工程施工合同書(15篇)

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的類型越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的工程施工合同書，歡迎大家分享。

工程施工合同書1

　　裝飾工程名稱：

　　建設單位（甲方）：

　　施工單位（乙方）：

　　蘇州市經濟貿易委員會制定

　　蘇州市工商行政管理局 監制

　　蘇州市室內裝飾工程合同

　　甲方（委托人）：乙方（被委托人）：

　　一、 裝飾施工項目：

　　1、裝飾施工地點：

　　2、房屋結構：

　　3、裝飾施工內容及要求：（詳見報價單，并以報價單為準）。

　　二、工程期限及保修期：

　　1、工期：天。因天氣變化造成施工難度，影響施工進度，工期順延。

　　自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、工程保修期：月。保修期：月。保修期自本工程竣工驗收合格之日

　　起，由乙方開具工程保修單。

　　3、在工程保修期內，如甲方人為造成損壞，要求乙方維修，甲方應全額付給乙方材料費及人工維修費。

　　三、工程造價及付款方式：

　　工程總造價：（大寫） （小寫） 元。

　　合同生效時，甲方支付總造價的 20 %，其余價款根據施工進度計劃分期支付：水電工完，瓦工材料進場施工之前，支付總價款的35 %，瓦工結束，木工材料進場施工之前，支付總價款的40 %，余款：5%，于工程驗收合格后付清。雙方款項往來，均應出具正式收據。

　　四、材料、設備的供應

　　1、甲方提供的材料、設備：

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按施

　　工進度計劃及時供應到現場。

　　2、乙方采購的材料、設備：

　　凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量、計量標準相符，經由甲方簽字認可后再行使用。乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　3、 甲、乙雙方采購的材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的室內裝飾材料有害物質限量強制性國家標準。

　　五、施工前準備細則

　　1、甲方

　　⑴ 開工前，向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明1份，并向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　⑵ 向乙方提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項。

　　⑶ 施工中使用公用部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。⑸ 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。⑹ 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得乙方同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協議、確定趕工費后再行趕工。

　　⑺ 甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需甲方代表與乙方代表接觸。

　　2、乙方

　　⑴ 組織施工圖紙或工藝質量的現場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。

　　⑵ 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。⑶ 乙方委派： 為駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。

　　六、施工安全與防火

　　1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　2、乙方在施工期間內應嚴格遵守1993年7月29日發布的中華人民共和國行業標準《室

　　內裝飾工程質量規范》、《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。

　　3、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔責任并承擔由此引發的一切經濟損失。

　　七、工程施工變更

　　1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，簽訂變更單后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程第三批付款時，一并結清。如需減項不可超過總價的5%。

　　八、工程質量、驗收及結算

　　1、工程質量按1997月3日發布的中華人民共和國行業標準《家庭裝飾工程質量規范》以施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內容為合格標準依據。

　　2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　3、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，

　　驗收合格辦理移交手續。如甲方在規定時間內不能阻止驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　4、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料5

　　天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內結清尾款。

　　九、違約責任

　　1、甲方責任

　　⑴ 未按合同規定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲

　　方引起的其他原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程造價的1‰。

　　⑵ 由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示

　　使用的而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　⑶ 工程未經驗收，提前使用，發現質量問題，自己承擔責任。

　　⑷ 甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。

　　⑸ 甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑物及設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　2、乙方責任

　　⑴ 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負責。

　　⑵ 由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的1‰支付違約金。

　　⑶ 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他物品，如有損失，應視情況予以賠償。

　　⑷ 未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責。

　　3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總價的20%的違約金，并承擔由此造成的其他經濟損失。

　　十、爭議或糾紛的處理

　　1、本合同履行期間上方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，

　　上方可采取協商解決或請裝飾市場管理辦公室及有關部門進行調解。

　　2、雙方協議或調解不成時，雙方同意由同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可以向人民法院起訴）。

　　十一、附則

　　1、本合同一式四份，雙方各執二份。

　　2、本合同甲乙雙方簽字后，即可生效。

　　十二、其他約定

　　1除甲方不能按時付款外，乙方不得停工。

　　2乙方施工期間，水電費由甲方自理。

　　3嚴格按照報價表中所列項目施工。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　代表人： 法定代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　年 月 日年 月日

