工程施工合同 (15篇)
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編收集整理的工程施工合同 ,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
工程施工合同 1
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律、法規、規章和規范性文件的規定,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成如下協議:
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程規模:
工程立項批準文號:
資金來源:
二、承包范圍
承包范圍:
三、合同價款
金額(大寫): 元(幣) 小寫: 元,其中,安全防護、文明施工措施費為:(大寫): 元(幣) 小寫: 元。
四、合同工期
合同工期: 日歷天
計劃開工日期: 年 月 日
計劃竣工日期: 年 月 日。
五、質量標準
工程質量標準:合格。
六、合同文件
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
1.中標通知書;
2.投標函及其附錄;
3.已標價的工程量清單(含暫估價的材料和工程設備損耗率表);
4.合同條款專用部分;
5.合同條款通用部分;
6.技術標準和要求;
7.合同圖紙。
雙方在本合同履行中所共同簽署或認可的符合現行法律、法規、規章及規范性文件,且符合本合同實質性約定的指令、洽商、紀要或同類性質的文件,均構成合同文件的有效補充。
七、承包人承諾按照本合同約定進行施工、竣工并在缺陷責任期內對工程缺陷承擔維修責任。
八、發包人承諾按照本合同約定的條件、期限和方式向承包人支付合同價款。
九、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
雙方約定 后本合同生效。
發包人:(蓋章)
承包人:(蓋章)
住所:
住所:
法定代表人:(簽字或蓋章)
法定代表人:(簽字或蓋章)
或委托代理人:(簽字或蓋章)
或委托代理人:(簽字或蓋章)
聯系電話:
聯系電話:
傳真:
傳真:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
郵政編碼:
郵政編碼:
工程施工合同 2
為了明確發包方與承包方的責任,分工協作,互相配合,共同完成施工任務。根據中華人民共和國合同法,結合本工程的實際情況,經雙方協商一致,簽訂本合同。
發包方(以下簡稱甲方):____________________
承包方(以下簡稱乙方):____________________
第一條:工程名稱:________________________
第二條:工程地點:________________________
第三條:承包方式:________________________
第四條:工程內容:________________________
第五條:工程造價:________________________
第六條:合同日期:本工程自____年___月___日至____年___月___日止,完成全部工程,共計___日歷天。
第七條:付款辦法:依照施工進度付款
1、工程完工后支付至總造價的80% 即_____元。
2、經甲方驗收合格并辦理完結算手續后(公司內部流程)支付至總造價的95% 即_____元
3、5%兩年質保后無息返還即____元。
第八條:工程質量與交工驗收:
1、按照>進行驗收,乙方必需達到合格標準。
2、乙方必需按照室內裝飾標準與操作規程進行施工。
3、每道工序完工后,由乙方提供驗收報告,甲方組織質檢人員,按照國家頒發的相關規范進行驗收。發現問題,及時整改。
第九條:乙方工作與責任:
1、聽從甲方指導
2、乙方不能不通過甲方批準以任何形式把工程轉包給他人
3、遵守甲方在施工現場頒布的規章制度與作息時間及獎罰措施。
4、所需材料必需在五天前用書面形式報給甲方,由甲方購買,否則造成停工由乙方負責。
5、做好材料的搬運和現場清潔工作,承包費已包括搬運費和現場清潔費,如乙方拒絕搬運材料和清潔現場,甲方有權請搬運工和清潔工進行乙方應該干的工作,所花費用,從乙方承包費中扣除。
6、及時向甲方提供隱蔽工程驗收通知,竣工驗收通知。
7、嚴格按設計圖紙進行施工,確保工程質量。如工程質量不符合規定,負責無償修理或返工,其工料費由乙方負擔,未能按時交工或由于修理返工造成逾期者,按違約責任處理。
8、進出工地車費,由乙方自行負擔。
9、工具由乙方負責,具體界定為:用在裝飾體上的材料由甲方負擔,沒有用在裝飾體上的低值易耗品,由乙方負擔,比如:砂布、鉆頭、砂輪片、刀片、電焊條等。
10、發現不合格的材料,不準使用,一旦用在裝飾體上,造成質量問題,工料費由乙方負擔。
11、乙方工地負責人必須在工地現場,不經甲方允許不準離開施工現場,擅自離開者,每天扣乙方承包費 元。
12、工人偷盜材料,按進價的5倍處罰,數額較大交公安機關處理。
13、甲方給乙方的承包費里面,包含人身安全保險費,乙方必須給自己的工作購買額人身安全保險。
第十條:甲方工作與責任:
1、指導乙方工作。
2、給乙方講解設計方案,工程程序。
3、對工程進度、工程質量進行監督檢查,組織簽收隱蔽工程,解決應由甲方解決的問題。
4、協助乙方辦理在施工現場抽需要的手續。
5、開工前,接通施工現場的水源、電源。提供施工工人的住宿場所。
6、工程中途由于甲方要求,改變乙方已做好的工程項目,而造成的返工,工料費用收由甲方負擔。
第十一條:違約責任:
1、乙方沒有按時交工,甲方根據建設單位對甲方的處罰數量,以同等數量處罰乙方。同時由乙方承擔甲方在此期間管理費用。
2、乙方沒有達工程質量標準,甲方根據建設單位對乙方的處罰數量,以同等數量處罰乙方。
3、乙方浪費材料,甲方按購買價加運費和材料人員工資,扣除乙方承包費。
4、甲方按時、按進度支付工程承包費。(工程款)
第十二條:
1、本合同所承包的工程由乙方 負責施工。并由 負責工程價款的預收,中間結算及工程決算。
2、施工中非正常停電和遇到人力不可抗力拒的自然災害,工期順延。
第十三條:合同期限
本合同雙方簽字之日起執行,到工程竣工結算,支付工程款完畢,雙方結算一切手續后失效。
第十四:合同份數:本合同壹式兩份,甲方一份,乙方一份。
發包單位:(甲方)__________ 承包單位(乙方):_________
法人:____________________ 法人:___________________
負責人:__________________ 負責人:_________________
電話:____________________ 電話:___________________
____年___月___日 ____年___月___日
工程施工合同 3
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現根據甲方要求,作相應增項。根據原施工合同精神,經雙方協商,作如下補充協議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執行。
六、其它:施工合同補充協議1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 年 月 日
