【薦】建筑工程施工合同
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的類型越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編收集整理的建筑工程施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
建筑工程施工合同1
甲方:________
乙方:________
根據《合同法》及有關規定,針對臨澤村道路事宜;經甲乙雙方協商一致,達成以下協議條款,相互監督共同遵守。
一、施工內容:
村內規定范圍的路基整形、夯實、下水管道的'安裝、檢查井的砌筑,混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期:
開工日期:____年_____月_____日
竣工日期:____年_____月_____日
三、質量要求:
嚴格按照工程質量要求及相關規范規定進行施工,因工程質量造成的返工,費用由乙方承擔。
四、安全施工:
乙方自覺遵守安全操作規程施工,如違章、違規造成的一切安全事故,乙方自行承擔。
五、工程結算方式:
根據實際完成的工程量結算,(即面積、體積、長度米)完成后實地測量。
六、實際項目及價格:
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝(挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板)350元
3、混凝土路沿石安砌(100x0300)35元
4、下水道安裝鋪設(挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實)直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋(挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實)620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車200元臺班。
10、零工,60元工日。
七、付款方式:
工程完工后一次付清工程款。
本協議自簽訂之日起生效,未盡事宜,雙方協商解決,一式兩份,甲乙雙方各執一份,工程結束,款已付清,合同自行作廢。
甲方:________(蓋章)乙方:________(蓋章)
委托代理人:________(簽字)委托代理人:________(簽字)
______年____月____日_____年____月____日
建筑工程施工合同2
發包方(甲方):______
承包方(乙方):______
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:包工包料
1.5工期:本工程自___年___月___日開工,于___年___月___日竣工。
1.6合同單價______
第二條甲方工作
2.1向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場地等,電安裝電表據實結算。
2.2指派為甲方住工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方住工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.7工程竣工后甲方只要進住后,乙方不負責此工程的設施保護,由甲方負責。
第四條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的'措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。
5.3工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接收驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。不超過一星期(7天)。由乙方承擔工程的所有實驗檢測。
第六條關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用
(1)單價固定價格
(2)固定價格%包干風險系數計算。包干奉獻包括內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料移送,其余5%的作為質保金。壹年內無生產質量問題并服務周到及時予以付清。
第七條關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定
8.1應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。在施工過程中如發生安全事故,甲方概不負責由乙方全部承擔。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
8.3違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
9.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向當地人民法院起訴。
第十條其他約定
10.1乙方按照圖紙和規范進行施工。施工過程中的不明確問題,乙方需向甲方、圖紙設計單位和甲方上級單位主動咨詢。
10.2甲方、乙方要主動配合,乙方要接收工程甲方(監督員)的監督。乙方材料進入施工場地和工程各個分目工程錢檢驗規格、型號、是否符合要求,并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個分目施工前,需要由甲方或監理現場驗收,并對上道工序質量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進行下道工序施工,否則因返工形成的所有費用由乙方承擔。
10.3施工過程中乙方遇到一切地方關系、(各種干擾由甲乙雙方共同協商解決)。
10.4工程竣工后審計時,以實際平方數乘中標單價結算。
10.5裝修改造工程保修期1年,在1年內若出現質量問題由乙方負責免費維修。
第十一條附則
11.1本工程需要進行保修時,應另定協議。
11.2本合同正本兩份,雙方各執一份,副本甲方乙方執。
11.3本合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同3
委托方:_____________________(以下簡稱甲方)
受委托方:_____________________(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商,乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務,保證工程建設順利進行,特訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:_____________________
工程地點:_____________________
二、工程承包方式:
甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。
三、承包費用:
根據該工程的設計和預算資料,經甲乙雙方共同協商約定,合同按供電部門所測線路每一公里8。5萬元計算,按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式:
在乙方拿到供電部門設計方案后,三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限:
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后,通知乙方進場,從進場之日起,預計____日內完工(遇雨順延)。
六、甲方責任:
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。
2、甲方設置業主代表,代表甲方對本工程進行監管。
4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工,保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責任:
1、負責工程的施工,聯系驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的材料的'質量。
2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格,由乙方負責整改,整改費用由乙方自負,但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用,不負責線路以外廠區要用的一切保護設備。
八、物資供應由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進場后,必須嚴格遵守有關現場規定,服從現場負責人統一指揮,若發生人身及設備安全事故,由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜,雙方另行約定。
本合同一式貳份,具有同等法律效力。甲方執壹份,乙方執壹份。本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后,本合同自動失效。
甲方:____________________________
乙方:____________________________
日期:____________________________
建筑工程施工合同4
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預留10%為質量保證金,完工________年內無質量問題,清尾款。