工程施工合同書2

　　承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

　　a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓

　　b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段

　　c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、 承攬方式：包工不包料。

　　e、 承攬價格：

　　以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　f、 工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、 承攬工程內容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、 質量標準：

　　a、 材料由甲方自行進場。

　　b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、 付款方式：

　　工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、 驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、 工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、 工期：根據定作方的要求而定。

　　8、 安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、 糾紛的處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、 期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定 作 方：

　　承 攬 方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年 月 日

工程施工合同書3

　　發包方：__________

　　承包方：__________

　　一、工程地點

　　場隊。

　　二、工程性質

　　包工包料。

　　三、工程造價

　　四、施工期限

　　自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。

　　五、付款方式

　　工程開工前甲方向乙方支付現金元整，工程完工經驗收合格后，于________年____月____日一次性付清余款

　　六、工程內容：

　　架設10線路700米，導線采用G-50型。

　　七、雙方的權利和義務

　　1.甲方有權派監理人員對工程質量進行監理，乙方必須接受甲方監理人員的現場技術監理，對不符合質量的施工路段及時進行返工。

　　2.甲方做好各項協調工作，保證乙方能順利的施工。

　　3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規范要求。

　　4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。

　　八、違約責任

　　1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外)，每延長一天罰款元。

　　2.工程完工后，經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。

　　3.工程經驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。

　　九、其它

　　1.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。

　　甲方(簽章)：_____

　　乙方(簽章)：_____

　　________年____月____日________年____月____日

工程施工合同書4

　　發包人(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自愿協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程建設地：

　　3、工程規模、特征：

　　4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規范》JGJ79-20xx要求。

　　5、預計施工工作量：

　　6、完成施工工作量測量方式：

　　7、質量標準：

　　第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：

　　1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。

　　2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。

　　第三條：合同工期

　　1、本工程定于于年月日竣工，總工期為 天。

　　2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。

　　第四條：計費標準及付費方式

　　1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為 元，總價預計為元(大寫： ) ，總價款以最終施工測量面積為準結算。

　　2、本合同生效后日內，甲方向乙方預支約定總工程款 30 %的款項，計 元;地基基礎工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項，計 元。剩余 10 %款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付，計

　　第五條：雙方責任

　　1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規定提供文件資料。

　　2、甲方應為乙方提供基本的工作條件，如

　　3、乙方應按國家技術規范、標準、規程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的'施工成果。

　　4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。

　　第六條：違約責任

　　1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。

　　2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。

　　3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。

　　4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

　　5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。

　　第七條：其他事項

　　1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。

　　3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。

　　4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持 份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同書5

　　甲方：

　　乙方：

　　黑龍江省xx農場有限責任公司將香蘭農場場六路二米橋及三米橋重建工程發包給 施工。為明確雙方責任、義務和經濟利益，保證工程質量，經雙方協商達成一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　一、工程名稱：xx農場場六路二米橋及三米橋重建工程