工程施工合同 4
發包方(以下簡稱甲方)__________________
承包方(以下簡稱乙方)__________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為:__________________元整
五、質量標準
1、質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
(1)本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
(2)本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則:按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按__________________計取,材料價格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
2、在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
工程施工合同 5
為了強化***工程管理,確保工程質量,加快施工進度,法庫縣***(全稱以下簡稱甲方)將****工程,承包給***(全稱,以下簡稱乙方)施工,經雙方協商訂立如下合同并共同信守。
一、 工程名稱:****新建工程
二、 工程內容及工程量:*******。
三、工程總造價:大寫(¥******元)
四、工程質量標準:乙方應按甲方提供的***施工設計圖紙進行施工,施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準,對該項工程要求達到:合格品。
五、約定施工工期:20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款結算方式:甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金,無質量問題到期返還)
七、資金來源:省、市、縣村級活動場所建設資金。
八、甲乙雙方責任:甲方提供施工設計圖,乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題,應及時與甲方取得聯系,解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工,環境保護措施,促進和諧社會發展,履行安全生產職責,建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題,均由乙方負責。
九、質保期(一年):此工程質保期*年(***年*月**日均由乙方負責。
十、本合同經雙方驗收合格,簽字后生效,并結清全部款項,隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 6
發包方(以下簡稱“甲方”):
聯系方式:
法定代表人:
承包方(以下簡稱“乙方”):
法定代表人:
聯系電話:
依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條?工程概況
1.1工程地點及面積:
地點:_____________。
面積:______________平方米。
1.2工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限________天。
開工日期_____年_____月_____日;
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份;
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務
4.1開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條?乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的.家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條?工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》,同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供的材料、設備的,乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條?工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條?質量標準
9.1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:
(1)《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》;
(2)《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》;
(3)其它驗收標準:_______________________________。
9.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)可向______市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條?工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并填寫工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
支付次數支付時間付款比例支付金額:
第一次合同簽訂之日;
第二次隱蔽工程驗收后_____日內;
第三次竣工驗收合格后_____日內。
(3)其他支付方式:_________________________。
11.2工程驗收合格后2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條?違約責任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________委員會申請_____;
(2)向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條?附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式_____份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持_____份;
甲方(簽字):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
________年_____月____日
工程施工合同 7
工程發包方:(甲方)__________________
工程承包方:(乙方)__________________
