工程勞務合同書

時間：2024-04-28 11:17:24 勞務合同我要投稿

工程勞務合同書

　　在人們愈發重視契約的社會中，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的工程勞務合同書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程勞務合同書

工程勞務合同書1

　　總承包單位（甲方）：_______________公司

　　專業分包單位（乙方）：_______________公司

　　為了認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立“以人為本”的安全管理理念，切實把《建設工程安全生產管理條例》貫穿到施工生產的全過程，加強安全管理，減少傷亡事故，明確雙方責任，特訂立本協議。

　　一、工程名稱

　　分包內容：____________________________________________________________。

　　二、責任期限

　　自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　三、甲方責任

　　1、認真貫徹執行國家、上級有關安全生產的法律法規和政策，監督分包方各項安全生產制度和措施的落實，對本工程的安全生產負總責。

　　2、審核分包方的安全生產資格和專項施工方案，對分包方的安全生產管理進行監督檢查。

　　四、乙方責任

　　1、認真履行安全生產職責，自覺接受甲方對安全生產的監督管理，遵守當地行業主管部門安全生產方面有關管理規定，執行甲方在安全生產方面的規章制度，服從甲方的安全生產管理，對本分包工程項目的安全工作負責。

　　2、施工現場應配備專職安檢人員和專業人員進行現場監督，及時消除施工過程中的不安全因素。

　　3、加強對現場從業人員的安全教育與培訓，作業前應針對分包工程項目特點進行再教育，提高從業人員的安全素質及自我防護意識，嚴格按照安全標準組織施工，消除事故隱患，保證作業環境的安全。現場從業人員未經安全生產教育培訓合格，不得上崗作業。特種作業人員必須持證上崗。

　　4、根據本分包工程項目的特點，負責編制專項安全施工方案，采取必要的安全防護措施，并根據施工進度有針對性地進行安全技術交底。交底要交到所有作業人員，并嚴格履行簽字手續。

　　5、提供的防護設施及施工設備，應符合國家及行業標準。

　　6、對甲方的安全防護設施不得隨意拆除，需拆除的必須書面報甲方批準。

　　7、必須使用甲方推薦的安全防護用品、勞動保護用品及安全設施，嚴禁購買假冒偽劣產品；并監督、檢查從業人員是否按規定正確佩戴、使用勞動保護用品。

　　8、執行甲方的.職業健康安全制度，為現場從業人員提供符合國家規定的職業安全衛生條件，防止和減少職業危害，加強對女職工的勞動保護，嚴禁使用未成年工和年齡超過55周歲的作業人員。

　　9、施工現場生產安全事故發生后，應當立即上報甲方并按有關規定組織調查處理。

　　10、因乙方安全管理不善、不服從管理或作業人員違章操作導致生產安全事故發生的，其責任和由此發生的費用由乙方承擔。

　　五、生產安全事故責任裁定

　　生產安全事故的責任裁定由甲方安全管理部或當地建設行政主管部門負責，任何一方對裁定結果不服的，可向工程所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　六、其他：

　　_____________________________________________________________________________________。（根據分包工程特點約定）

　　甲方：（章）_______________

　　代表人：_______________

　　乙方：（章）_______________

　　代表人：_______________

　　簽訂日期：_____年_____月_____日

工程勞務合同書2

　　發包人：_____________________

　　承包人：_____________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條、工程概況

　　工作內容：_____________

　　工程名稱：_____________

　　工程范圍：_____________

　　第二條、作業人員

　　_________________________________

　　第三條、合同工期

　　開工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期為______天。

　　第四條、合同價款

　　1、合同價款為：_________元(人民幣)，大寫：_________元。

　　2、合同價款的確定原則(在確認的方式前劃"√")：

　　經過招投標確定或雖未經招投標程序，由承、發包雙方協商一致，確認：

　　()本合同價款為固定價格，在約定的風險范圍內合同價款不再調整。

　　()以___年施工預算或____施工概算定額為依據。

　　()定額工以外發生的零星用工單價_______元/工日。(以實際發生，書面簽證資料為準)

