最新施工合同 15篇
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,合同起到的作用越來越大,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的 最新施工合同 ,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
最新施工合同 1
甲方:(以下簡稱甲方):
乙方:(以下簡稱乙方):
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等,委托乙方施工,為明確各自的權利和義務,經甲、乙雙方協商達成如下合同:
一、工程地點:涇縣第二中學新校區內。
二、主要工程內容:維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。
三、工程造價:
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下,乙方在60個工作日內完成
該項工程,若有特殊原因不能正常施工的`情況下,由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時,乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間,所有材料款、工時費用款由乙方墊付,工程完工后,由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中,甲方應積極配合和提供方便,保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新施工合同 2
委托單位: _______________________(以下簡稱甲方)
承接單位: _______________________(以下簡稱乙方)
茲甲方委托乙方進行____________________,經雙方協商一致,簽訂本合同,具體如下所示:
1.工程概況
1.1.項目名稱:
1.2.項目地址:
1.3.設計范圍:
1.4.合同價款:
1.4.1.設計費按:建筑面積 平方米__單價 元/平方米,設計費用合計¥ 元(大寫: 不含稅)
1.4.2.效果圖另行計費,本合同包括____張效果圖,效果圖按¥____元/張計費
2.施工圖打印或裝訂,本合同包括______圖紙,如需增加則自行打印(根據乙方交付的電子檔及打印樣式文件)
1.4.4.修改方案說明:如方案修改內容工作量超過來15%,則按修改內容的工作量酌情收費。
3.后期維護:設計文件按階段交給甲方審核,最終文件交付后,參照圖紙會審,施工單位進場一個月負責現場交底,補充圖紙。全程服務及現場深化工作費用另計,雙方另行簽訂協議。
4.設計質量:符合國家及地方相關規范要求,并按照本合同所附要求內容實施。
5.雙方責任和權利義務
5.1乙方提供的項目設計圖紙,須甲方逐項確認為準則。甲方審定乙方的各階段設計圖紙。
5.2甲方按本合同第三條規定的內容,在規定的時間內向乙方提交資料及文件,并對其完整
5.3甲方在方案階段變更委托設計項目、規模、條件或因提交的'資料錯誤,或對提交資料作大量修改,以致造成乙方某階段設計需雙方可另行協商簽訂補充合同。
5.4負責審定乙方提交的設計文件,對乙方設計中有與甲方要求不符時,甲方有權向乙方提出設計補充、修改或變更要求。
5.5在合同履行期間,甲方因非乙方原因單方提出解除合同,乙方開始設計工作的,甲方應按設計工作量比例支付相應設計費。
5.6甲方應按本合同第五條規定的時間和金額向乙方支付設計費用,每逾期支付一天,承擔應支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超有權暫停下階段工作,且提交下階段設計成果時間順延。
5.7由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間,每延誤一天,應按該項目應收設計費的千分之二減收設計費3天,甲方有權單方面終止合同。
5.8乙方按進度交付設計文件給甲方審查,甲方審查時間不得超過2天,或故意以審查為借口拖延設計進度,每超過一天,擔應支付金額違約金,逾期超過3天,乙方有權利向甲方要求支付下一次付費。
6.乙方在設計過程的其他義務
6.1乙方交付設計文件后,參與圖紙會審會議,開工前應去現場對施工負責人進行技術交底。外地項目如甲方要求乙方出差去現場交底,吃住車費全報銷。
6.2乙方應與甲方另行委托的相關聯專業設計單位做好配合協調工作。 6.3合同生效后,乙方單方提出解除合同的,應雙倍返還定金。
7.其他約定
7.1由于不可抗因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
7.2本建設工程設計合同在履行過程中發生糾紛,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意依法向甲方所在地人民法院起訴。
7.3本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要、銀行付款記錄等,均為本合同的組成部分,具有同等效力。
7.4本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
7.5雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
7.6本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后立即生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 簽訂日期:
最新施工合同 3
委托方:____________
設計方:____________
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《工程勘察設計收費標準》和有關法律、法規規定,結合本公司所具有技術水準及本工程具體情況,本著精益求精、精誠合作的原則,甲乙裝修合同電子版雙方就該工程室內裝飾設計事宜達成如下協議:
一、工程概況
1.工程地點:__________________
2.建筑面積:__________________
3.使用性質:__________________
4.房屋結構:__________________
二、設計程序
1.甲乙雙方經協商設計費按套內建筑面積m2____元/m2計取。閣樓設計費按套內建筑面積(如要求特別創意的按套內建筑面積計算,裝修合同簽訂需要注意的細節非特別創意裝修合同簡單版的按一半的套內建筑面積計算。)m2____元/m2計取,設計費總計_____元。
2.設計協議簽訂后,即由甲方裝修合同電子版付與乙方方案設計定金為總設計費的____%,即__裝修合同模板____元。
3.裝修合同報價清單乙方在收到甲方提供的有關圖紙,對工程進行實地勘測后在天內,提出設計構想,形成裝修合同簽訂需要注意的細節設計方裝修合同范本簡單案平面圖,創意透視草圖,由甲方審閱。
4.在甲方確認平面方案裝修合同電子版圖并支付施工圖設計費即總設計費的____%元后,乙方在天內完成施工圖設計,包括平面布置圖,天花平面圖,效果圖(共公區域效果圖一張),立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負責確認,確認后甲方在索取圖紙時,須支付尾款,即設計費的____%元。
6.甲方如需乙方提供2個區域以上的效果圖應事先說明,并應于方案設計前付清效果圖成本費(效果圖元/張)。現甲方要求裝修合同書繪制部位效果圖張裝修合同電子版,總計元。
7.施工裝修合同怎么寫圖由甲方簽字確認后,并由乙方蓋好公司公章后,施工圖才算正式有效裝修合同模板電子版。否則應為無效,乙方裝修合同簽訂需要注意的細節不對所有施工圖負責。
8.其它約定:
三、雙方責任
一甲方責任:
1.甲方保證提交的資料真實有效,若提交的資料錯誤或變更,引起設計修改,須另付修改費。
2.在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,甲方應書面通知乙方,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設計的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
3.事先經甲乙雙方確認的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相應增加設計費。
4.對未經甲方確認的,或未付清設計費的圖紙均不能外帶。
5.施工中,甲方要求更改設計裝修合同范本簡單圖紙必須經乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構,乙方不同裝修合同書意修改,而甲方執意要改的,其一切后果均由甲方自負。
6.甲方有責任保護乙方的設計版權裝修合同注意事項別忽視,未經乙方同意,甲方對乙方交裝修合同付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目,如發生裝修合同報價清單以上情況,乙方有權按設計費雙裝修合同怎么寫倍收取違約金。
7.負責承擔要求設計師外出考察或選料時所需的出差費用。
8.凡甲裝修合同電子版方在設計圖紙上簽字或付清裝修合同注意事項別忽視全部設計費后三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。
二乙方裝修合同書責任:
1.乙方按本合同約定裝修合同模板電子版向甲方交付設計文件。
2.乙方對設計文件出現的錯誤負責修改。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收裝修合同范本簡單受損失部分的設計費。
3.合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還設計定金。
4.乙方負責向甲方施工時解釋圖紙和協助解決技術上的疑難問題。
四、其它
1.本合同中所稱室內裝修設計系解決功能,藝術性的“形”的設計,而不含原有建筑構造的'安全鑒定,及其構造變更后的加固和技術措施。若業主需要應另裝修合同書行委托設計。
2.凡本設計在實施前甲方或施工企業均應按規定辦理有關審批手續,并應遵裝修合同循相關規范與要求。若有差異均應以規范或審批結論為準,否則乙方不承擔責任。裝修合同簽訂需要注意的細節甲方或施工企業在實施前均應與設計師進行圖紙交底,凡未會裝修合同怎么寫審交底而進入裝修合同范本簡單施工所產生的一切問題均與乙方無關。
3.如本設計項目非本公司施工的,由裝修合同注意事項別忽視于甲方所請施工公司或施工隊不理解圖紙而需乙方多次到施工現場的,市區內甲方應支付乙方_____元/次的外出費,市區外甲方應支付乙方_____元/次的外出費,甲方承擔交通費及旅差費。
4裝修合同簽訂需要注意的細節.對甲方提出的有違反設計規范的建意及要求,乙方有權不予采納,如甲方要求乙方強制采納設計的,乙方不承擔由此引起的一切后果。
5.本合同在履行過程中發生糾紛,委托方與設計方應及時協商解決。協商不裝修合同模板成的,可訴請_____人民法院解決。
6.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作為附件,裝修合同補充協議與本合同具有同等效力。
7.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,本協議履行完后自行終止。
甲方名稱(蓋章):_______裝修合同模板電子版__電話:___________裝修合同________乙方裝修合同電子版名稱(蓋章):_________電話:___________________
