簡單施工合同(通用15篇)
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,合同的類型越來越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編收集整理的簡單施工合同,歡迎閱讀與收藏。
簡單施工合同1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,在平等自愿的基礎上,甲乙雙方就安裝暖氣管道達成協議如下:
一、 工程概況及承包方式
工程名城:公寓暖氣安裝調試 工程地點:大興黃村狼垡四村南樓層22間房工程承包方式:包工包料暖氣管用:XX,暖氣片用:XX,鍋爐用:
二、 工程期限
自20xx年X月X日至20xx年X月X日
三、 工程價款及結算方式
此工程實行包工包料施工的方式,雙方協定總價為:X元整(人民幣大寫:X)元。合同簽訂時支付現金元,材料進場時支付現金元,安裝結算時支付出保證金外剩余的工程款X元。本工程經甲方驗收合格后無任何問題,一次性支付保證金。
四、 乙方工程材料進場時,由甲方指定貨物的位置地點,工程材料的安全由乙方負責。
五、 產品的安裝調試驗收
1、 乙方負責暖氣管的安裝、調試
2、 安裝的標準按照國家規范和行業要求,乙方竣工后通知甲方驗收,乙方負責提供產品,合格證書,材料合格證。、
六、 乙方責任
1、工程現場乙方負責人全面負責安裝施工現場的工作。 如乙方沒按合同規定時間交工,每遲一天,乙方向甲方支付總價款的`1%的違約金,
2、由于材料及安裝不合格的要求,造成的責任及損失由乙方負責。
七、 甲方責任
甲方應為乙方入場施工創造條件,提供水電接入口。
八、產品質量責任及售后服務條款
自驗收之日起,工程無償保修期XX年
鍋爐保X年
暖氣片保:X年
暖氣管道保:X年
九、 本合同發生的爭執,由雙方友好協商解決,協商不能解決的任何一方可向所在地的人民法院提起訴訟。
十、 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效
甲方: 乙方:
XX年X月X日XX年X月X日
簡單施工合同2
防水工程施工合同書
主 管 單 位: (甲方)
防水施工單位:(乙方)
簽訂日期:年 月 日
防水工程施工合同協議條款
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建設工程施工合同條件》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
一、工程概況
1、工程地點及工程名稱: 2、承包形式: 3、質量要求: 4、開、竣工日期:
5、使用材料名稱:
6、甲方駐工地代表:乙方駐工地代表:
二、工程價格及結算辦法
1、總工程量:
2、價 格:
3、預付款:(總金額%)萬 拾元
4、預付款結算時間及手續:
5、工程結算時間及手續:
三、質量要求及保修期限
1、甲方對本工程找平層要做到平整、光滑、干凈、符合國家驗收規范要求,特殊部位要接受乙方的技術要求;
2、乙方對本工程防水層要做到無滲漏現象,按國家施工規范施工,并接受甲方和質檢部門的規范化驗收。
四、雙方責任
1、甲方免費提供電力,卷揚機械和燃料的方便,同時提供勞工的食宿方便。
2、建立交接手續,對防水成品層,甲方有加強保護的責任,誰損壞誰負責。
3、乙方要向甲方提供產品合格證書和檢驗報告單及施工的.其它檔案資料。
4、乙方有自我保護的責任,安全事故一概由我方負責。
五、其它條款
本合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份,都具有同等的法律效力。 本合同的執行中爭議解決,先協商解決,協商無效再起訴法院或經濟法庭,依法解決。
本合同的執行和終止,自簽訂日起到工程結算清日為止。
六、法律責任
1、甲方違約:防水工程驗收合格甲方承擔乙方一切經濟損失;該款按10%的月利息計算,作為違約金,并承擔由此而產生的一切法律責任。
2、乙方違約:在沒有特殊的情況下,如乙方不按期施工和一次交驗不合格所造成的適當的經濟損失由乙方承擔。
發包方(甲方): 承包方(乙方):
住 址:住址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
開 戶 行: 開 戶 行:
賬號:賬 號:
簡單施工合同3
甲方單位: (以下簡稱甲方)__________________
乙方單位: (以下簡稱乙方)__________________
為了明確雙方的職責,加強協作,相互促進,按期保質完成施工任務。經甲乙雙方協商,按照《中華人民共和國合同法》的原則,結合本工程的具體情況簽訂如下條款,須雙方共同遵守。
一、工程名稱、工程地點:
1、工程名稱:___________________
2、工程地點:___________________
二、施工日期:__________________
本工程開工日期為 _____年____月____日,竣工日期為_____年____月____日。
三、工程數量及造價:以下工程量為圖紙暫估量,竣工結算以實際測量數據為準。工程施工合同書四、甲方責任條款:
1、乙方承諾:具備履行本合同所必須的資質,且具體實施人員也符合資質要求,并具備實際履行本合同的'能力。
2、甲方提供基層的平整度、標高、厚度均應符合施工圖紙設計要求和《城市道路工程施工驗收規程》(DBJ08-225-97)的要求并負責向乙方做施工技術及安全交底。
3、甲方負責提供施工用電、用水、落實乙方機械設備的停放處和必要的安全防范措施。
4、乙方施工完畢交付甲方,甲方負責保護好路面;工程驗收之前禁止一切車輛進入現場,否則視為工程驗收合格。
5、乙方承諾:未經甲方書面許可,不將工程的任何一部分轉包由任意第三人完成。否則視為根本性的違約,甲方可隨時解除本合同。
