室內裝修工程承攬施工合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編整理的室內裝修工程承攬施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

室內裝修工程承攬施工合同1

　　發包人（簡稱甲方）：

　　承包人（簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同，以資守信。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：甘肅煤礦監察應急救援指揮及安全技術等業務保障單位聯建項目（一期工程）

　　2、工程地點：蘭州新區經七路以東；緯六路以南。

　　3、工程量：圖紙標注以及經雙方協商通過的補充協議內確定的工程量為準。發生工程量變更的以甲方簽字認證的實際工程量為準。

　　4、承包方式：包工包料

　　第二條：工期

　　1、開工日期：20____年9月15日

　　2、竣工日期：20____年11月15日

　　3、工程總用工時間：45天（工期順延的時間未計入，延期一天罰款1000元）

　　第三條：工程價款

　　輕鋼龍骨吊頂85元/㎡；窗簾盒70元/m；窗套元/m衛生間吊頂120元/㎡；電梯門不銹鋼門套110元/m；室內乳膠漆墻面18元/㎡；石膏板包住55元/㎡。

　　第四條：結算方式：工程量最終要按實際發生的工程量計算。

　　第五條：付款方式：按進度付款，施工人員及材料進入現場，暫付分項工程的30%；施工進度款按月工程進度的80%支付。工程竣工，經甲、乙雙方共同驗收合格，甲方根據實際發生工程量核算單及時支付乙方總工程款的85%，工程竣工支付總工程款的10%，剩余總工程款的5%作為工程質保金，工程竣工一年后付清。（在質保期間，若有質量維修應隨叫隨到，不可有任何理由推遲中，一旦違約，質保金不予退還。因乙方原因途退場甲方不結算，并承攬因中途退場所造成的一且經濟損失。

　　第六條：工程質量

　　本工程質量合格；按國家標準及行業通用標準驗收。

　　第七條：工程變更

　　1、工程設計變更

　　施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向乙方發出變更通

　�。�1）更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

　　（2）增減合同中約定的工程量；

　�。�3）改變有關工程的施工時間和順序；

　�。�4）其他有關工程變更需要的.附加工作。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承坦，延誤的工期相應順延。，甲方應報規劃管理部門和其他有

　　乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經甲方同意。未經甲方同意擅自更改或換用時，乙方承擔由此發生的費用，并賠償甲方的有關損失，延誤的工期不予順延。甲方同意采用乙方合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，甲方乙方另行約定分擔或分享。

　　2、其他變更

　　合同履行中甲方要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

　　3、確定變更價款

　　乙方在工程變更確定后3天內，提出變更工程價款的報告，經甲方確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：

　　（1）合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；

　�。�2）合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；

　　（3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由乙方提出適當的變更價格，經甲方確認后執行。

　�。�4）乙方在雙方確定變更后3天內不向現場工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。

　�。�5）甲方應在收到變更工程價款報告之日起3天內予以確認，甲方無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起3天后視為變更工程價款報告已被確認。

　�。�6）甲方不同意乙方提出的變更價款，而實際工程繼續施工的，視為同意承包方人的價款變更要求。

　�。�7）甲方確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

　�。�8）因乙方自身原因導致的工程變更，乙方無權要求追加合同價款。

　　第八條：雙方一般的權利和義務

　　1、甲方的工作

　�。�1）開工前天，全部騰空或者部分騰空房屋，清除障礙物（合同約定乙方包清理的除外），對未能全部騰空的房屋內的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作；

　�。�2）辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，費用由甲方承擔。如因其他原因需由乙方辦理的，相關費用應當由甲方償付給乙方，并且工期相應順延；

　�。�3）提供符合施工要求的水源、電源等。

　�。�4）甲方按該裝飾工程合同約定的內容，負責本工程涉及的有關部門的聯系和協調工作。

　　2、乙方駐工地代表

　�。�1）、甲方代表姓名：滕小林

　�。�2）、甲方代表可委派有關具體管理人員，對本合同約定的工程行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。

　�。�3）、工程指令由甲方代表簽發，經簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令決定，并以書面形式通知乙方。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失并由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。

　�。�4）、甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其他約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。

　　3、乙方駐工地代表

　�。�1）乙方駐工地代表姓名：彭啟明

　　（2）乙方任命的駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：全權代表乙方對工程質量、安全、進度負責；代表乙方與甲方辦理工程款結算。

　　（3）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名及收到時間后生效。

　�。�4）乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計和依據合同要求組織施工。

　　第九條：乙方工作

　　乙方按約定的時間和要求做好以下工作：

　　（1）甲方委托乙方設計的，在其設計資質證書允許的范圍內，按合同約定完成施工圖設計或工程配套的設計，經甲方代表批準后使用；

　　（2）向甲方代表提供月度工程進度計劃及相應統計報表；

　�。�3）遵守蘭州新區政府和有關部門對施工噪音、施工現場環境衛生等管理規

　�。�4）遵守蘭州新區政府和有關部門對施工現場的一切規定和要求。

　�。�5）按約定保護好建筑物結構和相應管線、設備；

　�。�6）已竣工工程未驗收前，負責成品保護，保護期間因乙方原因發生損壞，乙方予以修復。第三方原因造成損壞，由責任方負責修復；在無法找到責任的第三方時，由乙方自行承擔修復費用。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔。甲方在竣工驗收前使用，發生損壞的修理費用，由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務，造成工程延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。

　　第十條：爭議解決

　　在本合同執行中出現爭議，雙方協商不能解決時，應向裝修房屋所在地人民法院提起訴訟。爭議發生后，雙方均應繼續履行合同以保障施工的連續，保護好已完工的工程，除非雙方協商一致書面確認停止施工。

　　第十一條：本合同一式二份甲乙雙方各式一份

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

室內裝修工程承攬施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程的有關事宜，達成如下條款：

　　一、工程施工地點及房屋情況

　　1、施工地點：小區號樓單元室。

　　2、住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛，建筑面積：。

　　二、雙方權利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2、乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　4、施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　6、為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的`原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

　　三、質量和工期要求

　　1、工期從______年____月____日開始建設，到______年____月____日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定

　　2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

　　3、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

　　4、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　5、房屋裝修竣工后，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　四、違約責任

　　由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字后生效。

　　2、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　______年____月____日

　　乙方簽字：

　　______年____月____日