簽訂日期:_______裝修合同簡單版年_____月_____ 裝修合同日_____裝修合同怎么寫__年_____月_____日
最新施工合同 4
(發包方)甲方:______
(承包方)乙方:______
按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計,施工企業管理規定》的規定,結合本工程具體情況,雙方協商達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱:_____________室內裝飾工程
2、工程地點:________________________
3、承包范圍:____________________________________
4、承包方式:施工承包,包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期:本工程自______年__月____日開工,于______年__月____日竣工,具體開工日期以甲方通知為準。
6、工程質量:按本合同第5條約定標準
7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。
二、甲方義務
1、開工前甲方組織乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2、甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
三、乙方義務
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、乙方負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
5、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞,乙方負責修復,費用乙方自理。
四、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料:
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
五、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的`材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
六、關于工程價款及結算的約定
1、進場施工前后三日支付____________元整,工程進度過半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。
2、本合同價款以雙方確認為結算依據,具體是指完成工程量清單中的一個規定計量單位的分部分項工程所需的全部費用,包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。
3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結算依據(即由乙方報給甲方審核后確認),其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價,不因任何因素而調整。
4、如分部分項工程量清單中的工程內容發生變化時,在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當的調整,變更增加項目,合同中有單價的,按合同中對應的單價計算;合同中有類似項目的,以類似項目單價為基礎,按預算計價原則調整后作為結算單價;合同中沒有的項目,乙方按預算計價原則重新編制綜合單價,按甲方審核確認后之單價結算。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方說明。
最新施工合同 5
合同編號:_________
發包人(簡稱甲方):_________
承包人(簡稱乙方):_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1、甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明:_________。乙方為本市經工商行政管理部門核準登記的企業,企業資質情況:_________。
2、裝飾施工地址:_________區(縣)_________路_________弄(村)_________號_________樓_________室。
3、住房結構:_________房型_________房_________廳_________廚_________衛_________陽臺,套內施工面積_________平方米。
5、裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》。
6、承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價款:¥_________元,人民幣(大寫):_________元。其中:材料費:_________元,人工費:_________元,拆除費:_________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,管理費:_________元,稅金(3.41%):_________元,利潤:_________元,其他費用_________元。
“總價款”是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下竣工結算時上下增減的幅度在沒有項目變更的情況下不超過結算價的5%。雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內容、變更材料,這部份的工程款應當按實計算。
8、工期:自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
第二條 材料供應
1、甲方提供的材料、設備:見附件二《甲方提供材料、設備表》。甲方負責采購供應的材料、設備應是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,保管費由雙方約定。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料、設備:見附件三《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
4、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5、乙方提供的材料、設備應當符合本合同工程主材料報價單的規定。如果乙方使用的材料、設備是假冒偽劣產品,應按材料和設備價款的雙倍賠償給甲方。
6、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第三條 工程質量及驗收
1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備,須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后,方能進行該項目的施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其它管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工后,乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收合格的,辦理驗收移交手續(見附件五《工程質量驗收單》),并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒收。
8、工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。工程保修期由甲、乙雙方協商議定,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條 安全生產和防火
1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆、改承重墻。
第五條 工程價款及結算
1、工程款付款方式:(將不選定方式劃去)
(1)工程款付款按下表支付:工程款付款時間表
┌──────────┬──────────────┬────┬──┐
│ │付款時間 │付款比例│金額│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│對預算、設計方案認可│合同簽訂當日 │30% │ 元│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│施工過程中 │水、電、管線隱蔽工程通過驗收│35% │ 元│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│工期過半 │油漆工進場前 │30% │ 元│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│竣工驗收 │驗收合格當天 │5% │ 元│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│增加工程項目 │簽訂工程項目變更單時 │100% │ 元│
└──────────┴──────────────┴────┴──┘
(2)工程款付款雙方協商約定:_________
2、雙方款項往來均應出具收據,甲方應予以保存,竣工結算后乙方收回收據并應開具稅務統一發票交甲方。
3、工程結算:見附件六《工程結算單》。
第六條 施工配合
1、甲方工作:
(1)在裝飾施工前,向施工地的物業管理企業申報登記。
(2)甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(3)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等協調工作。
(4)工程開工前,甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時,甲方提供新鎖,由乙方當場負責安裝后交付使用。
(5)甲方所屬物業如有收取押金的項目,甲方應予以先行支付,如在整個施工過程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收,乙方應對被沒收部分進行全額賠償。
(6)甲方或其所屬物業部門應書面告之乙方施工人員有關物業管理的規定,以便乙方施工人員遵守執行。
2、乙方工作:
(1)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。
(2)早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業。
(3)召集有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。
(4)指派_________為乙方駐工地代表,全權負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
第七條 違約責任
1、因乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
2、因乙方原因造成逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償給甲方_________元。