五、乙方責任條款:
1、乙方確認可以嚴格按照甲方提供的施工圖紙設計和按照《城市道路工程施工及驗收規程》 (DBJ08-225-97)施工,保證施工質量。若工期、用料、費用需要更改的,應當經過甲方書面許可。
2、按雙方協商的施工進度,安排機械設備和人力,保證施工工期。
3、遵守安全技術操作規程和職業道德、文明施工、優質服務。
4、因乙方原因造成的損失(尤其是施工過程中的人身傷害),則由乙方承擔,除不可抗因素外。
六、付款方式:甲方將按以下程序向乙方付款(提供材料發票)。
1、合同簽訂,機械、材料進場預付合同款30%,計:_______
2、工程竣工,書面驗收合格后一次性付清全部工程款;
3、如逾期支付,甲方須向乙方支付每日1‰違約金。但甲方為付款履行內部審批流程所占用的時間除外。
七、合同有效期:
本合同自雙方簽字蓋章后生效,工程結束結清余款后自行失效。
八、本合同糾紛解決方式:
甲、乙雙方友好協商解決,雙方不能達成一致,由合同簽訂地方人民法院管轄。
九、本合同 簽訂地點:____________________ 。
簽訂日期:_____年____月____日。
此合同一式貳份,甲乙雙方各執一份。
甲方單位(蓋章):___________ 乙方單位:(蓋章):________________
委托代理人:_______________ 委托代理人:______________________
電 話:____________________ 電 話:___________________________
簡單施工合同4
委托方:(甲方)
承接方:(乙方)
甲、乙雙方經洽談協商,甲方委托乙方進行賓館裝璜。根據有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、賓館規格:施工總面積:平方米
二、施工內容
三、工程價款
1、材料款2、人工費
3、設計費4、施工清運費
5、搬卸費6、其它費用
四、質量要求
1、材料的`品種、規格,經雙方認可。
2、驗收參照榆林市《賓館裝飾裝修驗收標準》規定。
五、材料供應:由甲、乙雙方協商處理。
六、付款方式:合同一經簽訂,甲方應付%,當工程進度過半,甲方二次給乙方施工工費的%,剩余部分則待工程竣工后結算。
七、工程工期
乙方必須按預定工期完工,如遇特殊情況,雙方協商處理。
八、工程驗收
嚴格按照《賓館裝璜工程質量驗收表》
九、爭議解決
如出現任何意外事故,由乙方在擔。雙方如有爭議,在不影響工程進度的前提下,應協商解決。如達不成一致意見時可向當地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
地址:
地址:
電話:
電話:
簽約地址:
簽約日期:
簡單施工合同5
甲方:_________
乙方:_________
本合同文本是參照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規所制定的示范文本,僅供雙方當事人參照約定使用。簽訂合同前請仔細閱讀:
一、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一筆消費,涉及的標的額較大,專業性較強,合同服約期較長,雙方訂立合同時應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示范文本所提供的選項條款。
二、家庭居室裝飾裝修工程禁止損壞房屋承重結構及公用管線和設施。
三、開工和竣工日期必須明確。這關系到違約責任的'認定。
四、工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款。甲、乙雙方另有協商約定,可在合同中寫明。
五、甲方承若有權對該住房進行裝飾,由此而產生的一切后果由甲方承擔所有責任。
六、合同簽訂生效后,如有變更施工內容的、或者材料要調整的,甲方應立即通知乙方,材款應當按實計算。
七、甲方或者乙方提供的材料,應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質量10項強制性國家標準》。
八、甲方提供的材料、電器、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
九、如由乙方原因造成工程質量事故,其返工費由乙方負責,工期不變。
十、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以承認。
十一、工程竣工后,乙方應通知甲方在7天內組織驗收,驗收通過后辦理移交手續,并按合同付清工程全部價款,如有質量不過關之類的情況,乙方應立即落實整改。從可移交之日起,由乙方所提供的材料質量和施工質量應保修一年。
十二、在裝飾施工前,甲方應向施工所在地的物業管理企業申報登記,如需押金或其他手續,甲方應予以辦理完成。
十三、在施工中,甲方應做好施工中因臨時占用公用部位或施工操作而影響鄰里關系等的協調工作。
十四、甲方應在開工前三日內全部騰空房屋內所有影響施工的物品,向乙方提供所需的水、電等必備條件并說明使用注意事項。
十五、工程開工前,甲方應將房屋鑰匙交乙方保管,工程交付后,乙方應把新鎖鑰匙交付甲方。
十六、甲方負責清運施工中產生的垃圾,并按物業管理企業所指定的地點堆放。
十七、工程未辦理驗收及結算手續而甲方提前入住使用,由此造成的后果應由甲方負責。
十八、自合同訂立之日起,乙方必須保質保量按期完成施工任務。
十九、工期:自 _________年 _________月 _________日開工,至 _________年 _________月 _________日竣工,工期 _________天。