為保證工程順利施工,雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規經協商達成以下協議條款:
一、工程概況
工程名稱:_________
工程地點:_________
工程內容:_________
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
1、工程施工日期_________年_________月_________日機械進場。
2、打試樁結束時間_________月_________日。
3、正式施工全部工期為_________天有效工作日,正式施工為_________年_________月_________日,正式施工日期有提前或退后業主提前_________天通知承包方。
4、因雨天、停水、停電、設備變更、群眾阻礙、地下障礙物及不可抗拒的自然因素影響則工期順延。(發包簽證為準)。
5、試樁檢測時間不包括在有效工作日內。
四、質量標準
1、工程質量標準:
2、承包方施工的管樁必須達到一、二類標準。不得出現三、四類樁。
五、合同價款
合同總價:施工費用約_________元(_________元),管樁材料費用約_________元( _________元),結束后按實調整。
六、雙方權利和義務
(一)發包方的權利和義務
1、施工現場三通一平(路通、水通、電通電源至施工現場100米內、施工現場平整),由發包方在機械設備進場前3日內完成,并能滿足樁機運輸車輛正常通行,提供地下管網平面圖并負責清理現場障礙物(便道位置由乙方指定,甲方負責實施)。
2、負責在開工前3日提供施工圖,場地地質勘探報告各二份,并組織圖紙會審,形成書面紀要。
3、負責協調建筑物主軸線的定位,確定現場水準點和坐標控制點。
4、負責管樁的及時供應且運至樁機施工地點的30米范圍內。
5、有權監管承包方施工過程中的一切生產活動,但不得強行干涉或違背可觀規律去亂指揮,否則造成一切安全生產質量事故由發包方承擔。
6、有義務協調解決施工現場四鄰關系。
(二)承包方的權利和義務
1、按照國家驗收規范完成工程樁基設計圖紙及相關變更內部內容。
2、提交承包方有效的資質文件。
3、做好開工前的各項準備工作,包括場內定位放線,設備進場并調試完畢做好施工人員的組成工作。
4、編制施工組織設計,提交開工報告于開工前報業主或監理,經審批后方可正式開工。
5、現場施工必須按照設計圖紙、國家規范及安全操作規程,按章操作。
6、應對施工人員進行安全教育后再上崗,做好文明施工,確保無安全質量事故。
七、工程量確認
1、工程量計算辦法:
(1)樁長度計算方法:按設計圖紙及相關設計變更有效樁長以延長米計算。
(2)施工綜合單價:PHC600(130)AB:_________元∕米
(3)材料單價:PHC600(130)AB:_________元∕米
2、工程樁檢測合格,甲方在接到決算報告30天內,按圖紙核定已完工程量。若發包人在收到承包人決算報告30天內未進行計量或以各種理由不計量,則從第31天起報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付依據。
3、決算審核,承包人必須派專人配合,如無人配合審計,中途缺席超過2天,甲方直接審計或事務所審計,結果仍然有效。
八、工程款的支付
針對樁基工程的特殊性雙方約定:
1、施工至_________付至工程量的_________%。
2、施工結束后付總價款的_________%。
3、樁基檢測結束后質量齊全已完工程量的_________%。
4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的_________%。
5、材料費用款到發貨,合同簽訂后付材料費用的20%。
九、竣工驗收
1、樁基竣工驗收由甲方組織。
2、乙方負責提交三套完整的樁基技術資料在驗收后15天內提交給發包方。
3、工程未經驗收若發包方自行上部施工,出現一切問題由發包方負責。
十、違約、索賠和爭議
(一)違約
1、發包人違約;
1)發包人不按時支付工程款,導致施工無法進行時;
2)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
3)發包人不履行合同義務或不按合同履行義務的其他情況,發包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的直接經濟損失,順延的工期,并支付違約金。
4)因發包人原因造成承包人停工,由此造成承包方樁機臺班停置費按1000元/天計算。
2、承包人違約
1)承包人不能按協議所約定的工期或監理工程師(業主)同意順延的工期內完成。
2)因承包人施工質量達不到協議書約定的質量標準。
3)承包人不履行合同內義務的其他情況等,則承包人賠償因其違約給發包人造成的一切損失。
4)開始正式打樁后,發包方發現承包方不能滿足經現場監理審批的工期要求(合同天數),發包方有權另加工程隊伍,承包方不得阻撓。
(二)索賠
1、當一方向另一方提出索賠時,要有正當的索賠理由,且有索賠事件發生的有效證件;
2、當一方向另一方提出索賠要在索賠事件發生后28天內送交報告,受理方要在28天內予以回復,否則視為該索賠已認可。
(三)爭議
雙方約定,在履行合同過程中或未盡事宜發生爭議時,在協商未果的情況下,可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、有關事項
1、為保證工程能順利實施,發包方委派同志為工地代表,承包方委派為工地代表,隨時協調處理工程施工中的一切事項。
2、本合同自簽訂之日起生效,工程款結清后自行廢止。
3、本合同條款與國家、省、市有關法律相抵觸時,一律以國家、省、市法律法規為準。
十二、其它
1、合同價款中含第一次試樁檢測期間的機械停滯周期為15天,超過此期間停滯費用另計。
2、如因第一次試樁結果未能滿足設計要求,再次要求打試樁,機械停滯費臺班按投標報價所報費再行結算。兩種規格一種試樁合格不計停滯費,兩種都不合格按20xx元/天/臺。
3、如需引孔或增加其它的技術施工措施所造成的費用另行協商結算。
4、按照合同工期,乙方每提前或延期一天,甲方予以獎勵或處罰20xx元/天。因付款不及時造成工期延誤,按機械停滯臺班補償。
5、合同簽訂后,若乙方無正當理由機械設備不進場或甲方無故拒絕乙方進場施工,則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內。
6、甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續施工,如果中途停滯時間超過一周,甲方補償乙方一周以外每天停滯費20xx元/天,需要臨時樁機退場,甲方補貼進退場費陸萬元/次。
7、合同中未盡之處,以現場實際進行簽證。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 8
發包單位:(甲方)
承包人:(乙方)
根據中華人民共和國經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第1條:工程概況
工程名稱:九龍明珠D標段
工程地點:
工程內容:
含如下內容:地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