3、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4、由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天,甲方應賠償給乙方元。
5、甲方如未按約定對隱蔽工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天,甲方應賠償給乙方_________元。
6、工程竣工后,甲方如未按約定對整體工程進行驗收,乙方可以順延交付日期,并有權要求甲方賠償損失。每逾期一天,甲方應賠償給乙方_________元。
7、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應賠償給乙方_________元,工期順延。
8、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有房屋承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
9、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行入住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
10、由于甲方原因造成在施工過程中大量增加施工項目、變更施工內容和裝飾材料的,甲方應和乙方協商相應順延工期。
第八條 糾紛處理方式
1、本合同在履行中或者在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向上海市裝飾裝修行業協會或上海市消費者權益保護委員會申請調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本合同約定:(將不選定的解決方式劃去)
(1)向上海仲裁委員會申請仲裁。
(2)向_________人民法院提起訴訟。
第九條 合同的`變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按合同總價款_________%賠償,解除本合同。
第十條 其它約定
1、_________
2、_________
3、_________
4、_________
5、_________
第十一條 附則
1、本合同由甲乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、本合同簽訂后,工程不得轉包。
3、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十二條 合同附件
附件一:裝飾施工內容表(地面部位、墻面部位、天棚部位、門窗部位、家具、衛生間、廚房、強電弱電、水管、其它要求);
附件二:甲方提供材料、設備表(材料或設備名稱品牌、規格型號、質量等級、單位、數量、送達時間、送達地點、備注);
附件三:工程主材料報價單(裝飾內容及裝飾材料規格型號品牌等級、數量、單位、單價、合價);
附件四:工程項目變更單(變更內容、原價格、新價格、增減金額“+、-”);
附件五:工程質量驗收單(日期、檢驗項目名稱、檢驗結果“合格、不合格、補驗”、甲方簽名、乙方簽名);
附件六:工程結算單(工程合同造價、變更增加項目、變更減少項目、工程結算總額、甲方已付金額、甲方應付乙方金額、乙方應付甲方金額);
附件七:工程保修單(公司名稱、聯系電話、用戶姓名、聯系電話、合同編號、裝飾工程地址、施工單位負責人、工地負責人、開竣工日期、竣工驗收日期、工程交付日期、保修期限)。
合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。如企業另有合同附件的,其內容應當包括上列示范合同附件內容。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
住址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
郵編:_________ 郵編:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
附件
一、本合同文本是根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一筆一次性消費,涉及的標的額較大,專業性較強,合同履約期長。為更好地維護雙方當事人的合法權益,雙方簽訂合同時應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。
三、簽訂合同前發包人(業主、甲方)要驗看承包人(裝飾裝修企業、乙方)的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營業執照》及企業資質證書外,合同應加蓋該分公司(分部)上級公司(具有法人資格單位)的合同專用章。
四、家庭居室裝飾裝修工程禁止損壞房屋承重結構。
五、第一條第8款開、竣工日期必須明確,這關系到違約責任的認定。
六、根據裝飾裝修企業提供的管理服務水準不同,管理費和利潤可上下浮動,但一般不超過裝修總價款的15%。
七、第二條“材料供應”,無論是甲方供料或乙方包工包料都應提供材料清單,內容包括材料名稱、品牌、規格、型號、等級、數量、單價、合價;屬甲方提供材料的,還需在附件中寫明送達時間、送達地點。
八、第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款,甲、乙雙方如另有協商約定,可在合同中寫明。
九、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程結束都需進行驗收,并須在驗收單上簽字認可。竣工總驗收,甲、乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標,乙方應予整改,直到達標為止。
十、工程竣工,通過驗收交付使用時,乙方應向甲方提供《工程保修單》,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對相關部分實行保修,清包工的工程僅對施工質量實行保修。
十一、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清余款時,乙方必須開具稅務統一發票。
最新施工合同 6
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條、工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目
1.4 承包方式:
1.5 工期:本工程自年月 日開工,于 年 月
日竣工,共計(以物管書面同意開工日期為準)
1.6 工程質量: 達到國家質量評定合格標準
1.7 合同價款:人民幣:(大寫:。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
第二條、甲方工作
2.1開工前天,協調設計單位向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派(身份證號: )為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方協調大廈管理方、消防、空調施工方的關系,保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
第三條、乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派 (身份證號: )為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。 但有證據證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
第四條、關于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內完工,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條、關于工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方沒有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延,因此造成乙方損失的,甲方應當予以賠償。
5.5 由于乙方原因影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
5.7因物業大廈空調或消防等設備問題不能完成大廈驗收的,甲方應單獨組織乙方的驗收,承認乙方的驗收時間,并按合同約定辦理乙方的相關結算及支付款。
第六條、關于工程價款及結算的'約定
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內,結清第次應付款項。
6.4工程質保金5%,在質保期滿1年后除的,僅支付剩余費用。
第七條、關于材料供應的約定
7.1 本工程材料由乙方嚴格按工程預算所列項目、材質、品牌提供。材料進入施工現場,需由甲方簽字驗收后方可進行施工。因乙方材料供應不合格或所供應材料與工程預算所列材質、品牌不相符合所造成的工程質量不達標、窩工、工程延期等情況,由乙方負責將工程整改至達標并向甲方支付賠償費,每停工一天或窩工一天或乙方整改導致工期每延期一天,乙方向甲方支付賠償金為 。
7.2 凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,乙方負責賠償甲方相關損失。
第八條、有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條、獎勵和違約責任
9.1甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.2 乙方按照甲方要求,全部或部份工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 的補償金。甲方不按合同約定付款的,每逾期一天,按應付款項的 向乙方支付滯納金。
9.4 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方按向甲方支付違約金。
9.5 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.6 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失
9.7 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
9.8 乙方施工中如發生安全、消防、人身傷害、財產損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
9.9 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.10 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條、附則
11.1 本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;
11.2 本合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份;
11.3 本合同履行完成后自動終止;
11.4 整個工程由乙方進行設計和施工優化,甲方按照報批要求提供相關資料,提供現有辦公室裝飾部分的所有圖紙和報批資料,甲方負責對乙方所出圖紙和竣工資料的設計簽章和竣工簽章。乙方為配合甲方進行本次改造裝修,經甲乙雙方協商由 設計單位、