二十、付款時間及付款方式:__________________
二十一、簽訂合同:_________
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簡單施工合同6
甲方:________________
乙方:________________
甲方將__________屯道路硬化工程委托給乙方承建,本著平等、自愿、守信的原則,經雙方協商,達成協議如下:
1、(小寫:¥元整,不足資金由乙方負責墊支。各部門及各單位捐的物資、款項歸乙方使用和所有。
2、承包方式:包工包料,包機械設備。
3、工程期限:20___年___月___日至20___年___月___日。因雨天及不可遇見的自然災害等原因,工期順延。
4、付款方式及其他:
第一次付款:雙方簽訂合同后5日內乙方進場備齊料后,甲方即支付給乙方人民幣大寫____________________元整(小寫¥__________元)作為啟動資金費用。
第二次付款:工程竣工后5日內,經雙方驗收合格后,甲方必須將工程余額款大寫____________________元整(小寫¥__________元)人民幣支付給乙方,同時甲方應將財政100%的補助款、部門、單位50%的贊助款交納乙方作為工程補助款。
5、工程內容及范圍:
道路硬化:長___________米,寬___________米,厚___________米,共___________米。工程量以路中線測量為準,超出的長度、面積甲方按每平方___________元補給乙方;
6、施工材料要求:水泥標號為425#硅酸鹽水泥;碎石規格為2~4厘米的二次砂;沙子潔凈的`人工沙;配水清潔。
7、路面混凝土配合比:水泥:砂:石:水=353:633:1231:153。
8、質量要求:工程質量達到合格。
(1)路面外觀要平整密實,不積水,不能出現連片蜂窩狀以及裂縫、凹凸、蛻皮、石子外露和缺角掉邊等現象;
(2)路面混凝土初凝結時用刻紋設備刻2~3毫米深的防滑橫條;
(3)間隔4~5米切一道3~4厘米深的分割線。
9、安全責任:
(1)乙方在施工過程中產生的財產損失及人身損害賠償均由乙方負全責;
(2)甲方有權監督乙方安全生產,在施工中甲方對乙方施工過程中發生的事故概不負責。
10、合同履行:
(1)甲方負責施工場地和施工道路,同時提供料場。在現有的路面上因寬度不足需要加寬而占用到農戶的山林和耕地面積以及地面上的農作物及樹木等其他作物,由甲方負責協調處理,如被占用山林和耕地的農戶提出補償,由甲方負責支付補償款。
(2)在乙方未將工程交付給甲方使用前,除施工人員和施工車輛外,一切行人嚴禁在未完工的路面上行走。甲方負責勸阻本屯村名、來訪人員和各種車輛需改道出行,同時本屯村民要看好自己的家畜和家禽,如因本屯村民、來訪人員和其他進出車輛的原因,造成路面蹋陷、斷裂、掉角和各種腳印等情況,乙方不負任何責任;
(3)乙方在施工過程中遇到群眾阻工、干攪、收保護費等情況,由甲方負責協調處理,因以上行為使乙方造成的損失和產生的費用,工期延期等,均由甲方負責支付。
(4)乙方在修路期間負責對路面的保養工作。
11、違約責任:乙方必須按合同約定期限和質量要求交付工程,甲方如果逾期付款,除支付相應工程款外,還要支付延期款利息。
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽字):___________
乙方(簽字):___________
日期:___________
簡單施工合同7
發包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
乙方根據甲方設計的防水要求和技術要求規定,按國家施工規范,在保證質量的前提下進行施工,為了使工程順利進行,在條件具備的.基礎上結合本工程實際情況,經雙方同意的情況下,特訂立本合同,本合同根據《中華人民共和國經濟合同法》與《建筑安裝工程承包條例》規定,此合同受法律保護,雙方當事人必須全面履行本合同規定的義務,望雙方共同遵守。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍:
基本以預算范圍面積平方米進行施工,施工后以實際面積實做預算。
四、施工標準:
五、工程造價:
結算本工程款項由承包人工費及材料組成,并按以上總額收取國家規定的有關費率,乙方包工包了,每平方米
六、付款方式:
自本合同簽字后,甲方在工程總造價(約)_____元,以預算總造價的_____%付給乙方,計人民幣_____元,尚余_____%在施工中付%,待工程結束后付_____%,驗收合格后,按實際面積一次付清。
七、工程日期:
合同簽訂后,乙方自_____月_____日開工至除雨天大風和資金不到位的情況下,造成誤工,不能正常施工的,否則中途不能無故停工。
八、安全條例:
乙方施工人員應遵守甲方的有關規章制度和治安條例,但甲方必須交代清楚,乙方在施工過程如發生疾病、工傷、由乙方自理,甲方應發揚人道主義精神,協助乙方搶救工作。
九、甲方要協助乙方提供施工及住宿方便條件,在施工中,如甲方給乙方造成施工障礙,使乙方不能施工,其損失由甲方負責。
十、保修期限:
乙方工程竣工后,按《國家保修法》規定保修,保修期為____年,保修期中如出現施工質量問題,乙方應自帶材料隨叫隨到,免費維修。如有建筑沉裂及人為損壞乙方概不負責。
十一、其它:
本合同一式份,甲方執份,乙方執份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簡單施工合同8
建設單位: (以下簡稱甲方)
施工單位: (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,甲方愿把儋州市天湖花園住宅小區經濟適用房工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:
一、工程項目
1、工程名稱:儋州天湖花園經濟適用房。
2、工程地址:儋州市中興大道。
3、工程范圍:按設計圖紙要求所有內容達到竣工驗收,交房使用標準。 除樁基礎外的2棟樓的土建、水電安裝工程;地上11+1層2棟,框剪結構,含電梯和公共部分裝修,毛坯房和電梯標準(參照松濤花園5#、6#樓)含基礎挖運土方,外運土方等全部內容;
4、總建筑面積約13864㎡(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外墻1.5米,室內給水,到入戶水表后安裝一個閥門;
6、承包方式:一次性固定單價合同,包括一切不可預見費用;
7、承包單價:1750元/每平方米,工程款預計:2426萬(含稅金);
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電,配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。
二、施工準備
1、甲方
(1)負責做好水通、電通和道路通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派 為現場代表,對工程質量進行監督、檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;
(2)現有板房使用,按原價折給乙方所有,從合同生效開始辦理交接手續;
(3)組織施工人員和材料、機械進場;
(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業資料,確保達到交工驗收標準;
(5)委派 為現場代表,負責工程施工質量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
三、工程期限
本工程經甲乙雙方協商一致,總工期 300 天(日歷日)。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需經甲方代表簽證后,工期相應順延)開工日期,以甲方確認的開工時間為準,共計10個月時間,總工期 300 天。
四、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;
2、乙方在施工中必須遵守下列規定;
(1)凡用于本工程的材料必須保質保量,并由甲方駐工地代表認可同意后方可用于工程施工;
(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格后,方可進行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中發生質量問題應及時報告甲方代表,經整改并報甲方同意,方可進入下一道工序施工;
(4)工程竣工后:乙方應按規定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為一年。
五、安全生產與文明施工
1、施工現場安全管理按照誰施工誰負責的原則,由施工方全面負責,必須按《海南省建設工程施工安全管理條例》和海南省建設工程安全施工操作規程等有關規定進行施工,并且與公司簽訂安全管理責任協議。
2、如因違反安全操作規程和相關的安全管理條例而造成安全事故,一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工,施工中發生的安全事故及其所造成的經濟損失,全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中,必須聽從甲方工地負責人指揮,配合施工,碰到問題,隨時商量解決。
六、工程價款支付及結算
本工程為固定單價包干合同:承包總價暫定為人民幣(含稅金)2426萬元;承包人自行墊資完成11+1層2棟主體框架到第6層時(五層頂樓板),發包人按承包人總造價的的`25%(2426×25%=606萬),支付工程進度款給承包人,且在次月5日前支付;承包人完成11+1層2棟到封頂時
發包方按承包人總造價的25%(2426×25%=606萬),支付工程進度款給承包人,且在次月5日前支付;工程完工驗收合格7日內支付總工程量的25%(2426×25%=606萬)工程款給承包人
且在次月5日前支付;工程結算審計完成后,發包人在10個工作日內支付至審計總造價的97%給承包人;剩余3%作為保修金,在工程竣工驗收合格滿一年后10天內付清(不計利息)。
七、爭議解決雙方在履行過程中發生合同爭議,首先協商解決,協商不成,提交人民法院訴訟解決。
八、其它約定
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章后三日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。
2、其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。本協議簽訂后三日內,乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間,按支付工程款的時間每次退還25%。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簡單施工合同9
甲方:____
乙方:____
經甲乙雙方協商一致,就甲方委托乙方建造關津鄉育林學校校園綠化工程。簽訂以下協議。
一、工程概況。
1、工程名稱:關津鄉育林學校校園綠化工程。
2、工程地點:關津鄉育林學校。
二、工期。工程工期從20________年2月25日至20________年3月5日為期10天。