五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質量要求 乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質量問題所產生的.維修費用由乙方承擔,并承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同5
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律,行政法規,遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經雙方協商,就 工程施工事宜達成協議并形成如下條款,協議雙方共同遵守。
一。工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:公園道西側
3、結構類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡。
4、合同價款:合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。
5、施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責,公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔,甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。
6、工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7、工程質量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1、工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限:
a、基礎土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。
b、電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。
2、甲方要求: 本工程合同(協議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程,一經發現,立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關部門依據相關規定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量價款的80%,以后每月撥付一次,每月的26日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內審核并支付已完工程量價款的80%,如果甲方沒有審核完畢,按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%,結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。
3、剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金,自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%,滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%,滿三年后28日內一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢,結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。
四。結算方法:
1、工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作為甲乙雙方工程結算造價。
2、執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額,相關費用標準編制施工圖結算,認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主,造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整(輔材及周轉、攤銷材料不做調整):機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。
3、甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作,服從甲方總的計劃安排,為專業承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應的合同總價的2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔。
4、采購價格的認定:采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據,采用市場價格的,雙方認定的價格為調差依據,進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格為調價依據;工程逾期,但材料價格上漲時,以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。
五。工程設計變更
1、 工程施工過程中,甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效,乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據,由此發生的工程費用結算方法執行第四條。
2、設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整(如果屬于減項則調減工程價款)。
六。 材料進場要求及計價
1、 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團
2、指定品牌的材料設備甲方認質認價,由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關,材料設備進場前必須做好檢驗,做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格后,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的.試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3、進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品,甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場,重新采購符合要求的產品,并由乙方承擔由此產生的費用,工期不予順延。
七。工程管理
1、 甲方委派工程師現場代表,負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理,履行合同約定的內容。
2、 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作,協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存,履行本合同約定內容。
3、 乙方現場臨時設施,各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。
4、 工程竣工后(以質監站驗收日期為準)90日內,乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料,同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。
5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理,甲方有權直令施工單位出場并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算(材料價格調整執行第四條款第二條),由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的,每發生一次,甲方視具體事項給予經濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6、 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經甲方簽認后才能進場,并執行合同約定的相關內容,并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。
7、 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價,乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。
八。違約責任
1、 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。
2、 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。