11.5乙方消防、空調報價為估算價格,后期提供大廈指定消防、空調單位的圖紙及報價明細,甲方在消防、空調單位報價的基礎上收取25%的管理費用。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
年月日:
最新施工合同 7
發包方(以下稱甲方):_____________________
承包方(以下稱乙方):_____________________
根據有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:_____________________。
二、工程地點:_____________________。
三、承包方式:_____________________。
第二條工程期限
合同工期總日歷天數_______天。
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組_______元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方_______日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的`成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如_______月_______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的_______%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份,自雙方代表簽字。
甲方:_________________乙方:_____________________
代表:_________________代表:_____________________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
最新施工合同 8
發包方:________________________(以下簡稱甲方)
身份證號:______________________
通訊地址:______________________
聯系方式:______________________
承包方:________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人:____________________
通訊地址:______________________
聯系方式:______________________
風險告知:為預防欺詐問題,發包方應當事先了解承包方主要的情況,包括確認承包方的主體資格是否真實與合法,該工程公司是否是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,是否具有從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求;如果對方是委托代理人進行簽約的,應當確定代理人是否具有授權委托書,同時要事先了解承包方的經營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀承包方正在施工的裝修現場。
甲方現需新建房屋一棟,在遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,特訂立本合同。
第一條、工程承包形式
本工程采用單包工形式承包給乙方,乙方自行承擔施工作業所需要的機械、模板(清水木)、馬兒柱、安全繩、切割機等工具。撮箕、釘子、鐵絲、扎線、焊條等輔助材料由甲方負責。
風險告知:在由承包方提供材料時,承包方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明,同時必須符合國家環保標準。若承包方提供的材料和設備不符合標準,應當立即更換和重做。
第二條、工程承包范圍
1、基礎工程:以設計施工圖為準。基礎應挖至甲方認可的硬土層,乙方還應負責基礎的回填和夯實。
2、主體工程:砌磚、鋼筋制作、模板(清水模板)、砼澆灌等分項工程,嚴格按照設計施工圖及雙方商量的改動方案進行施工作業。
3、抹灰工程:內墻及外墻東面為乳膠漆,南面為墻磚。膩子由乙方負責,甲方負責乳膠漆。如需改動甲方應提前通知乙方。
4、門窗工程:乙方施工過程中應嚴格按照施工要求留好門窗口尺寸,同時配合做好相關工程施工作業。
5、水電安裝工程:由甲方提出方案,甲方出材料乙方負責安裝。如需改動甲方應提前通知乙方。
6、附屬及裝飾工程:化糞池和屋面水池,整棟房屋的飛檐、內、外墻粉刷、地板磚、門窗、大玻璃、外墻馬蹄、提腳線及衛生間和廚房的裝飾、吊頂、操作臺、防水均由甲方出材料,由乙方按設計施工圖和甲方的要求進行施工和鋪設。
7、按實際施工建筑面積以每平方米貳佰柒拾元整(270元/㎡)計價。坡屋面和陽臺根據國家建筑面積計算規則按半價計算,即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/㎡),大門及圍墻雙方另行協商。
第三條、質量要求
乙方必須嚴格按照圖紙及雙方約定施工,施工質量應符合設計要求和國家現行施工規范及有關標準的規定,由于施工方的因素達不到質量要求所造成損失,乙方除自行承擔工時費外,還應承擔一切損失。乙方在施工中必須節約材料,不得人為造成浪費。
第四條、承包價格及工程款支付方式
甲方以每平方米(建筑面積按國家標準規定計算)______元/平方米價格承包給乙方。在基礎澆灌完工后支付______萬元;每層封頂后各支付______萬元;內外抹灰完工后支付______萬元;整棟房屋粘貼完工后支付______萬元,其余在全部完工后一個月內驗收,驗收合格后結算付清余款。
風險告知:為了保障發包方的合理利益,在合同中應當明確約定對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。在裝修合同中應當約定,工程竣工后承包方應通知發包方驗收,發包方在合理時間內組織驗收,并辦理驗收移交手續。如果發包方不能在規定時間內組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發包方在驗收時發現不符合質量標準的,可要求承包方賠償或返工。
但甲方應該扣取乙方工程款______元作為維修保證金,待一年后支付。
風險告知:保修責任的起算。工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的.保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
第五條、施工安全
在施工期間乙方必須搞好施工現場安全管理和安全防范及出入施工范圍內的其他人員安全工作,由于乙方在施工過程中所造成的安全事故及工傷事故均由乙方自負全責。所傷害的施工人員及其他人員一切責任由乙方負全責,甲方概不負責。
第六條、違約責任:
1、如果一方擅自不履約,應向對方支付工程總價款______%的違約金,因違約給對方造成損失的,還應負相應的損失賠償責任。
2、乙方應按約定工期完工,如因乙方原因造成工期拖延的,拖延______天以上,每天每平方米減少工錢______元。
3、甲方應按約定期支付乙方工程款,每延長______天,按當期應付款的______%付給乙方滯納金。
第七條、其它:甲方應積極配合乙方做好周邊的鄰里關系。需甲方購買的材料乙方必須提前測算和通知甲方。
第八條、施工工期:_________年______月______日至_________年______月______日完工。
第九條、未盡事宜:甲、乙雙方共同協商解決。
第十條、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效,待工程完工雙方驗收結算完畢至工程款付清后,本合同自行終止。
發包方(簽字):__________________承包方(蓋章):__________________法定代表人(簽章):______________
_________年______月______日_________年______月______日
最新施工合同 9
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
資金來源:
二、 施工工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天
三、 質量標準
工程質量標準:
四、合同價款金額(大寫)(小寫)
五、協議生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本協議雙方約定: 后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的'方式和時間:
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關規定,向發包人提供竣工驗收報告,然后由相關部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質量保修金金額為 。工程竣工后,經有關部門驗收無質量問題后返還承包方。
九、合同份數
雙方約定合同副本份數:
十、補充條款
十一、其他
雙方約定的其他工程質量維修事項:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽):_________ 法定代表人(簽):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新施工合同 10
委托方(以下簡稱甲方):
施工隊(以下簡稱乙方):
甲乙雙方本著友好合作的態度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址:海南省萬寧市
二、價格
清包工費:¥126000.00元,大寫:壹拾貳萬陸仟元具體價格金額如下:
六、工期
從年月日起至年月日止,工期為天,因甲方因素拖延,工期順延,乙方可以想甲方提出延誤人工費補償,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費元/天
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應日日清
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、甲方應及時替乙方辦理工程場地出入證件并支付相關費用。
4、乙方應具備在暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、乙方指定由為工地現場負責人,為替補負責人。
6、在合同價內,乙方有義務提供人次跟隨甲方挑選材料。
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
8、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具和測試儀器,并保證工具和測試儀器的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具和測試儀器所產生的易耗品(如接頭、小型設備器材等)由甲乙雙方各自承擔一半,甲方代購,在工程完工后結算。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火。
2、現場禁止吸煙。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修,特殊情況(斷電,掉落,主干斷網等問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