三、工程合同價款。經協商本合同總承包價為人民幣玖千捌百柒拾伍圓整。
四、承建方式。乙方對綠化工程包工。包料。包質量。包驗收合格。包文明施工。
五、工程付款辦法。工程完工后甲方驗收合格,于三月底向乙方支付工程合同價款。
六、工程質量要求。
1、乙方嚴格要求完成施工任務,完工驗收后三個月為綠化種植保期。在保養期內出現質量問題,由乙方負責。
2、工程完工后,乙方負責施工范圍內垃圾的清理,做到工完場清。
七、合同生效與終止。
1、本合同自雙方簽字并加蓋公章后生效,工程保質期滿,合同即告終止。
2、本合同壹式兩份,雙方各執壹份,具同等法律效力。
八、項目清單附下:
甲方負責人簽字:
乙方簽字:(單位蓋章)
____年____月____日
簡單施工合同10
發包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,甲方愿把_________工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:
(一)工程項目
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程范圍:
4、承包造價:_________元(大寫:_________)
。ǘ┕こ唐谙
根據本工程,經甲乙雙方協商一致,總工期_________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后,工期相應順延)開工日期為20___年__月__日至20___年__月__日,總工期_________天。
。ㄈ┍竟こ炭⒐べ|量為一次性合格工程
乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工。
。ㄋ模┕こ虄r款支付及結算
本工程按進度付款,具體金額由雙方協商為準。
(五)其它約定
1、甲方承擔的安全責任、權利
。1)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;
。2)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程,熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;
。3)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業,并按規定給予處罰;
。4)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。
2、乙方的責任、權利
(1)乙方施工時是安全生產的直接責任人,必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度;
。2)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險,并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險,在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故,由乙方承擔全部負責;
。3)乙方應對現場安裝施工的行為完全負責,乙方安裝施工人員不得違章作業,不得冒險作業,不能疲勞作業,并按規定做好防護工作;
(4)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品,不能滿足安全施工需要時,人員不得進入施工現場。
。┢渌幢M事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格
簽約過程中,大家注意的重點是合同的內容,對施工企業而言,建設單位就是上帝,而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面,往往是“走過場”,這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行,達不到預期目的。
因此應該重視合同主體資格的審查,首先,要審查對方的營業執照及年檢情況,了解其主體的合法性,如是否合法注冊,是否存在未年檢而被吊銷執照,是否具有資金能力,注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。
三、建設施工合同簽訂注意事項
首先,要審查合同內容是否合法,有無違反法律法規的強制規定,是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益,是否存在重大誤解和顯失公平等情況。
其次,要審查合同主要條款是否完備、明確,具有可執行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別,確認是否齊備,表述是否清楚可行,公司現有資質能否滿足,并列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容:
1、施工范圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態約定;
。病㈦p方權利義務約定是否明確,用戶應該提供的設計文件、原始資料等接點規定是否清楚,能否影響工期;
。、對用戶提出的技術標準及質量、安全等目標要求,能否滿足及注意事項;
。、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受;
5、索賠程序是否明確可行;