工程總價:按下室占地面積×18元(此價格含不可考慮的因素,沒有任何價格調差)。
工期:
第2條:合同使用標準和法律
1、合同使用標準:GBJ7—89、JGJ94—94
2、適用法律:中華人民共和國經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例
第3條:甲方工作
1、公布工地各項管理制度,對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促,監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。
2、按照合同條款按時按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮,不能按時完成甲方規定的施工任務,或發生重大失誤導致工程停工,甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的,由乙方負責賠償。
4、負責加強安全管理、完善安全規章制度,做好安全設防。
5、對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排,不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的,甲方有權另行安排人員完成,造成的一切費用均由乙方負責,對消極對待、屢教不改的,甲方有權終止協議;中途退場的,甲方有權不付任何工資費用。
第4條:乙方工作
1、乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作,至該工作內容全部完成為止,
2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除,標高測量中乙方必須派人員配合,嚴禁用炮機鑿除,人工破除過程中不能傷及樁鋼筋,破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑,并掩埋在車庫底板以下。
3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工,施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員,如進度達不到要求,甲方有權終止合同,并按完成的50%結算。
4、乙方進場后,甲方負責提供住宿及生活水電,乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中,甲、乙雙方必須緊密配合,確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全,上班必須安全帽,穿膠鞋,如發生安全事故,由乙方完全負責,嚴格遵守公司的各項安全,生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度,如進度嚴重跟不上,甲方有權中止乙方的合作。
第5條:工程款
工程款支付金額和時間:按地下室后澆帶分成六塊,每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清,甲方違約的責任:甲方不按期付款,乙方有權停工,甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金,乙方只提供收款收據。
第6條:合同的生效與終止
合同簽字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條:合同份數:甲乙雙方各執2份。
第8條:合同款未盡事宜,經雙方協商后,用補充協議補充或協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 9
發包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容
一、工程名稱:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、工程范圍及內容:
1:清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條雙方協作事項
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有
有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條工程造價
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)
乙方:
負責人:(簽章)
負責人:(簽章)
日期:
工程施工合同 10
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,甲方將__小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間:開工:年__月__日
竣工:年__月__日施工合同補充協議
三、工程內容及造價:
基礎工程及地下室:__元
閣樓:__元
平房車庫:__元
化糞池:__元(包括池外管道項目)
合計人民幣:__(__元)
四、工程質量等級:合格。
五、付款方式:甲方簽定協議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方負責人:
乙方負責人:
__年__月__日
工程施工合同 11
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人(姓名):_________
民族:_________
住所:_________
身份證號:_________
聯系電話:_________
手機號:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
營業執照號:_________
住所:_________
法定代表人:_________
聯系電話:_________
委托代理人:_________
聯系電話:_________
建筑資質等級證書號:_________
本工程設計人:_________
聯系電話:_________
施工隊負責人:_________
聯系電話:_________
依照中華人民共和國合同法a;及其他有關法律、法規的規定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1、1工程地點:_________
1、2工程裝飾裝修面積:_________
1、3工程戶型:_________
1、4工程資料及做法(見報價單和圖紙);
1、5工程承包,采取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方帶給其余部分材料(見附表二、三)。
1、6工程期限____日(以實際工作日計算);
開工日期________年____月____日;
竣工日期________年____月____日。
1、7工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:_________