　　二、工程地點：xx農場六大隊

　　三、工程內容： 二、三米橋舊橋拆除、漿砌石橋臺、鋼筋制安、漿砌石護坡、混凝土橋面及三米橋跌水、圍堰等。（詳見承包工程量清單及項目表）

　　四、工期：20xx年8月15日開工；

　　20xx年10月15日竣工。

　　第二條：承包方式

　　一、承包方式：雙方商定乙方包工、包料。單價承包。

　　1、各分部、分項工程承包單價、工程量及預算工程總價款，附合同后。

　　2、施工中工程量增、減，均以監理工程師或甲方代表簽證為準。

　　3、設計變更及合同中未出現的工程項目，甲、乙雙方按現行規定商定單價。

　　二、包工期：確保按合同工期交付使用，具體施工進度由乙方自行安排，確保工期內的施工安全。

　　三、包工程質量：工程質量達到合格標準，并按國家的有關規定對工程質量負相應責任。

　　第三條：工程價款撥付

　　一、乙方進場施工后五日內甲方向乙方預付工程款，即甲、乙雙方商定的預算工程總造價的20%作為乙方備料和施工費，以保證工程順利施工。

　　二、工程進度款，乙方每月向甲方提供進度報表，經甲方代表或監理簽字確認后，按實際計量向乙方撥款。

　　三、工程竣工并經甲方驗收合格后，一個月內支付完成工程總價的95%，預留5%作為質量保證金。

　　第四條：技術、物資供應

　　1、甲方提供施工圖紙并將軸線及高程控制點等資料交付乙方，并組織設計單位進行技術交底。

　　2、工程所需材料由乙方自行采購。工程所需材料質量、規格、標準均應符合設計要求。

　　第五條：竣工驗收與保修

　　1、根據施工圖、設計說明書及國家頒布的《建筑安裝施工竣工規范》進行驗收，確保工程質量。

　　2、工程竣工后一個月內乙方提交竣工決算，竣工驗收時按規定提交竣工圖和全套竣工驗收資料。

　　3、本工程保修期為一年，從簽發工程移交證書之日起計算。保修期內，由于乙方施工原因造成的質量問題，由乙方負責無償維修，工程保修期滿，運行未出現質量問題并滿足設計要求后，質保金一次支付給乙方。在質保期內，如果由于乙方原因，出現工程質量問題，質保金作為工程保修費使用，質保金不足以抵扣保修費時，超出部分由乙方承擔。

　　第六條：雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、開工前，甲方需及時協調解決施工中出現的有關問題，將動力電接到構造物施工地點，保證施工順利進行。由于甲方原因造成工期延誤，由甲方負責，并對乙方造成的損失負有賠償責任，賠償數額按實際損失計算。

　　2、及時撥付工程款，及時辦理隱蔽工程與竣工驗收，及時辦理工程結算。

　　3、甲方派駐工地代表對工程質量、工程進度、建筑材料質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間工程驗收簽證，解決應由甲方解決的問題。

　　4、派駐的監理工程師，負責檢查、監督指導乙方施工組織、工程進度、質量控制、安全措施、環境保護等施工過程和內容。監理人員發現施工質量、工藝、建筑材料等質量問題，有權責令乙方進行改正，直到達到質量標準要求為止。二、乙方責任：

　　1、按照工程設計要求，技術標準和合同約定，根據工程特點和施工條件，本著精簡高效的原則編制施工措施計劃、月份工程進度計劃及質量安全生產控制等施工措施，確保工程順利施工。及時提供月報表，及時辦理工程結算，及時竣工工程決算。

　　2、按工程設計要求做好建筑材料和設備的采購、供應和管理，保證所采購的建筑材料和設備有檢驗合格報告、出廠合格證書等相關的技術質量資料。同時按要求做好施工原始記錄，質量檢測和試驗等工作。

　　3、按施工技術標準、施工規范及設計施工圖要求施工，確保工程質量、確保工期、確保安全生產、文明施工、工完場清、保護環境，在施工過程中出現的安全生產事故，由乙方承擔一切責任。由于乙方原因造成工期延誤，由乙方負責，并對甲方造成的損失負有賠償責任，賠償數額按實際損失量計算。若由于不可抗力因素導致的工期延誤，則不在賠償范圍之內，且工期相應順延。

　　4、接受監理工程師和甲方駐工地代表的檢查監督。

　　第七條：附則

　　一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　二、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　三、本合同簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　代表：

　　乙方：

　　代表：

　　二0**年*月*日

工程施工合同書6

　　建設單位：(簡稱甲方)

　　施工單位： (簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況：(包括工程的名稱、地點、鋼構面積等內容)腐木地板。

　　二、工程承包方式： 包 工包料包質量包安全

　　三、工程材料確認： 圖紙上標示的有些材料規格市場上沒有 ，由甲乙雙方協商確定。100*250方通更換成100*200方通 。因市場上木型材的特殊性，

　　四、工程日期： 10天

　　五、工程質量：嚴格按甲方提供的圖紙施工，工程質量必須達同行業驗評之合格標準。

　　七、工程驗收方式：

　　工程竣工之后(指本項目鋼結構子分部工程)，根據圖紙和合同要求，甲方應當在竣工10日內組織驗收并簽注驗收報告，辦理結算。未經驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。

　　八、付款期限和方式： 合同鑒定日甲方 付給乙方 預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。 甲方若逾期付款，按日萬分之五支付滯納金，并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。

　　九、保修內容和期限 一年 。

　　十、雙方的其它義務： 所以廊架上的80*200防腐木 ，足只有80*185。 六、工程造價： 合計18710 元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)

　　甲方義務：

　　1、用地和施工許可證：

　　2、施工現場應具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進場條件。

　　3、甲方駐工地代表應當深入施工現場，對乙方的進場材料進行驗收，檢查各分項工程施工質量，保持與乙方工地負責人的溝通，搞好協作，一旦發現問題，應及時指出并督促整改，在乙方提出書面報驗后，及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為 高經理 。