十三、合同附件
1、施工項目清單。
2、雙方認可的工程施工報價單。
3、乙方開出的輔助材料采購清單。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、裝修要求a.工程施工方案工藝弱電線路安裝工藝要求:弱電設備安裝工藝要求:
1、弱電線路安裝時,必須用有合格證書的布線產品材料。
2、弱電線路按國際通行方式綜合布線eia/tai 568b標準施工。電源采用三線制安裝必須用三種不同色標。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標,黑色,黃綠彩線為接地色標。
3、所有線纜安裝時,必須用相應的'pvc管子和鋼管穿起來,埋在事先鑿好的深寬為43cm的槽子里,如遇并排線路槽子鑿寬時,不能影響其他工種施工,必要時可和其他裝修,土建工協商解決施工中的難題,不得有只顧自己,而不顧大局的施工作風。
4、所有線路必須按橫平豎直的方向分布,嚴禁蛛網式分布。pvc管和鋼管一頭要穿進總線槽約3cm左右,然后沿墻壁,順地面垂直分布,轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好,并用管卡固定好。所有線纜在pvc管子和鋼管里不能有接頭。
5、預埋線纜的管道直徑大小是按線纜的外經的功率和穿過的電纜數量來測算的,必須保證管道內有30%的空間預留。
6、須隱蔽的管線應在業主或其代表驗收合格后方可進行隱蔽作業,竣工交驗前應向業主提供室內管線的竣工圖。
5、施工承包人應按建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范gbt/t 50312-20xx進行施工。
6、業主委托施工承包人購買的材料,施工承包人在購買和運抵施工現場前其制造廠商、品牌、規格、單價等須征得業主認可,應有品質保證書和有效發票,否則業主有權拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。
7、保證體現原先商定好的弱點布線施工設計思想,不能擅自改動。如有變化,必須征得業主同意。
8、業主購買的由生產商、供應商、銷售商負責上門安裝的設備(如網絡設備、電腦設備、監控設備等),在上門安裝時,施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作(包括所購的材料、設備等協助搬運至現場)。
9、除上述布線要求外,如有增加工作,不超過工程的5%,不增加工資。
10、工程為清包,業主只提供材料。施工工具等設備由施工承包人自備自理。
11、施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工單位應立即予以改正,在未達到業主的整改要求前業主有權拒付人工費。
12、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。如:要愛護室內原有設施,業主所有的物品未經許可,不得擅自處理等。業主對表現不好的施工人員有權要求掉換,承包人不得拖延。
15、施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置,工程施工結束后,施工人員負責場內建筑垃圾清運,完畢后方可立離場。
16、承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,后果自負。
十六、附加條款
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋施工合同3篇_合同范本
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規,在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,就‘武漢市漢陽區井崗村117號金星、陳莉家私房三樓加蓋’工程施工事項,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方需加蓋的住房系合法擁有,且加蓋手續合法。甲方承諾有權對該住房進行改建,由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。
2.三樓上,前面擴建面積38.00平方米,后面整改瓦面35.00平方米,一至三樓的鐵樓梯。前房屋最高處3.00米,低處2.60米,后房屋瓦面整理。
3.承包方式:以乙方承包施工的方式承包。
4.工程總價款(人工費)為四千六百元整. ¥:4600.00。
5. “總價款”是甲乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。
合同簽訂生效后,如變更施工內容,這部分的工程款應當按實計算。
6.工期:自年月日開工,至年月日竣工,工期天。
第二條工程價款及結算:
工程竣工后現金結算,先付四千三,剩余三百做質量保證金,三個月后無質量問題一并結清。
第三條施工配合
1.甲方工作:
(1)在裝飾施工前,向施工所在地的物業管理企業申報登記。
(2)甲方應在開工前三日向乙方提供施工所需的水、電等必備條件。
(3)做好施工中因臨時占用公用部位操作而影響鄰里關系等協調工作。
(4)工程開工前,甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。
(5)甲方應告知施工所在地的物業管理企業有關物業管理的規定,以便乙方遵守執行。
2.乙方工作:
(1)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。
(2)早上七時前及晚上七時后不得進行有噪音的施工作業。
(3)乙方負責清運施工中產生的垃圾,并按照物業管理企業指定的地點堆放。
(4)乙方在施工過程中,負責自身施工安全,若因乙方不慎出現安全事故,甲方概不負責。
3.由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的,甲方應及時和乙方協商相應順延工期。
第四條合同的變更和解除
1、合同經雙方簽生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款%支付違約金,辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按合同總價款%賠償,解除本合同。
第五條附則
1.本合同由甲乙雙方簽、蓋章后生效。
2.本合同簽訂后,工程不得轉包。
3.本合同一式份,甲乙雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代理人:委托代理人:
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
簽訂時間:_________年____月____日
簽訂地點:
最新施工合同 11
甲方(發包方):_______________
地址:_______________
企業營業執照號碼:_______________
聯系電話:_______________
乙方(承包方):_______________
地址:_______________
企業營業執照號碼:_________________
聯系電話:_______________
按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程項目及承包范圍:具體詳見《工程預算書》。
1.4工程內容:具體詳見《工程預算書》。
1.5承包方式:具體詳見《工程預算書》。
1.6施工日期:自__________年_____月_____日始,至__________年_____月_____日止,工期共_____天。
1.7工程總額:人民幣_______________元整(小寫:__________元)。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1于簽署本合同當日,甲方向乙方一次性支付工程總造價的30%比例支付備料款,乙方于收妥該備料款并在商定開工日3個自然日內,備料(工程特殊用料或變更部分物料除外)及施工機械,并在甲方協助下辦理完畢進場施工手續;隔墻結束油漆工進場前甲方向乙方按工程總造價的30%比例支付工程款;油漆工結束后甲方向乙方按工程總造價的30%比例支付工程款;另10%比例裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內,由甲方一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后2個自然日內一次性支付給乙方。
2.3工程施工期間,如甲方特殊要求,須乙方比合同工期提前竣工時,應征得乙方同意;乙方提前竣工,甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用(費用額度根據工程具體情況由甲乙、雙方另行協商)。
2.4施工過程中,如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程總造價0.3%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止;付款時間延誤7個自然日以上的,乙方有權單方面終止履行該合同,甲乙雙方辦理工程結算手續;已收工程款項,無論工程是否完結,乙方不予退還;乙方已施工工程,甲方未支付工程款的,須按實際工程量支付乙方工程款,乙方因此而造成的損失應有甲方承擔。
2.5工程竣工辦理移交手續后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.6非甲方原因延誤工期,導致工程不能按約定進度進行時,甲方應付的工程款項,可根據實際情況經甲乙雙方協商一致后,延期支付。
2.7甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,否則,由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改個別設計方案的,須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理人員和/或設計師,乙方設計師須在接到通知3天內進行修改,并通知甲方確認,因此而造成的工期延誤,工期順延;
3.2施工項目中由甲方提供的裝飾材料,乙方須提前填列《甲方準備材料通知單》交付甲方,以便甲方及時備料;甲方接到該通知單后,須按通知單要求準備材料;如因甲方準備材料不及時或不準確,延誤工期,工期順延;如因乙方不及時通知甲方準備材料或通知內容錯誤,導致甲方不能及時和/或準備材料不準確而延誤工期,工期不順延。
3.3施工過程中,因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的,乙方有權停止施工,直至甲方付清款項,乙方繼續施工,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.4施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.5因甲方原因,增加工程量和/或工程項目更改時,工期順延。
3.6因乙方安排組織施工不當導致的工期延誤,工期不順延。
3.7工程竣工后,甲方提出整改要求的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.8因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤,工期順延。
3.9因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤,工期順延。
