施工安裝合同范本最新推薦
隨著法律知識的普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的施工安裝合同范本最新推薦，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
施工安裝合同范本最新推薦1
發包方（甲方）：
負責人：
承包人（乙方）：
負責人：
根據《合同法》及相關法律規定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就甲方將____________________項目的裝飾安裝工程給乙方承包，就相關事宜達成如下協議：
一、工程概況
1、工程地點：
2、工程內容：
3、承包方式：
4、工程期限：
計劃開工時間：________年________月________日，計劃完工時間：________年________月________日，共_______個工作日。
�。�、合同價款：本合同工程造價預算為人民幣_________________ 元。
二、甲方權利義務
1、開工前，確定建筑物（或構筑物）、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標控制點，負責到有關部門辦理有關手續和協調鄰里關系；
2、提供施工期間的水、電和施工場地的障礙物（也可委托乙方承擔）；
3、施工期間甲方負責做好施工現場的安全保衛及消防等工作；
4、按時支付工程款和結算，參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場驗收及竣工驗收，乙方所進材料進場通知甲方，乙方應在接到通知后的8小時內驗收，超過八小時沒有驗收的視為驗收合格；
5、組織相關人員對施工圖等技術資料進行簽認，所有圖紙一經簽認不得隨意更改，如需更改需提前協商，工程中途停建、緩建或變更造成的返工、停工、窩工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時，賠償乙方由此而造成的窩工、返工、倒運、人員、材料和構件積壓的實際損失，延誤的工期順延；
6、派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續，負責簽認、解決應由甲方解決的問題及其他事宜；
7、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
三、乙方權利義務
1、編制施工方案，做好各項施工準備工作，施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
2、按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的采購、供應和管理，嚴格執行有關施工現場管理的規定；
3、保護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通；
4、及時向甲方提出開工通知書。施工進度計劃表、施工平面布置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告；
5、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規定的.時間如期完工和交付；
6、按照有關規定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收；
7、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
8、在合同規定的保修期內，對屬于承包責任的工程質量問題，負責無償修理。
四、工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
五、工期延誤
對以下原因造成的工期延誤，工期順延；
1、工程變化和設計變更，停水、停電；
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；
3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延；
4、因甲方責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延；
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況。
六、質量標準
1、雙方約定本工程施工質量標準按照國家、行業的相關規定中較高的標準執行，并按雙方合同約定履行。
2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由工程所在地的家裝協會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。
七、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格后應填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續。