。、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款,表述是否準確,不存歧義,合同的.用詞用語不需要華麗、完美,但是一定要明確,簡單明了,避免毫無意義的空話,同時合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協商的程度;
。、糾紛解決方式約定是否合法有效,是否存在風險;
。浮⒆R別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求,并進行交底和指導履行;
。、違約責任約定是否對等,如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等,合同條款的對等性是公平原則的重要內容,不要簽義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同,例如合同只規定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
20___年__月__日 20___年__月__日
簡單施工合同11
合同編號:XXXXXXX
發包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX
簽約時間:XXXXXXX
簽約地點:XXXXXXX
為了保證XXXXXXXX施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:XXXXXXXXXXXX
2、建筑面積(工程形式):XXXXXXXXXXXX
3、施工地點:XXXXXXXXXXXXXXXX
4、工期:
(1)開工:XXXX年XX月XX日;
(2)竣工:XXXX年XX月XX日;
(3)合同工期總共歷時XXXX天。
5、承包形式:XXXXXXXX
6、工程質量標準:XXXXXXXX
7、工程價款:共計人民幣XXXX元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的XX%,計XXXX元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的XX%,計XXXX元;質保金XXX元,質保期滿后支付。
9、質保期:XXXX年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
、贋槌邪教峁┝己檬┕龅、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
、诒O督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
、劢o承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
、馨磿r給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
、谌缙谕瓿墒┕と蝿;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
、茇撠煱l包方提供料物及設備的保護;
、萁逃┕と藛T愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的.組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX
委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX
20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日
簡單施工合同12
發包人:_____________(以下簡稱甲方)
承包方:_____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方在平等自愿協商一致的基礎上,發包人的家庭內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程)達成協議:
(1)工程名稱,工程情況。
(2)工程地點:____________
(3)承包范圍,參見(裝修預算)。
第二條承包方(乙方)不含主要材料
(1)本報價不含燈具、潔具、廚具等材料。
(2)本報價不含物業管理費、物業押金、施工水電費等。
(3)工程按照預算清單施工。
(4)乙方材料進場后甲方驗收材料再施工。
(5)甲方要求變改材料根據實際價格按多退少補的原則進行結算。
第三條乙方工作
(1)乙方在甲方的隨時監督下工作,嚴格要求質量,材料安全防火,施工方
人員安全均由乙方負責。
(2)工程施工時間從簽訂合同之日起,兩個月內施工完工。
(3)乙方保證工程質量三年。(除人為破壞以及非工程原因的損壞不在保修范
圍),三年內如有工程質量問題乙方負責。
第四條付款方式:工程材料進場后按照造價的.50%付款,工程做到80%付款總造價的30%,剩余的20%在工程做完工后驗收后一次性全部付清。
第五條工程總造價:大寫:叁萬玖仟柒佰叁拾玖元整(小寫:39739元)。
本合同一式兩份,雙方各執一份,甲乙雙方簽字生效。
甲方(簽字)______________
乙方(簽字)________________
身份證號碼________________
身份證號:_______________
門市_______________
門市________________
電話________________
電話________________
20xx年____月____日
簡單施工合同13
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行門面房裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:______