　　4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等，除工期順延外，另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天 元，機械按每臺班 元計算。)

　　乙方的義務：

　　1、必須使用符合規定的各種原材料，確保工程質量。

　　2、施工安全均由乙方負責，甲方不負任何責任，但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。

　　十一、 違約責任：

　　本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應按合同總價款 5% 支付守約方違約金。

　　十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協商，訂立補充協議，補充協議與本合同同等生效。

　　十三、本合同一式 2 份，雙方各執 1 份，簽字蓋章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　住所：

　　電話：

　　電話：

　　開戶行：

　　開戶行：

　　銀行帳號：

　　銀行帳號：

　　簽訂合同時間：

工程施工合同書7

　　發包人： （以下簡稱甲方）

　　承包人： （以下簡稱乙方）

　　為了確保場鎮居民生產生活安全并消除安全隱患，加快城鄉綜合治理建設，特維修場鎮河堤。為了確保河堤堡砍工程質量，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規，遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就該工程施工有關事項協商一致，特訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　二、 施工內容：

　　1.修建一條長 米（底寬米、頂寬米、平均高度為 米）的河堤堡砍。

　　2.沿新修河堤擴寬街道。

　　3.增加工程由甲、乙雙方現場指定，并由雙方施工現場管理人員簽字認定。

　　三、 合同工期

　　開工日期：年 月 日

　　竣工日期：年 月 日

　　四、 工程造價及付款方式

　　1.該工程采用清單報價的方式，由甲、乙雙方根據當地建材市場行情、人工工價共同核定單價，并排現場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計（項目報價清單附后）。

　　2.雙方協商河堤 元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后實際驗收方量為準。

　　3.稅費按照國家相關稅收規定，由乙方交稅，除此甲方不支付任何費用。

　　4.該工程甲方驗收合格后，甲方在十日內按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質量保證金。半年后，經甲方檢查無質量問題再兌現，或以此款進行修復。另特殊情況雙方協商約定付款時間。

　　五、 質量要求

　　該工程必須（開取塊石修建，墻面均勾縫水泥抹平）按照甲方要求嚴格施工。如果發生質量及安全問題，均由乙方負責，返工維修及承擔安全事故責任，以確保工程質量及安全施工。

　　六、 安全工作

　　乙方在施工中必須大力宣傳安全常識，加強安全工作防護設備，財產、物資安全管理。按照安全操作規定施工。對在施工中出現的財產、人生安全事故，甲方概不負責。

　　七、 違約責任

　　甲、乙雙方如違約，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規劃分責任。

　　八、 其它

　　未盡事宜，甲、乙雙方可協商解決，并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

工程施工合同書8

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　根據《中華人民共和國合同法》，《建設工程質量管理條例》并結合本工程的具體情況，經雙方協商達成如下協議，以便雙方共同遵守履行。

　　第一條 工程名稱 ______________基地房屋建設。

　　第二條 工程地點 _________省_____________縣。

　　第三條 工程量 按實際工程結束后計算。

　　第四條 承包雙方 施工方包工包料，單價：______元每平方米。本單位在合同執行過程中不做任何調整，單價綜合包括了完成本工程量人工、材料（運費、周轉、加工），小型機具，安全文明施工等各項費用。

　　第五條 付款方法 待工程竣工驗收合格后，甲方在六個月內分期（竣工后首付20%，后續在六個月之內）付清工程款；如竣工驗收不合格，達不到甲方驗收標準，不予以結算，并不對乙方支付任何費用。

　　第六條 質量標準及保修： 按國家有關條例、規范施工。因人為和自然不可抗拒的外界因素造成的破壞，不在質保范圍內。保修期________年。

　　第七條 在保修期內，活動房出現質量問題，直甲方通知乙方起____日內到達現場并修繕完畢。 如乙方未按照甲方通知時間內修理，影響甲方使用及安全的，甲方有權租用其他勞務隊伍對活動房出現的質量問題進行修繕，期間所發生的勞務用工、材料等費用均由乙方承擔，并在乙方交納的質保金中扣留。