3、 乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程,每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期,甲方有權責令乙方撤場,解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4、 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故,甲方有權責令乙方撤場并解除本合同,由此引起的后果由乙方負責。
5、 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金,可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務,被起訴并導致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務,并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務,或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內,乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進場后15日內甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶內,此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進場15日內(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計息給乙方,計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結算的依據,具有法律效力,《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同,以正式建設工程施工合同為準。
十二。 未經事宜雙方友好協商,另行簽訂補充協議,如發生爭議可協商解決,協商不成可直接向當地人民法院起訴。
十三。本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同6
發包人(全稱):________(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:________
工程地點:________
工程內容:________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:________
資金來源:________
二、工程承包范圍
承包范圍:________
三、合同工期
開工日期:_____年____月____日
竣工日期:_____年____月____日
合同工期總日歷天數________天。
四、質量標準
工程質量標準:________
五、合同價款
金額(大寫)________________元(人民幣)________________元
六、組成合同的文件
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的'組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年________月________日
合同訂立地點:________________
本合同雙方約定________天后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):____________法定代表人(簽字):____________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同7
甲方:中國XX公司_______________分公司,乙方:______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發展”的原則,共同開展_______________行業市場,就______(包括手機、筆記本d)業務系統,乙方通過合作利用甲方的通信網絡為乙方用戶提供技術服務的相關事宜達成如下協議:
一、合作內容
1、甲方根據公司總體運營思路制定終端銷售政策,乙方負責“_______________”專用終端的引進和銷售。
2、乙方通過對甲方進行業務分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權利及義務
(一)甲方的權利
1、根據____________行業市場的發展需要,甲方有權與乙方共同選定____________專用終端型號;
2、甲方對訂購終端制定銷售政策;
3、甲方有監督乙方完善售后服務體系的權利,包括:
(1)提供終端備機;
(2)在________________區至少設有一個售后服務站;
(3)要求制定詳盡的售后服務流程,嚴格按照產品相關三包規定處理終端售后問題;
(4)如經售后服務維修站確認為手機故障并在可提供換機服務時間范圍內的,乙方必須為用戶提供換機服務。
4、甲方有權要求乙方完善其終端進銷體系,包括:
(1)車輛要求:自有貨車至少______輛,送貨人員至少______人;
(2)終端管理:要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度,并配備相應崗位負責人員;
(3)財務管理:具有完善的財務核算體系及管理制度,配備相應財務人員;
(4)業務聯系人員:配備相關業務聯系人員,用于發展用戶、日常業務交涉、貨物供應聯系、市場銷售監控等;
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端,甲方有權要求出示廠家直供證明,否則不予掃串
(二)甲方的義務
1、對于乙方掃串號終端,甲方根據cda移動業務社會化運營總體思路,有義務制定符合市場發展的終端銷售政策;
2、對經甲、乙雙方共同協商后訂購的移動終端,甲方有義務申請將終端串號錄入系統;
3、根據市場發展需要,在終端型號上,甲方有指導乙方進行采購的義務;
4、在乙方完備售后服務及終端進行銷體系過程中,甲方有義務提供部分指導意見協助實施;
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結算,甲方有義務協助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款;
三、乙方的權利及義務
(一)乙方的權利
1、乙方根據市場發展需要,有自行上報進貨終端型號的權利;
2、乙方訂購終端過程中,在滿足入圍條件前提下,對訂貨終端型號有選擇的權利;
3、對于甲、乙雙方共同協商確定后進貨的終端,乙方有權利要求甲方將終端串號錄入系統且制定相關銷售政策;
4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道,甲方不做具體規定,乙方有權利選擇滲透目標;
5、乙方在完備售后服務及終端進銷體系過程中,在符合電信公司相關要求的前提下,有權利提出個性化建設方案;
6、乙方有權利要求甲方協助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款,知道乙方收到相應款項后為止。
(二)乙方的義務
1、根據市場發展情況,針對甲方提出的終端訂購需求,乙方有義務部分或全數訂購;
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務及終端進銷體系的義務;
3、甲方根據市場發展實際情況,對天翼終端市場進行宏觀調控過程中,乙方有義務按照甲方要求經營天翼終端業務;
4、終端進貨,出貨及銷售過程中,乙方有按照甲方要求進行規范操作的義務。
四、資費標準
1、短信費:______元條(按條);
2、功能費:______元月(自治區內不限流量費,區外流量費和超出部分按照標準資費收取);
3、d上網業務包月資費套餐:______元月人,區內不限流量,____________外流量按:______元分鐘計算;
4、如開通其他業務,按現行資費標準收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本;
2、在功能、短信等費用上進行分成
3、分成比例為:甲方占50%,乙方占50%
六、結算周期
1、甲方要嚴格按照合同約定的時間及時給予結算;
2、每月____日前提供上個月的業務出賬單,雙方進行對賬;
3、賬單核對無誤后,____日乙方開出與賬單等額的發票送至甲方處;
4、甲方依據乙方開具的發票在每月2____日前將上月結算款匯至乙方結算賬戶
七、乙方結算賬戶公司名稱:__________________公司地址:__________________郵編:__________________開戶行名稱:__________________賬號:________________________
八、違約責任
1、因為不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協項下有關義務時,可視情形部分或全部免除承擔違約責任。但遇有不可抗力的'一方或雙方應與不可抗力發生或清除后____日內將情況告知對方,并提供有關單位的證明文件。在不可抗力影響消除后,一方或雙反應繼續履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時,雙方應重新協商合同的履行問題;
2、因不可抗力事件影響協議履行是,則延長履行協議的期限,這一期限相當于不可抗力影響的時間;
3、因不可抗力時間導致的費用由雙方自行承擔。
九、爭議的解決對于因為本協議履行而發生的爭執,甲乙雙方可協商解決,協議不成的,由呼和浩特仲裁委員會依據規則仲裁。仲裁判決是終局的,對雙方均有約束力。
