文物保護工程施工合同書

時間：2023-02-09 14:49:53 施工合同我要投稿

相關推薦

文物保護工程施工合同書

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，我們用到合同的地方越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編收集整理的文物保護工程施工合同書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

文物保護工程施工合同書

文物保護工程施工合同書1

　　發包方：(以下簡稱“甲方”)

　　承包方：(以下簡稱“乙方”)

　　根據《合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》)。

　　(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

　　1.5工程期限_____歷天，開工日期______年月日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

　　1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

　　第二條施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)。

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

　　第三條甲方義務

　　3.1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

　　3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用。

　　3.3負責提供施工所需的水源、電源。

　　3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系。

　　3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作。

　　3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

　　第四條乙方義務

　　4.1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行；按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

　　4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通。

　　4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

　　第六條材料的提供

　　6.1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；乙方驗收后應負責妥善保管。

　　6.2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用；如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第七條工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更。

　　(2)不可抗力。

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條工程款支付方式

　　8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的___%，即___元。

　　第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的___%，即___元。

　　第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的___%，即___元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的___%，即___元。

　　8.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

　　8.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

　　8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12月。

　　第九條雙方責任和工期延誤處理

　　9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

　　(1)不能提供水、電。

　　(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班)。

　　(3)不能按期提供自購材料、設備。

　　(4)不能按期支付工程款影響正常施工的。

　　(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目。

　　(6)同意工期順延的其他情況。

　　(7)逾期驗收或無故怠于驗收。

　　(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

　　(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延。

　　(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的`，由乙方負責。

　　(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。

　　(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

　　(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　9.5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　第十條關于設計和施工及驗收的約定

　　10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

　　10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

　　10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

　　10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

　　10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由東莞市裝飾協會調解；協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條附則

　　13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

　　13.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　13.3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

文物保護工程施工合同書2

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　施工單位(以下簡稱乙方)：

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造______綠化工程，簽訂以下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：____綠化工程。

　　2、工程地點：____。

　　3、施工范圍：綠地面積__平方米(具體見__綠化設計圖)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期

　　1、開工日期：本項目工程工期從年月日起至年月日止，共天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　三、工程合同價款

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：____元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　1、乙方對綠化工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工所用的水電。

　　五、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：__萬元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待工程竣工后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的'60%，即人民幣：__萬元整。

　　3、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：__萬元整。

　　4、工程所需交納的稅款已含在工程造價內，由乙方交納。

　　六、工程質量要求

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。

　　2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　七、工程竣工驗收結算

　　乙方于竣工后三天內通知甲方，甲方在接到通知后五天內組織進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣200元；因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保期限

　　1、乙方按照施工圖保質、保量、保工期、保安全完成施工任務。竣工驗收后三個月為綠化種植保養期，在保養期內出現質量問題，由乙方負責。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合三通一平要求)，施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

　　4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　5、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

　　十、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十一、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。

　　合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方代表：_______

　　簽訂日期：_______

　　乙方代表：_______

　　簽訂日期：_______

文物保護工程施工合同書3

　　建設單位：

　　施工單位：

　　按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況：

　　1、工程名稱：____市商貿學校運動場及三期圍墻工程。

　　2、工程地點：____市商貿學校。

　　3、工程內容：____市商貿學校運動場及三期圍墻工程。

　　4、承包范圍：根據甲方提供的設計文件(包括設計圖紙、會議紀要及更改通知等)的建筑安裝工程。

　　第二條承包形式與工程造價：

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造價：

　　⑴、____市商貿學校運動場工程計人民幣。

　　⑵、____市商貿學校三期圍墻工程計人民幣。

　　⑶、以上兩項工程合計人民幣。

　　第三條工程結算和付款方法：

　　1、工程增加項目結算形式：根據甲方提供更改通知、甲方簽證等設計文件進行按實結算，材料按________年____月份信息價調整，費率及勞保按有關規定計取。

　　2、付款方式：三期圍墻工程項目按當月完成的工程量的90%拔付工程進度款，工程竣工后付至總計的95%，工程竣工驗收合格后半個月內付清全部款項；運動場工程項目待竣工驗收合格后半個月內付清全部款項。

　　3、資金開戶銀行：

　　甲方開戶銀行：帳號：

　　乙方開戶銀行：帳號：

　　第四條工程施工期限及竣工驗收。

　　1、三期圍墻工程項目總工期為45天，于________年____月____日開工至________年____月____日竣工；運動場工程項目總工期為60天，于________年____月____日開工至________年____月____日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延誤，經甲方現場代表簽證后順延。