3.10因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤,工期順延。
3.11以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤,甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按照工程總造價0.3%的標準向甲方支付延誤費。
第四條
工程項目(內容)變更的約定
4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;且甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準備費。
4.2工程正式施工過程中,如甲方要求刪減部分木制工程項目(內容),甲乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;未下料工程項目,甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準備費;已下料工程項目,甲方須按該項目總造價的50%,向乙方支付材料費、人工費;已施工工程項目,甲方須按該項目總造價的80%,向乙方支付材料費、人工費,已完工工程項目,甲方須按該項目總造價的100%,向乙方支付材料費、人工費。
4.3工程正式施工過程中,如甲方要求刪減部分非木制工程項目(內容),甲乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;未下料工程項目,甲方須按刪減部分總造價2%,向乙方支付材料準備費;已下料(施工)工程項目,甲方按該刪減項目的具體損失額度,向乙方支付材料費、人工費。
第五條 工程質量及驗收的約定
5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。
5.3甲乙雙方按《XX市裝飾工程驗收標準》進行施工質量驗收。
5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,如甲方在約定時間內不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格,并自3日后,甲方須按__________元/天支付乙方施工場地看護費;竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。
第六條 工程結算的約定
6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續后,乙方須在2個自然日內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格7個自然日內付清所有結算款項。
6.2工程結算款內容包括:工程施工結算款、甲方付款滯期費、超過驗收時間甲方未進行驗收應付乙方的施工場地看護費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、乙方墊付甲方所屬物業管理部門收取的裝修押金,扣減乙方工期延誤費、甲方墊付乙方施工期間因違反甲方所屬物業管理部門相關規定造成的罰金等。
6.3甲方按約定時間支付完結算款項后,乙方開具工程質量保修單。
第七條 服務的約定
7.1施工過程中及工程竣工后,乙方所屬“質管中心—客戶服務部”進行項目服務管理。
7.2施工過程中,乙方所屬工作人員有協同甲方進行材料導購、材質鑒別義務。
7.3工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單、工程結算單、收款憑證作為保修憑據。
7.4保修服務時間:工程竣工起次日的365個自然日內,即一年。
7.5保修內容及保修范圍:
7.5.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;
7.5.2乙方以包工不包料形式進行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修(包括賠償甲方自購材料);
7.5.3乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質量問題、乙方以包工不包料形式進行的施工項目因材質引起的質量問題,乙方實行有償保修,乙方代買裝修材料的',乙方收取材料費、人工費,甲方自購材料的,乙方收取人工費。
7.5.4乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
第八條 其他約定
8.1本合同自雙方簽署后,即發生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的2%向對方予以賠償。
8.2本合同簽署后,如本合同約定之施工項目(內容)在征得乙方同意并按相關約定辦理刪減手續后,甲方另行安排施工的,施工不得在該合同履行期間同步進行。
8.3本合同履行過程中,因一方原因導致合同無法繼續履行的,應及時通知對方,并辦理合同終止結算手續,造成對方損失的,應予賠償。
8.4本合同簽署后,甲方另行安排的第三方進行的非本合同內乙方施工項目(內容)的施工,如在本合同約定履行時間內進行,甲方須支付乙方相應施工配合費、乙方施工項目(內容)成品保護費(收費具體商定);否則由此引起的相關后果由甲方自行承擔。
8.5施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。
8.6施工期間,乙方不得在施工現場生火或使用電爐做飯、取暖。
8.7施工期間,因乙方施工操作不當或在施工現場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。
8.8施工完畢,乙方須對施
工現場進行清潔整理。
8.9由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九條 爭議解決的約定
9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決。
9.2如雙方協商解決不成,雙方可選擇下列第 條方式解決爭議:
9.2.1向XX市仲裁委員會申請仲裁解決;
9.2.2向合同簽署地人民法院起訴,由法院裁定解決。
第十條 附則
10.1本合同一式二份,雙方各執一份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
10.2本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:_______________乙方:_______________
代表人:_____________代表人:_______________
簽署日期:__________簽署日期:__________
簽署地點:__________簽署地點:_________
最新施工合同 12
委托人(甲方):
代表人:
設計人(乙方):
設計證書等級:
為了明確責任,完成甲方___________________項目的建筑設計任務,根據《合同法》的相關規定,甲乙雙方就相關事宜進行磋商,現就相關事宜達成如下協議,以便共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、設計規模:
3、建設地點:
4、承包方式:
二、設計根據
甲方交付給乙方的委托書;經上級批準的設計任務書,工程選址報告;能滿足初步設計要求的勘察資料;需要經過科研取得的技術資料。甲方須保證上述資料的完整性和合法性,不得隨意變更。
三、甲方的義務
1、及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
2、在工程開工前,甲方應組織有關施工單位與乙方進行設計技術交底;工程竣工后,甲方應通知乙方參加竣工驗收。
3、在設計人員進入施工現場進行工作時,甲方應提供必要的工作條件。
4、甲方必須維護乙方的設計文件,不得擅自修改。
5、甲方應按合同規定的時間支付設計費。
四、乙方的義務
1、________年_______月______日以前,乙方必須在向甲方交付設計草圖。
2、________年_______月______日以前,乙方須向甲方提交設計效果圖。
3、________年_______月______日以前,乙方須向甲方交付施工圖設計文件。
4、乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件,以及有關設計技術經濟協議文件,設計標準,技術規范,規程,定額等提出勘察技術要求和進行設計,提交符合質量的設計文件。
5、初步設計經上級主管部門審查后,在原定任務書范圍內的必要修改,乙方應負責承擔。
6、設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底,解決施工中的有關設計問題,負責設計變更和修改。
五、設計變更
1、甲方因故要求修改工程的設計,經乙方同意后,除設計文件交付時間另定外,甲方應按乙方實際返工修改工日,每工日按_________元增付設計費,或按設計階段中返工的工作量百分比計算。
2、原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時,須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書,經雙方協商,另訂合同。已經進行了的設計費用的支付,按前條辦法計算。
3、甲方因故要求中途停止設計時,應及時用書面通知乙方,已付定金、設計費不退,并按該階段的實際耗工日,增付和結清設計費,同時終止合同關系。
風險提示:設計費
合同當事人在確定設計費時,應遵循以下原則:
首先,設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的,應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統一定額并非強制性規范,而是發包人與設計人之間協商約;
其次,在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下,可以根據《工程設計收費標準》確定設計費,避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。
六、設計費
1、本合同的設計費暫定為______________元。
風險提示:定金
定金兼有成約定金和解約定金的性質,如果當事人雙方同意對定金額度進行修改,該數額不能超過總設計費的20%,超過20%的部分只能作為預付款,而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時,可按比例適用定金罰則。
在發包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的,應當按照未履行部分所占約定內容的比例,適用定金罰則。只不過在實踐中,當事人往往沒有注意到這一點,在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求,造成自己的權利未得到全面保護,如果您對這部分還有疑問,您也可以在簽合同之前咨詢專業的律師。
2、訂立合同當天,甲方應向乙方交付設計費的20%,作為定金,合同履行后,定金抵作設計費。
3、乙方向甲方提交平面設計草圖方案后_________天內,甲方應向乙方支付_________%的.設計費。
4、乙方向甲方提交設計效果圖后_________天內,甲方應向乙方支付_________%的設計費。
5、乙方向甲方提交施工設計圖時,甲方應向乙方結清全部設計費。
風險提示:保密、知識產權