十、合同期限本協議自雙方代表簽字蓋章之日起生效,合同有效期限為________年。合同到期后,如雙方無反對意見,有效期自動順延;如任何一方有反對意見,在本協議到期后前一個月書面通知對方,以反對意見書面送達為標志,則本協議到期自動終止或重新談判簽訂新協議。
一、保密甲乙雙方決定就該協議相關內容保密性采用如下防范措施:
1、甲乙雙方對合作內容及協議條款嚴格保密,不得給甲方其他競爭者透露;
2、如發現因甲方或乙方過失造成協議內容或約定條款泄密的,由責任方采取相應措施承擔責任,并承擔相應損失。
二、協議的生效、變更、終止
1、本協議一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力,經雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協議有效期內,雙方可以通過友好協商,對本協議相關條款進行變更或者解除本協議。任何一方欲變更或者解除本協議,應提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協議的一方,應對另一方因此遭受的損失承擔全部賠償責任。
3、如果甲方不能按時付款,每逾期一天,甲方須向乙方支付應付未付金額的千分之三的違約金。
4、協議中其它未盡事宜由雙方友好協商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權代表簽署后即生效,簽署如下:
甲方:中國XX公司________________________分公司
法定代表人(或授權代表)簽字:______
蓋章:____________
簽約日期:____________
乙方:____________
法定代表人(或授權代表)簽字:______
蓋章:______
簽約日期:____
建筑工程施工合同8
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關事項,雙方協商達成如下協議:
一、工程內容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經協商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
三、甲方責任
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的`關系。
4、在施工過程中如出現阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責任
1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結構圖由于涉及專利技術不予提供。
五、撥款方式
乙方進行,撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
____年____月____日
建筑工程施工合同9
合同編號:
需方(以下稱甲方):
簽訂日期:年 月 日
供方(以下稱乙方):
簽訂地點:
根據《中華人民共和國合同法》,經甲乙雙方友好協商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數量、單價及合同預算金額
備注:
1.以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工
圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整,尺寸
準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執行,所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后,交由甲方負責保管。
五、驗收手續:供貨方貨到現場,甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發現存在工藝質量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內到達現場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。
六、乙方送到現場之貨物,甲方授權為指
定簽收人,若授權有變更,以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式
(1)自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結清。
(2)乙方在發貨前把發貨數量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發貨單確認的當天發貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結算貨款。
(3)甲方付款方式可為支票或網銀結算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時,必須提供等額的相應票據,否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任:按時保證質量交貨,提供產品質量合格證及產品質量保證書,乙方的產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格,甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的`1%向甲方支付違約金,違約金總數不超過合同暫定貨款的20%;乙方產品若連續出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的,甲方有權解除本合同,且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任:負責工地現場的數量清點驗收。按合同規定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金,違約金總數不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災害、戰爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應盡快向對方通報理由,經有關主管機關證明后,可允許延期履行、部分履行規定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協商決定。十二、圖紙及責任:
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設計到現場測量出圖,在接到甲方要求一天內到場,在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出,否則,應當賠償乙方因此承受的實際損失(當乙方收到甲方書面指令時,乙方已經開始生產的,應立刻停止生產,否則甲方不予以承擔責任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的,乙方須對此承擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執行。十三、雙方主要職責
(1)甲方:提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
(2)乙方:根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產品的圖紙變更:在執行合同過程中,產品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決,協商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、甲雙方各執兩份,每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
代表人:(簽章)
代表人:(簽章)
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
建筑工程施工合同10
甲方:________________
乙方:________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設工程質量管理條例》以及相關法律、法規、結合本工程具體情況,甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工,經雙方友好協商,達成如下協議:
第一條:工程概況。
1、工程名稱:哈XX第18合同段。
2、建設單位:哈XX建設管理辦公室
3、工程地點:烏拉特前旗西XX
4、工程內容:橋梁(下述樁號的橋梁設計施工圖紙所包括的所有工程細目,以及施工過程中變更增加的項目)
5、施工樁號:878618,880785,878395,879511,879909,880284
6、開、竣工日期及要求:
開工日期:________年____月____日。竣工日期:________年____月____日。具體為:________年度完成樁基礎,預應力空心板形成生產能力,________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害(含地質變化),工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機,其它配套設備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質量方面的要求,甲方有權清退出場。
8、工程質量等級:優良。
9、工期損失金:因乙方自身原因造成的工期損失,每拖延一天罰款
第二條:工程承包方式及結算方法。
