1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。

　　2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請(qǐng)報(bào)甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。

　　4、驗(yàn)收時(shí)，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內(nèi)整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：施工圖紙及工程預(yù)算書

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　簽訂日期：

建筑工程施工合同12

　　發(fā)包方：______________（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房?jī)?nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱建筑工程）。

　　二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對(duì)該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。

　　三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計(jì)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)年度計(jì)劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。

　　四、甲方對(duì)建成后的建筑工程享有所有權(quán)。

　　五、該建筑工程設(shè)計(jì)由甲方負(fù)責(zé)，乙方按照甲方的設(shè)計(jì)和要求組織某某建筑公司施工建設(shè)，施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，甲方全程對(duì)施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

　　六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計(jì)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是，因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動(dòng)工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。

　　七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計(jì)圖紙要求。

　　八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動(dòng)工，_______天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收工作。如到期未進(jìn)行驗(yàn)收，視為工程合格，甲方從驗(yàn)收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修，直到驗(yàn)收合格為止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本：

　　（一）、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)，甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報(bào)。

　�。ǘ�、該建筑工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設(shè)成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報(bào)，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項(xiàng)在_______月_______日前付清。

　　十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　　十一、該建筑工程驗(yàn)收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu)，因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境，積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé)，因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

　　十三、工程竣工驗(yàn)收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報(bào)和實(shí)際建設(shè)成本。

　　十四、如一方違反合同約定，違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

　　十五、本合同所稱的實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的'中介機(jī)構(gòu)對(duì)該工程造價(jià)審計(jì)后確定的價(jià)格和審計(jì)費(fèi)的總和。審計(jì)應(yīng)在該工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)進(jìn)行，審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，根據(jù)《______________省高級(jí)人民法院關(guān)于各級(jí)法院受理第一審民商事案件級(jí)別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，由______________人民法院或______________中級(jí)人民法院管轄。

　　該合同一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽蓋章后生效。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同13

　　發(fā)包人：________大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱甲方)。

　　承包人：________建設(shè)公司(以下乙方)。

　　甲方委托乙方承建教學(xué)、辦公兩用五層樓房一座。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：____大樓。

　　工程地點(diǎn)：____市____路____號(hào)。

　　施工面積：____m2

　　工程造價(jià)：____萬(wàn)元。

　　第二條工程按設(shè)計(jì)圖紙施工，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須達(dá)到市建委有關(guān)施工驗(yàn)收的規(guī)定要求。

　　第三條工程期限為：________年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四條工程結(jié)算和付款辦法為：自本合同生效之后五天內(nèi)，甲方按工程造價(jià)的30%預(yù)付________萬(wàn)元給乙方作備用款，以后按工程進(jìn)度撥款。工程竣工、驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)給乙方付款應(yīng)迭整個(gè)工程款的99%,即達(dá)________伍仟元。其余l(xiāng)%,即________仟元，作為保修期一年的預(yù)留款。保修期滿后，甲方在十天內(nèi)付清給乙方。

　　第五條工程驗(yàn)收：乙方工程竣工后，由市質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，簽收合格即交付甲方。

　　第六條違約責(zé)任：由于工程質(zhì)量問題造成的損失，由乙方負(fù)責(zé);乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的'罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續(xù)停水、停電八小時(shí)以上造成損失，則由甲方負(fù)責(zé)。

　　第七條其他條款：甲方應(yīng)在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負(fù)責(zé)施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負(fù)責(zé)施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發(fā)生工傷事故，由乙方負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。副本一份，送交監(jiān)證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。

　　發(fā)包人：________________

　　____大學(xué)(公章)___________

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：____市____路號(hào)

　　承包人：________________

　　建筑公司(公章)__________

　　法定代表人：(簽章)_____

　　簽約時(shí)間：____年____月____日

建筑工程施工合同14

　　發(fā)包人：_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承包人：_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、工程項(xiàng)目

　　1、工程名稱：_______________

　　2、工程地點(diǎn)：_______________

　　3、承包范圍：_______________

　　4、承包方式：_______________

　　5、合同價(jià)款：合同總價(jià)每公里___萬(wàn)。單位造價(jià)每平方米___元(竣工后以實(shí)際丈量面積為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算)。