發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術等的知識產權;不得要求設計人違反國家有關標準進行設計;未經設計人同意,發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,并給設計人以補償;
另外,設計人也應當保護發包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。
七、保密
1、未經乙方同意,甲方不得復制,重復使用或擅自擴大建設范圍。若須在本工程的關聯項目上使用,須經乙方同意。
2、甲方有義務保護乙方的設計版權,不得轉讓給第三方重復使用。
八、違約責任
1、由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料,致使乙方無法進行設計或造成設計返工,乙方除可將設計文件交付日期順延外,還應由甲方按乙方實際損失工日,以每日_________元計算增付設計費。
風險提示:賠償金的確定
由當事人協商確定賠償金金額,實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定,或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規定。
如果發包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法,應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例,值得注意的是,在約定的賠償金不過分高于實際損失時,法律應當首先尊重當事人雙方的意思自治,承認雙方約定的正當性。
若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失,基于公平原則,法律應予以必要干涉。因此,當事人在約定賠償金時,應充分考慮設計文件錯誤給發包人造成的損失,慎重填寫賠償金金額。
2、甲方不按照合同規定的時間向乙方支付定金和設計費,甲方應向乙方償付相當于設計費的_________%的違約金,_________元。
3、由于乙方的原因,延誤設計文件的交付時間,每延誤_________天,乙方應向甲方償付相當于設計費的_________%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。
4、因乙方設計原因導致工程返工,應由乙方繼續完善設計任務,并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。
九、、其它
1、本合同在雙方代表簽字后生效,全部設計任務完成后失效。
2、本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份;送_______工程所在地建設單位留存_______份。
3、在合同履行中發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
4、本合同如有未盡事宜,雙方共同協商,協商一致作出的補充協定與本合同具有同等效力,但不得與本合同內容抵觸。
甲方:
地址:
代表人:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月______日
乙方:
地址:
負責人:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月______日
最新施工合同 13
甲方:江西豐華紡織有限公司
乙方:
為加快園區的工程施工進度,甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、 工程內容
灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、 工程承包單價及結算方式
1.人工挖土方:8.0元/m3
2.C10墊層: 230/m3
3.C25砼基礎地梁構造柱等: 260/m3
4. 砌磚: 268元/m3
5.模板制安: 26元/㎡
6.鋼筋制安: 4300/噸
7.粉刷:18元/㎡
8.回填土: 4.0元/m3
9.內外腳手架:6.5元/㎡
10.灌注樁: 95元/m
結算方式:各項目工程量以實際完成數量為準,另加18%施工企業管理費。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實際工程量的`60%付款,余款待驗收合格后一個月內再付。
四、施工期限:自 年 月 日起至年 月 日止。
五、工程質量:嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質量要求必須符合國家頒發的施工驗收規范和質量標準,工程質量必須全部達到合格,如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全:施工場地必須采取必要的安全防護措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項:甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國家強制性標準及行業標準。
八、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效,本協議為一式兩份,甲乙雙方各執一份為憑。本協議如有未盡事宜雙方可協商解決。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
簽訂日期:
最新施工合同 14
第一條定義
“業主”指___________________________。
“承包商”指_________________________。
“工廠”指在附錄_________中指定的構成固定設備的全部機器、設備和材料。
“工地”指按本合同用于建造工廠的全部土地。
“工程”指承包商按本合同實施的工程。
“合同價格”指業主向承包商支付的全部工程款項。
第二條承包商的職責
1.承包商應負責設計、籌劃以及在工地上建造工廠。
2.除了業主根據第_________條提供的項目和設施,承包商應提供所有為使工廠成功建造所必需的設備、材料、工具、設施、勞工和服務。
3.承包商應根據附錄_________中的日程安排施工。
4.承包商應根據附錄_________中的規定為業主培訓工廠設備的操作和維修人員。
5.承包商應向業主提供附錄_________中規定的備件。
6.承包商應向業主提供附錄_________中指定的維修設備。
第三條業主的職責
1.業主應提供工地,并在本合同有效期內允許承包商自由地、不受干擾地出入該工地。
2.業主應按時提供附錄_________中指定的物件和設施。
3.業主將從有關部門獲取為工廠建造、設備運行所必需的執照和許可證,包括承包商雇員的工作許可證。
4.業主應按第_________條中規定的合同價格向承包商支付工程款項。
第四條合同價格
1.在本合同生效后_________天內,業主應向承包商支付金額為合同價格,作為承包商完成該工程并承擔本合同規定的所有義務的全部報酬。
2.合同價格不再上調,完成工種的成本風險應由承包商承擔,商定合同價格時應認為承包商已獲得全部信息并已把所有可能影響成本的因素估計在內。
第五條設計圖樣
1.承包商應根據合同,在附錄_________規定的時間內向業主提交工廠建造所需的圖樣,供業主審批。業主應在收到這些圖樣后一個月內,對圖樣進行審核,并作出批準或不批準的決定。
2.承包商應對上述圖樣中的任何缺點、錯誤或疏漏負責,除非這種缺點、錯誤或疏漏是因業主書面提供的不準確信息所致。
3.業主或承包商互相提供的所有圖樣和技術資料,收到方應作為機密文件對待,除非另有商定,收到方不得將這些圖樣和資料用于與本合同無關的其他目的。
第六條檢驗
1.承包商應該按法律和正常的工程慣例的要求,負責工廠所有的檢驗和試驗工作。
2.業主有權在任何適當時間對建造中的工廠的材料和工藝進行檢驗和測試,費用自理。這種檢驗或測試不能免除承包商在合同中應盡的任何義務。
3.完工后的工廠應由業主進行檢驗和測試;工廠何時可以測試,承包商應提前以書面形式通知業主。
4.承包商應根據業主的合理要求,為徹底而有效的檢測提供所需要的協助、勞力、材料、電力、燃料、設備、備用品和儀器。
5.工廠通過上述測試后,業主應向承包商簽發一份表示通過測試的證書。檢測中發現的任何問題未圓滿解決,工廠不得移交。
第七條工地
1.承包商應在工地上提供所有令業主滿意的材料、勞力、設備、服務和便利,以便順利施工和完工。
2.在總體上得到上述保證的前提下,承包商應提供下列各項必需品:
a.建筑設備;
b.工地上使用的運輸工具,包括臨時道路;
c.保護人員和財產安全所需的籬笆、燈光、崗哨以及所有其他材料和服務;
d.為材料和施工人員(包括業主雇員)提供臨時倉庫、辦公室和其他房屋建筑;
e.在整個工程移交之前提供電話、滅火設備和急救設備;
f.供施工人員使用的衛生設備和食堂。
3.承包商應遵守當地法律規定的所安全及其他條例。
4.無論何時,承包商都不應在業主的房產及其鄰近建筑物、車道和街道上堆積施工用建筑材料和建筑垃圾,工程完工后,應從建筑物及其周圍清除所有用剩的材料,保持工地和工廠安全、整潔,以備使用。
第八條承包商的工作人員
1.承包商將自費為其全部工作人員提供飲食、交通及一切必要的便利。
2.合同簽署后,承包商應指定一名項目經理,在工程進行過程中全權代表承包商。他將在工作時間內坐鎮施工現場。業主向項目經理發出的所有指示,如同發給承包商本人一樣,同樣具有約束力。
3.如果業主認為工地上承包商的雇員品行不端、不能勝任工作或有失職行為,可要求承包商將此人調離或更換。
第九條責任
1.在工廠被最終驗收之前,承包商應對工廠的任何損失或損壞負責,并自費將其修復,直至業主滿意。然而,如果根據本合同,這類損壞的責任不在承包商,而業主要求予以修復,承包商應按業主指示辦理,但費用由業主負擔。
2.在最后驗收合格證書簽發之前,凡因承包商或其分包商的疏忽,或設計、材料或工藝上的缺陷
而產生的任何財產損失或人身傷害,承包商應向業主賠償,并保護業主免受由此而產生的各種訴訟、索賠、要求或費用支出。
3.如果業主因某種原因遭受索賠或訴訟,而按本條款規定承包商應該或可能對該事由承擔法律責任,則業主應立即書面通知承包商。承包商應以業主名義接手并通過談判處理解決或能由此而產生的訴訟,并承擔一切費用。如承包商要求,業主應向承包商提供承包商為處理此類索賠或訴訟所需要的所有資料和幫助。
第十條保險
1.在不限制承包商責任的情況下,承包商將自費投保下列險:
a.機器設備從工廠交貨到目的地的運輸險。
b.為承包商和分包商的所的雇員投保雇員賠償險,或者根據適用的法律和法規投保類似的法定社會保險。
c.防備財產損壞或人身傷害的產品責任險,期限到維修期結束,每次事件的金額不少于_________美元。
d.對承包商或其分包商在執行本合同中使用的所有車輛投保綜合汽車責任險。
2.上述保險單應以承包商及其分包商、業主、及其工程師、顧問、雇員、代理人為聯合投保人。保險單應包含保險人放棄對業主及其工程師、顧問、雇員及代理人的代位權之條款。
3.承包商應保持上述保單的完全有效性,直到本合同對其規定的義務解除為止。業主有權隨時索取保單、背書、續保和保險費收據的復印件。如果承包商未能全面投保,業主應有權代表承包商辦理上述保險,支付所有相關保費,并從支付給承包商的款項中扣除有關費用。
第十一條完工
1.一俟工廠的全部建設和安裝工程完工,承包商應通知業主,并根據附錄______的規定進行機械安裝完成測試工作,直至業主滿意
2.測試圓滿結束后,業主應簽發一份完工證明書。在完工證明書簽發之前,不得給工廠進料。