(2)報價單應當以四川家庭裝飾工程參考價格a;為參考依據,根據市場經濟運作規則,本著優質優價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂工程監理合同a;,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3、1施工圖紙采取下列第種方式帶給:
(1)甲方自行設計的,需帶給施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的,乙方需帶給施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。
3、2雙方帶給的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書務必貼合民用建筑工程室內環境污染控制規范a;(gb50325-)的要求。
3、3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3、4雙方不得將對方帶給的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4、1開工____日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。
4、2無償帶給施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4、3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4、4遵守物業管理部門的各項規章制定。
4、5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4、6不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。
4、7凡務必涉及
4、6款所列資料的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4、8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4、9參與工程質量施工進度的監督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5、1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程資料。
5、2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定:
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的職責。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳X的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場。
5、3透過告知網址、統一公示等方式為甲方帶給本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5、4甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程資料如需變更,雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
第七條材料供應
7、1按由乙方編制的本合同家裝工程材料、設備明細表a;所約定的供料方式和資料進行帶給。
(1)應當由甲方帶給的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。
(2)應當由乙方帶給的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收,由甲方確認備案。
(3)雙方所帶給的建筑裝飾裝修材料,務必貼合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的室內裝飾裝修有害物質限量標準a;,并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方帶給的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所帶給的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后,在施工使用中的保管和質量控制職責均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8、1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他狀況。
8、2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方職責造成工期延誤的其他狀況。
8、3因乙方職責不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
8、4決定造成工期延誤以雙方認定的文字協議為確定雙方職責的依據。
第九條質量標準
9、1裝修室內環境污染控制方面,應當嚴格按照民用建筑工程室內環境污染控制規范a;(gb50325-)的標準執行。
9、2本工程施工質量按下列第項標準執行:
(1)四川家庭居室裝飾工程質量驗收標準a;(db1-43-);
(2)四川高級建筑裝飾工程質量驗收標準a;(db01-27-)。
9、3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由職責方承擔。
第十條工程驗收
10、1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10、2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后____日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10、3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
10、4雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
10、5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10、6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為________年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為________年。
第十一條工程款支付方式
1、1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額
第一次開工____日前50%
第二次工程進度過半45%
第三次竣工驗收合格5%
1、2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