　　二、技術(shù)要求

　　1、路面為___厘米厚水泥混凝土路面，寬___米。

　　2、天然級(jí)配砂礫石墊層，厚度___厘米天然級(jí)配砂礫石，寬度________米。

　　3、___厘米厚灰土墊層。

　　三、施工及質(zhì)量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎(chǔ)上，對(duì)高低不平路段，采用推土機(jī)或裝載機(jī)整平，并清除地表雜草，然后用壓路機(jī)壓實(shí)。

　　2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實(shí)，否則返工。

　　四、雙方權(quán)利和義務(wù)

　　1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)

　　發(fā)包人委派的業(yè)主代表：

　　姓名：_______________

　　職務(wù);_______________

　　職權(quán)：對(duì)施工階段質(zhì)量、進(jìn)度以及現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗(yàn)收以及保修階段的相關(guān)工作。

　　2、發(fā)包人主要工作：負(fù)責(zé)場(chǎng)地三通一平;

　　3、承包人的權(quán)利和義務(wù)

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名：_______________

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人代表承包人就此工程項(xiàng)目全權(quán)對(duì)發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　4、承包人主要工作：

　　負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實(shí)施安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用;做好現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場(chǎng)施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查：

　　五、工程價(jià)款的支付

　　本合同簽訂之日付___%，工程竣工驗(yàn)收完后分階段視情況支付下剩款項(xiàng)。工程質(zhì)量保證金為總造價(jià)的___%，質(zhì)保期________年，質(zhì)保期自竣工驗(yàn)收之日計(jì)算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對(duì)承包人任何違反現(xiàn)場(chǎng)管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發(fā)生的.一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟(jì)賠償。

　　七、竣工驗(yàn)收

　　承包人在工程具備竣工驗(yàn)收條件錢________小時(shí)通知發(fā)包單位組織竣驗(yàn)收。發(fā)包人在收到通知后及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后________天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔(dān)自身原因造成的整改費(fèi)用。

　　八、本合同一式兩份

　　甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項(xiàng)目工程有關(guān)款項(xiàng)全部計(jì)算完畢后自行失效。

　　發(fā)包人：_______________(簽章)承包人：_______________(簽章)

　　_________年______月___日_________年______月___日

建筑工程施工合同15

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項(xiàng)下工程的具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建

　　1.2工程地點(diǎn)：本市橋口區(qū)太平洋

　　1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5建設(shè)工期：本工程自20xx年3月28日開工，于20xx年5月28日竣工

　　1.6工程質(zhì)量：參照國(guó)家房屋質(zhì)量有關(guān)要求

　　1.7合同價(jià)款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據(jù)建筑施工完成后實(shí)際面積結(jié)算）

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前10天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)；辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)，批件等手續(xù)。

　　2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行檢查。

　　2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)，消防，垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　第3條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃[附件一]，交甲方審定。

　　3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)，保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護(hù)規(guī)定；嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物，設(shè)備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。

　　3.5工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》，《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)向乙方支付由此增加的'費(fèi)用。

　　5.3甲，乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.5工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知10日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

　　第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結(jié)算后二個(gè)月內(nèi)根據(jù)實(shí)際情形結(jié)算。

　　本合同簽署生效乙方派員進(jìn)駐工程建設(shè)場(chǎng)所后3日內(nèi)，甲方支付總計(jì)工程款的30%，計(jì)人民幣×元；

　　第一層樓施工完畢（加蓋預(yù)制板）后支付總計(jì)工程款的15%，計(jì)人民幣×元；

　　第二層樓施工完畢（加蓋預(yù)制板）后支付總計(jì)工程款的15%，計(jì)人民幣×元；

　　第三層樓施工完畢（加蓋預(yù)制板）后支付總計(jì)工程款的15%，計(jì)人民幣×元；

　　全部?jī)?nèi)外墻裝飾完畢后支付總計(jì)工程款的15%，計(jì)人民幣×元；

　　全部工程完成甲方試用二個(gè)月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計(jì)工程款的10%，實(shí)際面積的差價(jià)與此同時(shí)結(jié)算。

　　6.2工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢。

　　第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　7.1本工程乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料[附件二]，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。

　　7.2凡由乙方采購(gòu)的材料，設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。