　　第八條 主要內容： 屋面、墻面板制作安裝，連接槽、鋁合金窗、防盜門的制作安裝纜風繩的安裝等。

　　第九條 具體要求：

　　第十條 甲方責任： 負責乙方施工中的水、電、路三通。因甲方變動施工地點，給乙方帶來的損失，均由甲方承擔。

　　第十一條 乙方責任： 確保工程質量和施工安全，嚴格按照《彩鋼房》相關施工規范施工，并承擔一切施工中的安全責任。

　　第十二條 本協議在執行過程中如有爭議，雙方本著友好的原則協商解決： _______________________________________________________________________________。

　　第十三條 本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，待雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_______________ ________年____月____日

　　乙方：__________________ ________年____月____日

工程施工合同書9

　　建設單位： (簡稱甲方)

　　施工單位： (簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條 工程概況

　　1、 工程名稱：泉州市商貿學校運動場及三期圍墻工程

　　2、 工程地點：泉州市商貿學校

　　3、 工程內容：泉州市商貿學校運動場及三期圍墻工程。

　　4、 承包范圍：根據甲方提供的設計文件(包括設計圖紙、會議紀要及更改通知等)的建筑安裝工程。

　　第二條 承包形式與工程造價

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造價：

　　⑴、泉州市商貿學校運動場工程計人民幣

　　⑵、泉州市商貿學校三期圍墻工程計人民幣

　　⑶、以上兩項工程合計人民幣

　　第三條 工程結算和付款方法

　　1、工程增加項目結算形式： 根據甲方提供更改通知、甲方簽證等設計文件進行按實結算，材料按20xx年6月份信息價調整，費率及勞保按有關規定計取。

　　2、付款方式：三期圍墻工程項目按當月完成的工程量的90%拔付工程進度款，工程竣工后付至總計的95%，工程竣工驗收合格后半個月內付清全部款項;運動場工程項目待竣工驗收合格后半個月內付清全部款項。

　　3、資金開戶銀行：

　　甲方開戶銀行： 帳號：

　　乙方開戶銀行： 帳號：

　　第四條 工程施工期限及竣工驗收。

　　1、三期圍墻工程項目總工期為 45 天，于二○○二年 月 日開工至二○○二年 月 日竣工;運動場工程項目總工期為60 天，于二○○二年 月 日開工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延誤，經甲方現場代表簽證后順延。

　　2、工程開工前，甲方應組織設計單位、施工單位和有關部門進行圖紙會審，乙方應提供本工程的負責人及現場施工員名單。

　　3、工程竣工后，乙方應提前五天通知甲方，甲方應在五天內組織有關人員進行驗收。

　　4、乙方應切實做好各項施工的安全措施，確保工程施工安全，接受甲方的安全檢查和監督。在施工中如屬乙方原因造成的安全 事故均由乙方負責。

　　第五條 工程質量

　　1、在施工中乙方必須嚴格按設計施工圖紙及說明進行施工，嚴格執行國家頒發的施工驗收規范、質量評定標準，根據雙方協定工程質量評定等級達到(合格)。乙方必須切實建立有效的工程保證機構和采取有效的保證質量措施。

　　2、乙方施工時定期進行質量檢查，精心施工嚴把質量關，工程中不得使用不符合質量要求的產品材料，否則應返工，費用及工期延誤由乙方負責。

　　第六條 甲、乙雙方分工協作

　　1、甲方應負責：

　　(1)甲方派 為住工地代表，依照施工圖紙和施工驗收規范對施工質量、配合乙方進行檢查或抽檢，對不合格的項目或未按圖紙施工的項目，有權拒絕驗收簽證。

　　(2)甲方負責設計單位解決在施工中出現的圖紙中存在的問題。

　　(3)施工前應做施工現場的三平一通，提供設計標高。

　　(4)組織有關單位進行圖紙會審，及時辦好紀要，按規定提供乙方設計圖紙四份。

　　(5)對工程進度、工程質量進行監督、隱蔽工程驗收簽證。

　　(6)及時審定工程進度，按時拔付工程款，確保工程進度。

　　2、乙方應負責：

　　(1)乙方派 為本工程的負責人。

　　(2)組織工地進行質量檢查評定，負責技術簽證，按時向甲方報送每月質量檢查評定表。

　　(3)確保施工有計劃進行。

　　(4)確保工程進度按簽訂工期內完成，每月底應將下月施工進度計劃表報送甲方。

　　(5)認真做好隱蔽工程，在隱蔽前，施工單位應具備原材料的產品出廠合格證及檢驗合格證。隱蔽工程在隱蔽前一天，乙方應通知甲方及質檢部門進行檢查，必須簽證后方可隱蔽，乙方不得私自隱蔽。若甲方接到通知后二天之內未到現場檢驗，乙方可自行復檢，并做好記錄，方可隱蔽，并及時辦理補簽證手續。