　　2、工程開工前，甲方應組織設計單位、施工單位和有關部門進行圖紙會審，乙方應提供本工程的負責人及現場施工員名單。

　　3、工程竣工后，乙方應提前五天通知甲方，甲方應在五天內組織有關人員進行驗收。

　　4、乙方應切實做好各項施工的安全措施，確保工程施工安全，接受甲方的`安全檢查和監督。在施工中如屬乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。

　　第五條工程質量

　　1、在施工中乙方必須嚴格按設計施工圖紙及說明進行施工，嚴格執行國家頒發的施工驗收規范、質量評定標準，根據雙方協定工程質量評定等級達到(合格)。乙方必須切實建立有效的工程保證機構和采取有效的保證質量措施。

　　2、乙方施工時定期進行質量檢查，精心施工嚴把質量關，工程中不得使用不符合質量要求的產品材料，否則應返工，費用及工期延誤由乙方負責。

　　第六條甲、乙雙方分工協作：

　　1、甲方應負責：

　　(1)甲方派為住工地代表，依照施工圖紙和施工驗收規范對施工質量、配合乙方進行檢查或抽檢，對不合格的項目或未按圖紙施工的項目，有權拒絕驗收簽證。

　　(2)甲方負責設計單位解決在施工中出現的圖紙中存在的問題。

　　(3)施工前應做施工現場的三平一通，提供設計標高。

　　(4)組織有關單位進行圖紙會審，及時辦好紀要，按規定提供乙方設計圖紙四份。

　　(5)對工程進度、工程質量進行監督、隱蔽工程驗收簽證。

　　(6)及時審定工程進度，按時拔付工程款，確保工程進度。

　　2、乙方應負責：

　　(1)乙方派___為本工程的負責人。

　　(2)組織工地進行質量檢查評定，負責技術簽證，按時向甲方報送每月質量檢查評定表。

　　(3)確保施工有計劃進行。

　　(4)確保工程進度按簽訂工期內完成，每月底應將下月施工進度計劃表報送甲方。

　　(5)認真做好隱蔽工程，在隱蔽前，施工單位應具備原材料的產品出廠合格證及檢驗合格證。隱蔽工程在隱蔽前一天，乙方應通知甲方及質檢部門進行檢查，必須簽證后方可隱蔽，乙方不得私自隱蔽。若甲方接到通知后二天之內未到現場檢驗，乙方可自行復檢，并做好記錄，方可隱蔽，并及時辦理補簽證手續。

　　第七條其他事項：

　　第八條本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，經雙方法人代表簽章后生效，至竣工交付使用款項結清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

文物保護工程施工合同書4

　　本協議書于__________年____月____日

　　______________________(以下簡稱“業主”)為一方

　　_______________(以下簡稱“承包人”)為另一方簽定。

　　鑒于業主欲建成本項工程，即_____________________并已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標書。茲為以下事項達成本協議：

　　1.本協議書中的措辭和用語應具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。

　　2.下列文件應被認為是組成本協議書的一部分，并應被作為其一部分進行閱讀和理解：中標函；上述投標書；合同條件；規范；圖紙；以及工程量清單。

　　3.考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照合同的規定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。

　　4.業主持此立約保證在合同規定的各項期限和以合同規定的方式向承包人支付合同價格或合同規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。

　　特立此據。

　　本協議書于上面所定的`日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。

　　在_____________在場的情況下，蓋的正式印章如下：或在_____________在場的情況下，由上述簽字蓋章并遞交。

　　業主簽名：_________________

　　聯系人：___________________

　　承包人簽名：_______________

　　聯系人：___________________

文物保護工程施工合同書5

　　建設單位(甲方)：

　　施工承包單位(乙方)：

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。工程名稱：

　　質量要求：工程造價：本合同全部工程施工預算造價為人民幣：元工程期限：________年____月____日起至________年____月____日止

　　甲乙雙方的責任與權利：

　　一、甲方在開工前應解決施工用地，解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；組織設計交底；乙方必須按甲方要求施工。

　　二、乙方在開工前應組織有關人員研究參與設計交底；做好施工預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的`用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

　　三、乙方在組織施工中必須堅持質量。

　　第一的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準；在組織施工中不得隨意變更設計，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環節。