1、3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起____日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
1、4工程款全部結清后,乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。
第十二條違約職責
2、1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償職責;因違反有關法律規定受到處罰的,最終職責由職責方承擔。
2、2一方當事人無法繼續履行合同的,應當及時通知另一方,并由職責方承擔因合同解除而造成的損失。
2、3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第
二、三次工程款,每延誤____日,應當向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。
2、4由于乙方職責延誤工期的,每延誤____日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2的違約金。
2、5由于乙方職責導致工程質量和室內空氣質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質量不合格的部位,乙方務必進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標準支付違約金。
(2)對室內空氣質量不合格,乙方務必進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標準支付違約金。
(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方職責的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有職責的,乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議,雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決,協商或調解解決不成時,向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第十四條附則
4、1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
4、2本合同簽訂后工程不得轉包。
4、3雙方能夠書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的職責的,仍應以本合同為準。
4、4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協商解決。
4、5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償職責;主辦單位承擔職責之后,有權向乙方追償。
4、6本合同履行完畢后自動終止。
第十五條其他約定事項
甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
________年____月____日________年____月____日
市場主辦單位(蓋章):
法定代表人:_________
委托代理人:_________
聯系電話:_________
________年____月____日
工程施工合同 12
發包人:(全稱)________________
承包人:(全稱)________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
1.工程名稱:_______________________________________
2.工程地點:_______________________________________
3.工程承包范圍
承包范圍:___________________________________________________________________
4.計劃工期
計劃開工日期:________年________月________日
計劃竣工日期:________年________月________日
計劃工期總日歷天數________天。
5.質量標準
工程質量標準:________________________
6.計價方式與簽約合同價格
本合同采用計價方式為________________
金額:________萬元人民幣
________(小寫)
7.組成合同的文件
7.1組成本合同的文件包括:
(1)合同協議書及合同附件;
(2)中標通知書(如果有);
(3)投標函及投標函附錄(如果有);
(4)專用合同條款;
(5)通用合同條款;
(6)技術標準和要求;
(7)圖紙;
(8)已標價工程量清單(如果有);
(9)其他合同文件。
7.2雙方有關工程的變更等書面文件視為本合同的組成部分。
8.承包人向發包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
9.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
10.合同生效
10.1合同訂立時間:______年______月______日
10.2合同訂立地點:________________________
10.3本合同雙方約定________________后生效。
發包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
經雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協議:甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍:
1、乙方負責主體工程的材料施工,水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。
2、在施工用電方面,乙方負責電線、電表,施工水電費。甲方負責拉接,電表落戶,甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實際面積計算840元/㎡,總面積在200㎡左右,開工時支付貳萬元整(¥:20xx0元),地圈梁灌起付叁萬元整(¥:30000元),到20xx年4月份付壹拾萬元整(¥:100000元)。其余施工費甲方盡量籌集,不得超過兩年付清。
三、工期
開工時間:20xx年11月23日
完工時間:20xx年3月底(雨季前)
四、在施工中,雙方各盡其責,保質保量安全文明完工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 13
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商, 由乙方承擔 探礦工程, 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議:
一、工程項目:單孔孔深<200m(如果超過200m應由甲乙雙方協議再定)
二、鉆孔直徑:鉆孔Φ75mm,如果遇到特殊情況不得<Φ60mm
三、單價: (不含稅)。
四、總工程量 m。
五、甲方責任和義務:
1、甲方責任鉆孔設計,孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平(電、水、路)場地平整及外部協調。
3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題,如搬家人力不夠由甲方給予協調。
4、甲方提供乙方人員住宿(伙食、日常生活等自理)。
5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失,由甲方賠償乙方的誤工費(按實際標準計算),如當地百姓阻撓施工等,不可抗拒力除外。
六、乙方責任和義務
1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質量,嚴格按照六大指標執行。
七、工程驗收及付款方式:
1、工程驗收:單孔完工后,由甲方進行驗收, 驗收合格后,以實際進尺計算工程費。
2、付款方式:用現金支付,甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的
費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔( 元 )。 全部工程結束后, 甲方扣除乙方進場費用, 一周內結算清。
3、甲方支付給乙方工程費用(單孔結算),不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突發情況下, 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。
九、其它:本協議未及事宜, 由甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式四份, 甲乙雙方各執兩份, 本合同由雙方代表簽字之日起生效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
工程施工合同 14
甲方: 乙方:
為明確雙方的權利和義務,遵循平等、公平的原則,根據相關法律和法規,甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、 工程名稱:
二、 承包工程內容:
三、 承包及付款方式:包工包料,暫估價為 萬元,每月按實際完成工程量的%支付進度款。
四、 工 期:________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、 工程質量
1、 乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規范、規程和標準進行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監督簽證后,方可進行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗,發現不合格工程部位,必須無條件返工,直到合格為止。
六、 工程造價
1、 工程承包預算造價執行(20)《____省市政設施養護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《____市建設工程造價信息》、《____省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規定調整。
2、 工程竣工后,按實際工作量由乙方編制竣工決算,甲方報審價部門審核后,結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后,其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間,乙方應遵守工程建設安全生產有關規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
九、 本合同一式四份,
甲、乙雙方各執二份。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同 15
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著精誠合作、互利共盈的原則,經友好協商,就進賢縣20xx年、20xx年標準化養殖場沼氣工程一事,達成如下協議:
一、工程基本情況:
1、20xx年及20xx年縣獎勵資金標準化規模養殖場沼氣及其附屬設施工程。
2、本工程地點為:梅莊鎮、南臺鄉、池溪鄉、白圩鄉、張公鎮、溫圳鎮、民和鎮等。
二、承包形式及建設主要內容:
1、甲方將梅莊鎮、南臺鄉、池溪鄉、白圩鄉、溫圳鎮、張公鎮、民和鎮等鄉鎮的沼氣工程一次性包工包料方式承包給乙方施工。
2、工程內容分二類:
①一類沼氣池壹佰陸立方的2個(規格:直徑5米*4米深)化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立方、養化塘貳佰立方(含出料池貳拾立方)。
②二類沼氣池壹佰貳拾立方的1個(規格:直徑6.2米*4米深)化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立
方、養化塘壹佰伍立方(含出料池貳拾立方。
三、承包金額:
甲方一次性包工包料給乙方,一類金額為捌萬肆仟元整;二類金額為柒萬伍仟元整。
四、付款方式:
1、乙方進場開挖時,甲方應付給乙方每個工程開挖時的工程款叁萬元整。
2、如乙方每完工一個結工程款的90%,剩余10%作為工程質保金,如未付清,乙方有權停工,乙方損失由甲方承擔。
3、作為保證金的工程款,在全部的工程能正常產氣使用后甲方一次性付清給乙方。(時間不得超過完工產氣半年內)。
五、工程質量
1、乙方在本工程過程中,須按照建筑施工規范進行施工操作,確保工程合格。
2、如因乙方在施工過程中少量而造成甲方的損失,應由乙方全部承擔。
3、如因乙方在施工過程中造成本工程不合格或不產氣等重大質量問題,如需返工乙方應付全部責任。
六、施工工期:
1、乙方應在二O**年十月一日之前進入工地施工。
七、安全生產:
乙方在該工程項目的施工全部過程,必須充分注意安全,嚴格按照《安全生產操作法規》施工,指安全保障措施,杜絕一切大小安全事故的發生,如小事故,由乙方承擔,如出現大事故,甲、乙雙方共同承擔。
八、其它:
1、本合同未盡事宜,甲、乙雙方共同商討,可簽補充協議,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
年 月 日
【工程施工合同 (15篇)】相關文章:
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同12-02
道路工程施工合同04-25
景觀工程施工合同04-25
關于工程施工合同04-25
小型工程施工合同04-24
(薦)工程施工合同04-24
監控工程施工合同04-21
護坡工程施工合同04-29