2、建筑面積____平方米。
3、施工內容:
。1)、對中間隔墻進行拆除,不得影響原有消防及主體結構的.承重柱和梁。
。2)、對整個大廳進行吊頂、墻裙、地磚、木地板及裝飾線條裝修,不得損壞原有吊頂。
。3)、對大廳內增設個包間及裝修。
(4)、乙方根據甲方要求對廚房合理規劃裝修。
(5)、對門面廣告牌及吧臺需根據甲意愿進行裝修。
。6)、在廚房后修建洗菜池、魚池、遮陽棚等。
。7)、完善好店內所有水電設施。
4、工程開工日期:20xx年____月____日
5、工程竣工日期:20xx年____月____日工程總天數:______天
第二條:工程價款工程價款(金額大寫)_______。
第三條:質量要求乙方施工,必須嚴格按甲方要求實施。
第四條:付款方式工程完工待甲方驗收合格后,全額付款。
第五條:違約責任
1、乙方在工程期限內必須完工,否則甲方有權拒付工程款且追究乙方責任。
2、乙方施工若未達到質量要求,甲方有權責令乙方負全責。
第六條:合同的變更合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。
第七條:合同生效
1、本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主):
(簽章)
乙方:
(簽章)
電話:
電話:
簽約日期
簡單施工合同14
發包方:_________建筑施工有限責任公司(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關于工程項目勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將××公司××工程項目部的勞務分包給乙方,為規范管理,明確職責,經雙方協商一致,特簽訂本合同,以資共同遵守。
一、甲方發包給乙方的勞務施工項目內容范圍如下:
該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業。
二、本合同期限:
從20___年__月__日起至20___年__月__日止。
三、工程質量標準:
所有分項工程質量確保優良
四、勞務管理費的上繳及付款方式:
1、上繳標準:該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整,由乙方上繳,如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求,則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
付款方式:上繳勞務管理費按兩次付清,即主體完工前付____,裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關的證件及資質,配合乙方辦理相關手續。
協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的'職責:
1、全面履行××公司與××建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。
七、本合同未盡事宜,雙方通過協商,可另簽訂補充條款,與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙雙方各執三份,經雙方簽字生效,至工程完工,雙方結清勞務管理費后失效。
甲方:____乙方:____
甲方代表:____乙方代表:____
20___年__月__日 20___年__月__日
簡單施工合同15
甲方: 乙方:
地址: 地址:
郵編: 郵編:
電話: 電話:
法定代表人(委托代理人):
法定代表人(委托代理人):
開戶行: 開戶行:
帳戶: 帳戶:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條 工程名稱 (指分包部分之間工程名稱)
第二條 工程地點
第三條 工程范圍
第四條 質量標準
可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規范》列出)。
第五條 承包人
。ㄈ绨搭A算實行包工包料,屬于總承包人及發包人負責供應之材料,分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。
第六條 工程總價
本工程包價計人民幣 元整。
第七條 工程包價
本工程包價計人民幣 元整(本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值)。
第八條 付款辦法
第九條 工程期限
按本合同第三條的工程范圍自 年 月 日開工至 年 月 日止全部完工。
第十條 中間開工
本工程范圍內的 工程,自 年 月 日開工于 年 月 日完成交工。 第十一條 雙方聯系制度及協作辦法 。
第十二條 關于工程保密辦法
第十三條 違約責任
第十四條 特殊條款
第十五條 合同有效期限
本合同自雙方簽字蓋章后立即生效,在全部工程竣工,辦理交工驗收款項結清后失效。
第十六條 合同份數
本合同正式兩份,雙方各執一份,副本 份,總承包人收執 份(其中送撥款銀行及發包人各一份)分包方收執 份。
第十七條 合同附件
總承包人: 負責人: 地址: 電話:
分 包 方: 負責人: 地址: 電話: 年 月 日訂立
【簡單施工合同】相關文章:
簡單施工合同01-04
簡單施工合同11-23
簡單的施工合同11-25
簡單施工合同06-22
簡單施工合同模板06-12
簡單建筑施工合同11-09
簡單防水施工合同06-13
簡單綠化施工合同09-13
簡單勞務施工合同08-05
裝修施工簡單合同11-17