　　五、在組織施工過程中，乙方應對施工現場人員進行安全教育，做好設施安全防護，如果乙方因疏于防范、操作不規范造成安全事故的均由乙方負全責。

　　六、在組織施工過程中應科學規范、統籌安排。如因技術原因或操作不規范導致原材料浪費，乙方應承擔責任如數償還相關費用。

　　合同份數及相關說明：

　　一、本合同一式兩份，甲乙方各執一份。

　　二、本合同自雙方簽訂之日生效。

　　三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

文物保護工程施工合同書6

　　項目名稱：

　　項目所在地：

　　合同簽訂日期：

　　工程業主單位(甲方)： (乙方)：

　　工程業主單位：(以下簡稱甲方) 工程施工單位：(以下簡稱乙方)

　　_________古建筑群是全國重點文物保護單位，_________村是中國歷史文化名村。這一重要文化遺產資源，因風雨侵蝕和年久失修，腐朽嚴重。現急需對部分公共建筑進行維修，甲乙雙方就本維修工程施工事項達成如下協議：

　　一、工程地點：

　　二、工程內容：

　　1、維修工程包括。

　　2、改造工程包括。

　　3、排水溝整修及其他房屋零修工程。

　　三、工程造價、取費及審計依據：

　　1、工程造價：按實結算。

　　2、工程量：以乙方提供的工程量簽證單，經甲方簽證為準。

　　3、有關費率的計取：按原湖南省修繕工程一級企業標準以定額直接費用為基數計取，其費率如下：

　　①綜合費2242%

　　②利潤7%

　　③其他直接費25%

　　④遠地施工增加費235%

　　⑤稅金3348%

　　⑥人工工資單價6200元工日

　　4、定額采用1996年國家建設部頒發的《全國統一房屋修繕工程預算定額》古建筑明、清分冊為依據。

　　5、工程材料甲、乙雙方共同采購，價格以甲方簽證為準。

　　四、承包形式：包工包料

　　五、工程質量：優良

　　六、開、竣工日期：本工程于年月日正式開工，要求___年___月___日前竣工。

　　(如遇天氣、材料不能及時供應或不可抗力等原因不能施工，工期則相應順延)

　　七、甲、乙雙方的權利和義務：

　　1、工程開工前，甲方盡量為乙方提供施工方便、做好“三通(通電、通水、通路)”，協助搞好施工人員暫住等事宜，其三通費用由甲方承擔，人員暫住費用由乙方承擔。

　　2、施工中，甲方派駐同志為工地代表，乙方派駐同志為工地代表，以便于雙方及時溝通情況，處理現場施工中遇到的'問題，甲方代表并對施工的工程量和隱蔽工程及時進行簽證。

　　3、在維修施工中，乙方應認真執行《中華人民共和國文物保護法》和有關文物保護法規，嚴格按照“不改變文物原狀”的原則，堅持使用原來的傳統材料和工藝，保存原來的形制結構和外觀現狀，恢復歷史風貌，如乙方在施工中不按有關技術要求施工，或其質量不合格；甲方有權責令乙方立即停工、返工，其停、返工所造成的一切經濟損失，均有乙方自行承擔。

　　4、施工中，如甲方需變更原約定的修繕內容，由業主、設計和施工單位共同洽商，并報原申報機關備案或批準；但由此造成的誤工等損失均有甲方承擔。

　　5、在拆除腐朽構件時，乙方應做到輕、細、準，即輕拆、細致、準確。對鄰近、相連的不拆部分應盡量做到保證其原貌；對應拆的維修部分，修繕中要切實按照第三條中的有關內容執行。

　　6、維修中，遇到設計維修方案以外的情況時，乙方人員不得擅自做主，隨意拆修，應及時請示甲方；甲方也應及時作出答復，避免造成停工、窩工或返工。

　　7、乙方應注意安全施工，確保工程安全和施工人員人身安全；因施工造成的安全事故，概由乙方自行承擔。

　　8、施工中，乙方要嚴格管理好乙方的施工人員，加強文物建筑防火安全教育，嚴防火情發生。如發生火災或用電事故，由乙方承擔責任。

　　9、乙方對所有施工人員，應加強法制、紀律教育，做到遵紀守法，愛護文物，文明施工。

　　八、工程款的支付

　　考慮到文物修繕工程的特殊情況，經協商、工程款支付采用下面方式:該項工程竣工驗收、辦理結算手續后，甲方一次性支付工程款。

　　九、工程竣工驗收

　　甲方對乙方的各項維修，實行當場簽證。整個工程由江永縣文化局實行全過程監理，由湖南省文物局最后驗收。工程竣工驗收前，乙方必須按《文物保護工程管理辦法》第三章第二十二條的規定提交相關報告和資料。

　　十、違約處罰

　　本合同自雙方簽字生效后，無論甲、乙雙方任何乙方不執行合同而違約，則違約方賠償違約金貳萬元人民幣給對方外，還應承擔違約造成的一切損失。