　　第七條 其他事項

　　第八條 本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，經雙方法人代表簽章后生效，至竣工交付使用款項結清后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同書10

　　發包人：山河集團城市公園5#樓項目部（以下簡稱甲方）

　　承包人：（以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和園合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方多次協商，甲方決定將團風城市公園5#樓鋼筋工程委托乙方施工，雙方就本工程工事協商一致，訂立本合同。

　　一、承包范圍：

　　團風城市公園5#樓鋼筋分項工程的制作及安裝（含預制鋼筋在內）等全部工作內容（閃光對焊、電渣壓力焊不在范圍內）。

　　二、承包方式：

　　本工程采取包工不包料的單包方式（其中扎絲由乙方自行承擔）。

　　三、合同工期：

　　本工程開工日期為＿年＿月＿日至＿年＿月＿日，全部完工，總工期為＿天，每拖延一天工期罰款貳仟元整，雨天、停水，停電達8小時，工期順延。

　　四、質量要求；

　　乙方必須按圖紙及設計進行施工，鋼筋的型號直徑、綁扎的間距，幾何尺寸，錨固長度，保護層等必須滿足設計及規范要求，在施工中如有不合格的部位，必須返工重做，達到合格為止。

　　五、安全責任，

　　乙方在施工過程中，所有施工人員必須配戴安全帽，施工機械必須專人操作，對所屬所施工人員必須進行安全教育，保證施工安全。

　　六、工程造價及付款辦法；

　　本工程單價＿元/m2，基礎以下按鋼筋用量據實結算，550元/噸，臨時發生的雜工現場結算200元/工日。以上價格為原則性條款，如乙方工過程中安全、質量、進度、材料合理利用，達到甲方滿意，甲方獎勵乙方＿元/平方米。

　　七、付款方式：

　　甲方保證乙方施工過程中工人的生活費，零花錢、材料款。封頂之時付至工程款80%，尾款年底全部結清。

　　八、其它方面；

　　本工程在施工過程中，乙方所需的一切機械及工具由乙方自備，乙方必須服從甲方，業主，監理，質檢等部門的監督及管理。乙方在施工過程中，的確不能滿足甲方的質量及進度要求，甲方有權終止合同，并不給予結算。

　　九、其它；

　　本工程未盡事宜雙方協商解決，本合同一式三份，甲，乙雙方各執一份，存檔一份，自雙方簽字后生效，價款結算清楚后自然失效。

　　甲方（發包人）：聯系電話：

　　乙方（承包人）：聯系電話：

　　年　月　日　　年　月　日

工程施工合同書11

　　甲方(業主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理條例》的規定，結合裝飾工程交易規則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達成如下協議：

　　一、合同主要資料：

　　打井工程以形式交給乙方施工。

　　2、工程總造價(大寫)

　　3、工程資料：

　　①甲方約定乙方打井深度暫定為米，根據鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經甲方同意，乙方可增加打井深度。

　　②暫定每米按500元標準計取打井費用。

　　③根據甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔鉆頭購置費用。

　　4、工程付款方式：簽合同當天首付65%元，元。

　　5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　6、工程保修期________年。

　　7、工程結束后____日內結清余款。

　　8、根據甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。

　　甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　工程施工合同15

　　發包方(甲方)：____市____電力實業總公司。

　　承包方(乙方)：____省____市____電氣安裝工程有限責任公司。

　　第一條合同依據

　　本合同的法律依據是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內容及工程量是按____能達電力設計有限責任公司設計的(____嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、工程名稱：____嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點: ____嶺110kv變電所內。

　　三、工程范圍及內容:

　　1：____嶺110kv變電所防雷接地安裝。

　　2：____嶺110kv變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行____電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發的(關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(xx年價)的通知);費用構成執行(電力工業基本建設預算管理制度及規定)(xx年版);根據____省電力公司電技經(xx)43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

　　第四條工程價款支付及結算方式

　　1.該工程以____省____市____電氣安裝工程有限責任公司編制的(____嶺110kv變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據簽訂施工合同。

　　2.預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。

　　3.結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。

　　第五條工程質量標準、驗收和保修條件

　　本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規范)進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