2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
八、工程款支付方式
1、本合同簽訂后十五日內支付工程總造價10%，即___________ 元整；完成工程的50%時，支付工程款的30%，即___________ 元整；全部工程完工并驗收合格后一個月內支付工程總造價55%，即___________ 元整，剩余工程尾款5%，即____________ 元在質保期結束付清。
2、如施工工程發生變更，按甲方的變更圖紙為結算依據。
九、違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數_________%的違約金。
3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。
4、因一方原因造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
十、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應首先協商解決，協商不成，交由工程所在地人民法院裁判。
十一、附則
1、本合同一式________份，雙方各執________份，具有同等法律效力；
2、本合同雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止；
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
地址：
負責人：
身份證號：
簽訂地點：
簽訂時間：________年________月________日
乙方：
地址：
負責人：
身份證號：
簽訂地點：
簽訂時間：________年________月________日
施工安裝合同范本最新推薦2
甲方（建設方）：
乙方（施工方）：
甲方為了更好地實施“萬村千鄉市場工程”，已經在____鎮街道開辦了一座鄉級直營超市，現需要鋪設超市內三相電路，施工合同安裝照明燈具和電風扇等電器，由乙方負責施工。經雙方協商，達成以下合同條款，共同遵守。
一、施工內容
1、從電桿接入線開始，更換原有三相電線。店內根據甲方用電要求，鋪設相應電源線路。
2、安裝電表、照明燈具、電風扇、閘刀、開關、插座等相應的用電器。
3、根據甲方要求和店內實際情況，需要走暗線之處，必須走暗線，需要加套管之處，必須加套管，需要將照明燈分設多個開關時，必須合理分設開關。施工內容嚴格遵守甲方設計方案。
二、工程質量標準
1、乙方各項施工都必須符合國家相應質量標準，做到整齊、規范、牢固、安全，美觀大方。
2、乙方安裝的所有用電器均應達到正常使用標準，若因施工失誤造成線路短路，用電器燒毀，乙方必須返工重裝，并賠償損毀的電線和用電器。
3、施工結束后，整理好線路圖，移交甲方保存，以備維修。
4、乙方在施工過程中，甲方監理人員有權隨時要求乙方對達不到質量標準的工序拆除返工。
5、乙方應妥善保管，正確安裝甲方提供的電線和所有用電器，公文寫作范文若發生丟失和損壞，由乙方全額賠償。
6、施工結束后，留10%的`工程款做保修金，保修期壹年，若甲方發現質量問題，乙方應及時予以免費維修。
三、費用及付費方式
1、電線和各類用電器均由甲方自行采購，乙方可對規格、型號提出建議。
2、乙方只負責安裝施工，按照商店內用電面積每平方米施工費為 元，施工費總額為（大寫） 元，施工結束后一次結算。
3、工程完工后，經甲方組織人員驗收合格，即付給乙方除保修金以外的工程款，保修期滿后，付給保修金。
四、安全責任
乙方應規范施工，搭好腳手架，系好安全帶，絕不帶電作業，不單人作業，確保安全，如發生事故，責任自負，甲方不承擔任何責任。
五、其余事項
1、施工日期： 年 月 日至 年 月 日，每延長一天工期扣工程款的__%。
2、本合同簽訂后，甲乙雙方均不得隨意更改（工程變更部分除外）。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份。本合同雙方代表簽字生效。
甲方：
乙方：
簽訂日期：
施工安裝合同范本最新推薦3
甲方：
乙方：
甲方將______工程交由乙方負責施工。為明確甲、乙雙方權利和義務，確定經濟關系，共同確保該工程質量、工期的全面完成，經雙方協商一致，達成如下條款，以資共同遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
5、合同價款：
6、質量等級：
7、工期： 天（從進場安裝之日起）
8、發生下列情況時，工期順延：
不可抗力的自然災害。（如下雨、大風、停電等）
設計修改后工程量增加。
二、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、向乙方提供施工圖紙并進行技術交底；
2、提供施工用水和用電接點位置；
3、指派 為甲方駐現場代表，對工程質量、進度進行監督。
4、協調有關部門做好現場安全保衛、消防等工作。
（二）乙方責任
1、乙方須在合同簽訂前，與甲方簽訂《施工安全、環境保護協議書》，作為本合同的附件之一，否則，合同為無效合同。