3.如果在建造和安裝中出現不影響完成安裝的小缺陷,或者在測試中測出不影響工廠開工的缺陷,業主應簽發完工證明書,而承包商則有義務盡快修復這些不足之處。
第十二條最后驗收
1.完工證明書頒發之后,承包商應提前_________天將工廠性能測試的時間通知業主。
2.為使測試準時開始,業主應按附錄_________中的要求提供原料和其他設備,而承包商應按通知的時間開始性能測試。
3.性能測試將按附示_________的規定進行。測試成功后,業主應簽發一份最后驗收證明書,證明工廠已從證書簽發日起移交業主
4.如果工廠未能通過性能測試,承包商在進行他認為必要的調整之后,應在業主在場的情況下重新進行測試,時間由雙方商定,條件照舊。
5.在最后驗收合格證書簽發之前,工廠不得投入商業性運轉。如工廠未能通過性能測試,業主仍可酌情頒發最后驗收合格證書,條件是承包商必須盡快糾正工廠存在的問題。
第十三條違約賠償金
1.如果由于承包商的原因導致性能測試的再次失敗,而雙方并無繼續重新測試的協議,則對最后一次測試的結果進行評估。承包商將根據附錄_________的規定向業主支付違約賠償費,費率不超過合同價格的_________%。
2.如果承包商因自身的`原因未能在合同生效后的_________個月內獲得整個工廠的最后驗收合格證書,承包商須根據附錄_________的規定向業主每月支付相當于合同價格_________%的拖延賠償費,但最多不超過合同價格的_________%。
3.承包商應根據附錄_________規定的格式開立一份以業主為受益人、金額為合同價格_________%的保證書,作為其履行本條款項下義務的保證。
第十四條保修
1.承包商保證,在最后驗收合格證書簽發日起_________個月內或本合同生效日期_________個月內(以先到日期為準),所提供的工廠無設計、材料和工藝上的缺陷。
2.發現問題后,如果承包商的代表在現場工作,業主應在_________天內按本條款以書面形式向承包商提出全部要求;如果承包商的代表不在現場,業主應在_________天內以航空郵件將確證材料發往承包商總公司。承包商應更換或修理所有有缺陷的零部件。為此,應允許承包商隨時自由出入工地,檢查缺損部件,使其能履行本保修條款。如果承包商因某種特殊情況未能在適當期限內進行雙方同意的補救工作,業主有權自行修復,但費用由承包商負擔。
3.本保修的先決條件是,業主須按承包商的指示和具體規定的性能參數對工廠進行裝備、操作和維護。如果業主未經承包商同意試圖自行修正,則本保修條款無效。
4.本保修條款不包括因自然損壞的物件,也不包括使用壽命不到_________個月的消耗品或類似物件。
5.如果承包商遵照上更換任何設備、材料或工藝,則本保修條款的規定也適用于經修理或更換的設備、材料或工藝,期限為從修理或更換完成之日起1年。
第十五條專利權和專利使用費
1.承包商應全力保護業主在使用其提
供的工幫時免遭因侵犯第三方的專利、設計或版權而面臨的訴訟、索賠、要求和各種費用。
2.如果承包商提供的工程設計、工廠設備的制造和供應以及在工程建造中實施的工作或使用的方法涉及了第三方的專利,他也應向終第三方支付按許可證或許可知要款規定應支付的所有費用、專利使用費和其他款項。但是,如果業主在經營或使用該廠或其中任何部分時涉及了第三方的專利,他應向第三方支付按許可證或許可條款規定應支付的所有費用、專利使用費和其他款項。
第十六條 暫停
1.業主有權隨時向承包商發出書面通知,指示其暫停工程的任何部分或整個工程,如果暫停期超過_______天,則按合同第______條規定作終止合同處理。
2.如果業主未能按照本合同在規定日期_________天內向承包商支付任何款項,或者如果承包商因業主在履行合同上的失誤而被中斷或拖延了工程的進行,承包商有權暫停執行本合同。
3.如果工程按本條款規定暫停,承包商有權收取附加費用,以補償由于此類暫停、中斷和拖延,以及本合同的合理延期執行所造成的成本增加。
第十七條合同終止
1.按照第_________第規定,如果暫停時間持續超過_________天,任何一方都有權通知另一方立即終止本合同。
2.業主可以隨時書面命令承包商停工,承包商在收到終止命令后應停止工地上所有的工作,但工程師出于保護、安全目的,或整理已建的或正在安裝的工程,這類工作仍可繼續。承包商在收到終止命令后,也應立即停止所有正在工地外進行的履行合同的工作。
3.根據本條款和第_________條規定,合同終止后,承包商有權收取下列費用:
a.與所完成的工程和勞務相應的那部分合同價格;
b.與已完成但未移交的工廠相應的那部分合同價格。
第十八條不可抗力
1.如果任何一方因不可抗力而款能履行或推遲履行其義務,則不對另一方負責,也不應視作違反合同。
2.“不可抗力”指業主或承包商無法控制的情況,使當事人未能按本合同履行其義務,或者不得不延遲履行其義務。下列情況均被視作“不可抗力”:
a.戰爭、敵對事件、外敵行動、入侵、類似戰爭的軍事行動(不管是事宣戰)、內戰;
b.士兵嘩變、軍事叛亂、起義、造反、革命、篡權、或者任何個人代表某個組織或與某個組織有聯系、旨在以暴力推翻合法或現存政府、或以恐怖主義或暴力對政府施加影響的行為;
c.地震、洪水、火災或其他自然災害;
d.所有港口、機場、船運或其他公共交通工具的使用均遭拒絕;
e.工人罷工、工廠停工、或其他的勞工聯合行動,影響了承包商和分包商履行其義務;
f.當事人無法控制、從而使其不能履行義務的其他任何意外情況。
3.如果本合同任何一方因不可抗力不能或延遲履行本合同規定的任何義務,他可將不可抗力和由此造成的延遲或妨礙情況通知另一方。發出通知的一方允許根據具體情況及妨礙或延遲持續的時間免于履行或推遲履行合同。
4.根據本第款第3分條規定,如果任何一方免于履行或推遲履行其義務的時間持續了_________個月,那么任何一方都可隨時向另一方發出書面通知,終止本合同。
第十九條轉讓及分包
1.承包商有權按其慣例分包本合同或本合同的任何部分,而不解除承包商履行本合同的任何義務。
2.事先未經另一方書面同意,任何一方都不得將本合同或其中的權利、義務,或合同的任何部分轉讓或讓與第三方,除非公司合并或改組。如出現此種情況,任何一方都不應毫無理由地予以拒絕。
第二十條宣傳
承包商在作與本合同相關的宣傳材料的散發或公開宣布前,應征得業主的同意。
第二十一條合同生效日
1.本合同生效日為雙方簽字后,業主獲得當事人雙方各自有關當局的所有必要批文之日。
2.如果本合同自簽字之日起_________天內仍不能生效,合同即被視作無效,除非雙方另有商定。
第二十二條法律和規定
1.承包商應在與履行本合同有關的所有事務中遵守所有適用的法律、法規和命令。
2.本合同的解釋、效力和履行,應完全以_________國的法律為準。
第二十三條完整合同
1.本合同是與約雙方之間的完整協議,它取代了以前所有與本合同事項有關的洽談、說明及口頭或書面協議。
2.對本合同的任何修改或補充,須經業主和承包商雙方的書面同意。
第二十四條合同語言
本合同以中文和英語起草,并以英文本為準,對方雙均有約束力。
第二十五條通知
1.按本合同發出的每個通知、同意、指示、命令或決定,應以書面形式發送。發送方式有:向對方有關官員當面遞交,或預付郵資航空傳遞,或通過電報、電傳,或先發電報后信件確認。通訊地址如下:
業主:_________________________________;
承包商:_______________________________。
2.如果通知、同意、請求和其他文件發往某個海外目的地,在郵寄日后第_________天應視作已經送交;如果發往國內目的地,在郵寄日后第_________天視作已經送交。用電報、電傳發出的通知、同意或請求應視作當天送達。
3.按本條款發送的所有通知、同意、批示或決定,應由有關方正式授權的代表簽字。任何一方任何時候如欲變動收件地址,應以書面形式通知對方。
承包商(蓋章):________業主(蓋章):_________
代表人(簽字):________代表人(簽字):_______
_________年_____月____日_________年____月____日
簽訂地點:______________簽訂地點:____________
最新施工合同 15
發包人(甲方):___________
電話:_____________________
地址:_____________________
承包人(乙方):___________
電話:_____________________
地址:_____________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程施工項目協商一致,訂立本合同。
風險告知:根據我國法律規定,從事房產開發的企業必須取得相應的資質等級,承包人承包的項目應當經依法批準的合法項目。違反這些規定,將因項目不合法而導致所簽訂的建設工程施工合同無效。因此,在訂立合同時,應先審查建設單位是否依法領取企業法人營業執照,取得相應的經營資格和等級證書,審查建設單位簽約代表人的`資格,審查工程項目的合法性。其次還應對發包方的履約信用進行審查。
一、工程概況
工程名稱:養豬場建筑
工程地點:____________________________
工程內容:豬舍、辦公室、宿舍及倉庫建筑
二、工程承包范圍 承包范圍:豬舍、辦公室、宿舍及倉庫建房屋檐面積為準。
三、合同工期:
開工日期:______年______月______號
坯房竣工日期:______年______月______號 (中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期:______年______月______號
合同工期總日歷天數:______天
四、工期延誤:因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延
(1)設計變更和工程量增加;
(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;
(3)不可抗力自然條件;
五、工程竣工:乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。 因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔違約責任。
六、工程質量標準:慈利縣質量檢測局為準 ( 不包括材料質量 )
七、合同價款:
金額: 建筑面積每平方米¥______元 × 建筑面積的總平方米
工程預支款:¥______萬元
竣工日付款:佘下總金額的______%
工程款結算:檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠余款。
風險告知:施工合同中,工程價款的結算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一項建筑安裝合同中,采用何種方式進行結算,需雙方根據具體情況進行協商,并在合同中明確約定。對于工程款的撥付,需根據付款內容由當事人雙方確定,具體有如下四項:預付款;工程進度款;竣工結算款;保修扣留金。
八、組成合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
九、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
甲方:__________________乙方:__________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
【 最新施工合同】相關文章:
最新施工合同06-12
最新施工合同06-24
最新施工合同04-11
最新施工安全合同06-12
最新的施工勞務合同07-08
建筑施工合同最新09-27
2023最新施工合同01-04
最新施工安全合同04-04
最新管道施工合同12-14
最新施工合同范本07-07