1、本工程一律不設預付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程,均采用甲乙雙方協商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設施費、預制場,工棚等的臨時征地費,工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用,人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險,個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險,由乙方自負盈虧。
3、乙方所承包施工的工程,在未得到監理單位及建設單位計量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經甲乙雙方協商后的綜合單價見附表。合同簽訂后,甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價,如合同中有的,套用合同清單單價,如超出合同清單之外的,按甲乙雙方共同協商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分,清單數量為暫定工程數量,業主對工程數量的增減不減除乙方的合同義務,即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價的依據,也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中,乙方施工機械車輛所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業主對甲方的有關工期、質量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條:工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次,計量款的支付時間按甲方與建設單位簽訂的施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款,甲方作相應延期。
2、業主計量款只能付至甲方專用帳戶上,乙方可在甲方帳戶內開設內部分戶。甲方支付乙方計量款時,要求乙方提供帳號,支付時采用轉帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續,并提供其身份證復印件給甲方財務部備案。否則,甲方有權拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數量,必須符合業主要求的手續,即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后,按技術規范中符合計量規則要求的工程數量據實計量。
5、甲方支付乙方計量款時,以乙方實際完成工程量的80%進行支付,并且要求乙方已完工程在質量、安全及文明施工方面,必須得到項目部、監理工程師及業主的認可。否則,因乙方工程質量、安全及文明施工不符合要求時,甲方有權拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進度款時,予留20%作為工程質量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經項目部、監理及業主驗收并發放竣工驗收證書,,支付至乙方實際完成工程量的95%,余下5%作為工程質量保留金,保留金的期限以業主規定為準。
7、保修期間發生的缺陷修復及費用,由乙方承擔,如委托甲方修復,修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金,扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后,將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責甲方職責:
1、負責對乙方承包工程的技術交底、圖紙會審工作,并協助乙方解決工程施工中的技術問題。
2、乙方施工的工程質量,安全工作按照國家施工驗收規范,質量驗評標準,安全規范和標準以及當地有關質量、安全的規定進行指導、監督與檢查,協助乙方處理好質量安全事故。
3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業進行定期或不定期的質量、安全,文明施工,勞資等方面的檢查并進行評定。根據評定結果進行獎、罰,對乙方達不到合同約定或甲方要求的,甲方在第二次警告后仍無改進者,甲方有權自行安排人員整改,其費用由乙方負責。
4、甲方有權對乙方財務實行監督、審查,制止不合理的財務開支,以確保工程款專款專用。
5、乙方承包工程的質量,進度不能滿足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時,甲方有權對乙方承包的工程量進行調整,并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改,費用由乙方負責。
6、由于乙方施工質量達不到甲方要求,質量低劣且在整改期限內無明顯改觀,甲方有權終止本合同,另選施工隊伍,乙方應立即退場并無權要求支付任何附加費。
乙方職責:
1、乙方按照自主經營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監督。
2、乙方進場7天內,應向甲方提交一份詳細的施工進度表
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
建設單位(以下簡稱甲方)_________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務:____________
拆遷戶(以下簡稱乙方)____________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務:____________
根據________建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的.順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)
第二條乙方應于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1、乙方自行找房周轉,每人每月補助________元;
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3、乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助________元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽同意____作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期____日,應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期____日,應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期____日,應向甲方償付違約金____元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴,乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局、____銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(甲方)____________(公章)
拆遷戶(乙方)____________(公章)
代表人:____________
代表人:____________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同11
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
承包方式:
工期:本工程自______年______月______日至______年______月______日
工程質量:
合同價款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明份,并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙,如甲方因未能做到以上要求,而導致延誤工期,工期順延。
向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施,并說明注意事項。
第3條乙方工程
開工前天,向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底)。
第4條關于工期的'約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關于工程質量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
第6條關于工程價款及結算的約定
雙方商定本合同價款采用第種。
A、固定價格B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算)
第7條關于材料供應的約定
本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
第8條有關安全生產和防火的約定