　　第六條雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第七條違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

　　第八條發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第九條施工工期

　　本工程_________年_______月_____日前完工。

　　第十條工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第十一條安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十二條工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

　　第十三條合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十四條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：(公章)乙方：

　　負責人：(簽章)負責人：(簽章)

　　日期：_________年_______月_____日日期：_________年_______月_____日

工程施工合同書12

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　（丙方可委托物業公司作為履行本保修書的丙方代表） 業主：指向丙購買本項目房屋的客戶 為保證本工程在合理使用期限內正常使用，甲乙丙三方協商一致簽訂工程質量保修書。乙方按雙方約定承擔工程質量保修責任。

　　一、保修期限：不少于國家規定及本合同約定的保修時間，從工程實際投用之日算起。具體時間為 年。

　　二、保修范圍：本合同結算款所包含的工程項目、設計變更、現場簽證及雙方會議紀要約定等全部內容，由于乙方原因造成的工程質量問題，均屬乙方保修范圍，因此造成甲方和業主的全部損失，均由乙方負責。屬設計或使用、非乙供材料不合格等造成工程質量問題，乙方給予返修，返修費用由甲方承擔。

　　三、保修的時間性：

　　1、發生須緊急搶修事故如滲水、漏水、給排水、供電設施及線路出現故障等等影響居民正常生活的情況下，乙方須在接到甲方或丙方通知后4小時內趕到現場并于6小時內完成維修。

　　2、屬于保修范圍和內容的項目，乙方須在甲方或丙方通知后24小時內趕到現場查看情況，無須重新施工的，在查看情況后48小時內處理完畢并清理維修現場，作到工完場清。須重新施工的，又乙方提出時間表并在得到甲方或委托人認可后嚴格按時間表施工，其余不變。

　　3、每個維修項目完成后，經業主和甲方項目經理驗收并簽字后，方為該維修項目本次維修完畢。

　　4、違反以上規定，視為乙方同意由甲方處理，甲方委派他方處理，處理結果由業主、甲方簽字認可后即生效，不再經由乙方確認（甲方將處理情況知會乙方），因此所發生的一切費用從乙方保修款中扣除。

　　四、維修的質量：

　　1、乙方負責維修的質量，每個維修項目完成后要經業主或甲方項目經理驗收簽字方可；

　　所維修項目應保證在一個項目保修期內不再出現類似問題，否則，即使保修期滿，也應該繼續維修，相應的保修款待一個保修期滿后支付。

　　2、出現質量問題而導致維修的，乙方除按合同再次進行維修外，乙方每次每項還需向丙方支付違約金壹仟元。

　　3、如經歷壹次（含壹次）以上維修，仍然不能解決問題，甲方及丙方有權另行聘請施工單位進行維修，由此引起的一切費用和責任由乙方負責。

　　4、維修工作完成后，乙方負責將施工現場清理干凈（維修過程中給業主造成的損失由乙方負責），否則每人次乙方支付違約金伍佰元。

　　五、乙方維修安排：

　　1、工程移交甲方后，乙方必修委派全權代表處理本工程的維修工作。

　　2、乙方保修負責人： 通訊地址： 電話： 傳真：

　　3、以上內容若有變動需及時書面知會甲方維修負責人，否則無法聯系時，視為乙方已收到甲方傳達之信息。

　　六、保修款：

　　1、三方同意從乙方工程結算款中截留5%作為保修款，保修期滿后，在乙方已完成全部返修工作后（需丙方委托的物業公司、監理、甲方簽字認可），丙方在二十天內將余款一次性支付給乙方。

　　2、若甲方及丙方墊付維修費用超出保修款總額，超出部分仍由乙方支付；

　　所有保修款在結算時均不計利息。

　　七、其它：

　　1、乙方同意在免費保修期滿后至工程有效壽命年限內，繼續提供維修服務，并按最優惠價收取費用。

　　2、本保修書：作為施工合同附件，由施工合同三方共同簽署，在工程有效壽命內一直生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

　　丙方：

　　代表：

　　本保修書于：

　　年 月 日簽署

工程施工合同書13

　　發包方(以下簡稱甲方)__________________

　　承包方(以下簡稱乙方)__________________

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________

　　2、工程地點：__________________

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整

　　五、質量標準

　　1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規范(包括但不限于以下內容)