2、乙方須在合同簽訂后2天內，以書面形式向甲方報送管理人員資格證書；
3、遵守法律法規和甲方的有關規定，()按規定辦理施工所需的證件、批件并承擔其費用；
4、對施工過程中的質量、工期、消防、安全等負全部責任；
5、加強現場文明施工管理，施工中不得影響環境衛生及占道，工程交工前要達到工完場清的要求；
6、負責已完工程的成品保護，承擔未交付業主之前發生損壞的修復工作。
7、乙方必須按設計要求和施工質量驗收規范要求進行施工。
8、質量：如果在施工中，階段驗收為不合格工程，除責成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切費用由乙方負責，不順延期工期；若工程驗收為不合格，甲方不予驗收，一切責任和損失由乙方承擔。
因工程質量問題造成該項目工程倒塌和人畜重大傷亡，其損失和責任由乙方按國家規定全權承擔。
9、工期：按合同工期執行，每延誤一天罰款一千 元。施工過程中，如遇人力不可抗拒的災害，工期順延。
10、轉包：乙方不能轉包，一經發現甲方有權終止合同，因轉包造成的`損失由乙方負責。
11、進度：乙方不得以任何理由影響工程進度，否則，甲方有權要求更換，由此造成的損失由乙方承擔，甲方拒付一切施工費用。
12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因資金不足或其他原因停工，合同即告終止，甲方不需征得乙方同意即可更換施工人員，由此造成的一切損失由乙方承擔；
13、其他施工單位的糾紛：乙方施工進程中與其他施工單位發生的各種糾紛由乙方自行處理，引起的聚眾鬧事、打架斗毆等事端，造成停工或影響工程進度，所有損失由乙方承擔。
三、工程質量
1、乙方必須按設計要求和施工質量驗收規范要求進行施工。
2、經檢查、檢驗、驗收工程質量不合格，乙方應按業主或監理的整改通知要求進行返修至合格，并承擔費用及賠償由此造成的一切損失。
四、工程驗收
工程施工完畢，乙方須三日內通知甲方組織驗收。乙方必須確保工程質量達到合格標準。
五、工程保修
工程保修期，自甲方與業主辦理工程竣工驗收簽證之日起計算，按國家有關規定執行。保修期內，如因乙方原因造成的質量問題，由乙方無償返修，若乙方未及時返修，甲方可自行返修，費用在乙方質保金中扣除。
六、付款方式
序號撥款分 次進行金額（____ 元）
七、附則
1、本合同履約中發生的變化或未盡事宜，甲乙雙方需另行簽訂補充協議，該協議與本合同有同等效力。
2、本合同經雙方簽章后生效，一式二份，雙方各執一份。
3、本合同出現爭議時，可向人民法院起訴。
甲方： 乙方：
代表人（簽字）： 代表人（簽字）：
日期 ：日期：
施工安裝合同范本最新推薦4
甲方：
乙方：
經甲乙雙方平等協商，就甲方委托乙方安裝防護欄事宜達成共識，并簽訂如下合同條款：
一、工程地點：盛世順誠商住樓____號陽臺及廚房防護欄
二、工程項目及相關要求
1、施工項目：安裝不銹鋼防護欄
2、技術要求：
(1)主管及副管都用1.5mm厚的不銹鋼管。
(2)主管第一根用5厘米直徑的不銹鋼管，主管第二根用3.8厘米直徑的不銹鋼管，第三根用3.2厘米直徑的不銹鋼管，副管用2.5厘米直徑的不銹鋼管。
(3)副管與副管之間的`距離不得大于10厘米。
(4)乙方應做到焊疤光滑，切口合適，安裝牢固。
(5)乙方為甲方免費切除原來的防護欄。
(6)客廳正面、右面，廚房的防護欄高度為1.2米高�？蛷d左面的防護欄封滿。
(7)防護欄安裝位置不得更改，與原來防護欄的位置一致。
三、承包形式
乙方包工包料，包安裝防護欄的機械設備，包安全防護。
四、工期要求
施工工期為簽訂合同之日起日歷天數2天。
五、工程價款
工程總價款：客廳正面、右面，廚房的防護欄按每米長150元計算，客廳左面的防護欄按每平方米150元計算。
以上價款為甲方應付給乙方的全部費用(包含人工費、材料費、運雜費)。
六、付款方式
1、乙方工程完工，并經甲方驗收合格。甲方一次性付給乙方全部工程款。
2、工程結算款以人民幣現金的方式支付。
七、其它約定
1、甲方為乙方施工提供水、電。
八、安全責任
1、施工過程中，乙方應加強施工安全管理工作，施工中若造成人員傷亡、財產損失等事故由乙方自負全責。
2、乙方在施工期間要做好陽臺及廚房防護欄周圍安全警示防護措施，杜絕閑雜人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自負。
推薦合同范本：
九、合同生效與終止：
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，交麗江華美物業服務有限公司一份。雙方簽字蓋章后即日生效，結清合同價款后，合同效力自行終止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
______年____月____日
【施工安裝合同最新】相關文章：
監控設備安裝施工合同最新09-29
安裝施工合同02-22
施工安裝合同12-28
最新有關安裝施工的合同范本（精選6篇）11-09
施工隊安裝施工合同11-28
安裝施工合同模板06-11
施工電梯安裝合同04-21
路燈安裝施工合同04-22
水電安裝施工合同04-25