方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
第9條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。
第10條獎勵和違約責任
由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同約定付款,每延期一天,按付款額的%支付違約金。
第11條保修
本合同保修期為竣工之日算起,為期年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。
第12條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
本合同正本兩份,雙方各執一份。副本份,甲方執份,乙方執份。
本合同履行完成后自動終止。
附件資料
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
授權代表(簽字):授權代表(簽字):
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同12
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的.佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同13
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據_________市建委有關規定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的.要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的_______%;
3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同14
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關法律、法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協商一致,特訂立本協議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術要求:
四、工程造價:本工程預算價為xx萬元。
五、承包方式:包工包料。
六、結算方式:本工程結算時委托有資質的'中介機構結算審核下浮率為xx,工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式:工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期:工期總日歷天數為xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識,做好現場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質,經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為xx個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內,乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同15
發包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯系電話:________
承包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯系電話:________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:________工程地點:________工程內容:________工程立項批準文號:________資金來源:________工程承包范圍:________
二、合同工期風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總日歷天數__________天開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為:________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中:
(1)安全文明施工費:人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業工程暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價格形式:________________風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、工程質量標準工程質量符合_______質量標準風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權利義務
1、發包人派駐的工程師姓名:____________________;職務:_____________________;職權:___________________________________________________。
2、監理單位委派的工程師姓名:____________________;職務:_____________________;發包人委托的.職權:_____________________________________;需要取得發包人批準才能行使的職權:________________________________。
3、不實行監理的,工程師的職權:___________________________________。
4、承包人代表姓名:____________________;職務:_____________________;職權:_________________________________________________。
5、發包人代表姓名:____________________;職務:_____________________;職權:___________________________________________________。
七、工程價款結算
1、合同簽訂____日內,甲方應付工程總造價的_____%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成____日內,甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,____日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應按施工技術標準進行質量控制,每道工序完成后,專職質量檢查員應進行檢查。
2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量,對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣,由專職質量檢查員組織監理對測量放樣進行復測,保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規定作業遍數后,在平整度符合規定標準的基礎上,采用灌砂法進行檢驗路X壓實度,檢驗合格,并經監理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時進行復核檢查,特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應進行檢查驗收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動、轉折、移位等情況。風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
九、維修責任
1、屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到修理通知之日起7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理的,發包人可以委托其他人員修理。
2、發生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
3、對于涉及結構安裝的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4、質量保修完成后,由發包人組織驗收風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
十、違約責任發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________
________年____月____日
承包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________
________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑模板工程施工合同12-24
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工合同04-22
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同通用11-10
建筑工程施工勞務合同11-15
【熱】建筑工程施工合同06-24
建筑工程施工合同【精】06-23