　　(1)本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

　　(2)本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)__________________

　　乙方(公章)__________________

　　______年______月______日

工程施工合同書14

　　發包方：鐵廠鎮

　　承包方：鎮安永久建筑工程有限責任第二分公司 經過雙方商議確定鐵廠鎮鐵銅村天安移民搬遷基礎設施建設工程確定為鎮安永久建筑工程有限責任第二分公司。依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》及其他相關法律，按照平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程建設事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一 ﹑工程概況

　　1.工程內容：鐵廠鎮鐵銅村天安移民搬遷基礎設施工程河堤建設：長500米，底寬2米，面寬1米，高2.5米，共1875立方米

　　2.承包方式：發包方以包工包料的形式一次性承包給承包方，當地農民可參與做工。

　　3.工程期限：20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工，工期為60天。

　　4.工程價款：發包方以每立方150元，共28.12萬元價格發包給承包方。

　　二、 工程要求： 開鑿石方； 基礎清理； 回填土石方； 漿

　　砌卵石護坡。工程竣工后，經雙方驗收后按實際 工程量結算。

　　三、 雙方責任： 1. 甲方負責向乙方提供施工方案圖紙一份，并負責指定施工路 段范圍，乙方必須在甲方指定范圍內進行施工，超出指定范圍外的工程 量，甲方不予以計量。

　　2. 施工完畢后，甲方應及時組織檢查驗收。 3. 乙方應嚴格按照甲方提供圖紙及質量標準進行施工。施工現 場應服從甲方技術指導及縣級有關部門的監督檢查。 4. 工程所用材料如：水泥、砂子及卵石等應符合質量標準。乙 方應提供相應材質證明。

　　四、 安全措施： 乙方應采取必要的安全保障措施，確保施工現場作業人員及施工 路段的行車安全。如發生各種安全事故，由乙方承擔全部責任，甲方概 不負責

　　五、工程結算： 本工程采用完工后按實際工程量一次性結算。 工程全部完工驗收后 七天內甲、乙雙方辦理工程結算手續。結算完畢后一個月內付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作為質量保證金，在缺陷責任期一年 后，甲方返還給乙方全部質量保證金。

　　1.承包方必須嚴格按照發包方對工程質量的標準要求組織施工，在規定工期內完成建設任務，承包方不能按時完成工程建設內容的，承擔違約責任。

　　2.工程建設指揮部有權對工程質量進行監督，他們指出

　　的質量問題承包方必須立即進行整改，如施工方不整改，建設指揮部有權停止其施工，并由承包方承擔因停工而造成的一切經濟損失。

　　3.承包方必須嚴格按照本合同，嚴把質量關，因承包方施工不當造成的質量問題必須返工，所造成的一切費用由承包方承擔。

　　4.承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　六、其它事項

　　1.工程建設因不可抗拒力造成工程延期承包方不負責任。

　　2.本合同以外工程量按照實際費用結算。

　　3.承包方若不按期完工，違約金每天按工程總造價千分之五計算，發包方將在總價款中扣除。

　　4.本合同一式四份，發包方承包方各持二份。

　　5.本合同自簽訂之日起正式生效。

　　發包方（蓋章）：

　　法定代表

　　人（簽字）：

　　承包方（蓋章）：

　　承包方代表（簽字）：

　　簽訂日期：二○一一年六月三十日

工程施工合同書15

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協商一致，訂立本補充協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程內容：

　　二、工期及質量

　　增加工作內容在施工計劃進度關鍵線路上的監理簽證相應順延總工期，不影響工期的不順延工期。工程質量必須達到合格標準。

　　三、工程價款

　　補充施工內容工程價款為萬元整(其中：泵房：萬元、危險品庫房：萬元、高低壓變配電房(開閉所)：萬元、擋土墻：萬元)。以財政審核造價為結算價。

　　補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當地現行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定，主材價格按施工期間當地發布的信息價，結合監理、發包方簽證進行調整。

　　四、其它補充

　　工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執行。本補充協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　補充協議訂立時間：____年__月___日

　　發包方(章)：

　　承包方(章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　____年__月___日

　　____年__月___日

【工程施工合同書】相關文章：

工程施工合同書11-27

工程施工合同書08-31

工程施工合同書范本06-11

保溫工程施工合同書09-06

小工程施工合同書08-31

工程施工合同書通用11-25

裝修工程施工合同書09-22

項目工程施工合同書11-07

工程施工借款合同書02-07

電力工程施工合同書09-07