　　第五條、合同價款的結算和支付

　　1、結算、決算資料：

　　(1)發包人向承包人提供工程施工圖或工程量清單，承包人依據上述書面資料按本合同條款編制的施工預算書。

　　(2)承包人根據發包人下達的施工任務書或現場負責人的指令，安排作業人員完成作業內容，并取得有效的書面簽證單據編制人工結算書。

　　(3)有效的月度工作量結算資料及書面洽商變更、現場簽認資料等。

　　2、合同價款的結算和決算：

　　(1)發包人應于每月____日對承包人完成的工程量給予核實、確認并共同履行書面結算手續。

　　(2)工程交工后_____日內，承包人向發包人遞交完整的決算資料，發包人在收到決算資料后28日內進行核實，給予確認并辦理分包工程決算手續。

　　3、合同價款的支付：

　　(1)合同價款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

　　第六條、安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理

　　1、安全施工：發包人、承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工。

　　2、重大傷亡及其他安全事故處理：

　　(1)發生重大傷亡及其他安全事故，承發包雙方應采取緊急措施防止事態擴大并全力組織搶救傷者，保護事故現場，如因搶救傷者必須移動現場設備，須作出書面記錄或拍照。

　　(2)按照有關規定，發包人承包人應分清責任，由事故責任方承擔相應的責任。發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　第七條、工程質量、驗收與保修

　　1、工程質量應達到設計圖紙要求及約定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規范、標準之間有差異或不一致，承包人應在取得發包人書面認可后，以質量要求較高者為施工依據。

　　2、承包人必須按照國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規范和施工圖組織施工。在施工中發現設計有誤，須立即向發包人提出，取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。因發包人原因造成窩工的，由發包人予以經濟補償，因承包人原因造成窩工的，工期不順延，發生的費用由承包人承擔。

　　3、分包工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據，自分包工程施工完畢后____日內由發包人、承包人共同辦理書面驗收手續，逾期未辦理驗收，發包人又交后序施工的或投入使用的，視為符合合同要求，工程交工。

　　第八條、工期延誤

　　1、對于以下原因造成完工日期推遲的，經發包人施工代表確認，工期相應順延。

　　2、承包人應在上述情況發生后____日內，就延誤內容和因此產生的`經濟支出向發包人施工代表提出書面報告，發包人應于____日內就延長完工日期和賠償經濟損失給予書面答復。承包人逾期未提出書面報告的，視為其放棄此項權利;發包人逾期未答復也不提出修改意見，視為其承認此事實。

　　3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同約定可順延的工期)交工的，雙方約定。

　　第九條、文明施工

　　1、發包人、承包人應嚴格執行____市人民政府頒發的“施工現場管理暫行規定”，加強科學管理，堅持文明施工。

　　2、發包人應向承包人提供符合標準的施工條件，如發包人不能提供現場食宿條件或雙方約定由承包人自行解決食宿的，由發包人按照標準予以補償。

　　第十條、材料機具供應

　　1、由承包人自備的工具須其自帶入現場，由發包人提供的機械設備、防護用具由發包人采購并供應到施工現場(____米內)。

　　2、承包人應遵守和執行發包人材料機具領用規定，對領用的材料、機具要與發包人共同清點，履行書面領、還手續，對借用的發包人的機具，要嚴格按操作規程使用，加強維修保養。

　　第十一條、發包人的權利及義務

　　1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場，負責工程施工的組織與協調及技術、質量、安全、場容等方面的交底。

　　2、負責于_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。

　　3、負責組織施工檢查、驗收，監督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。

　　4、負責解決施工中存在或發生的技術問題。

　　第十二條、承包人的權利和義務

　　1、承包人對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查，保證人員的政治素質、身體素質和技術水平，工人年齡不得低于____周歲，不得超過____周歲。

　　2、承包人需將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼)，作為本合同附件。

　　3、在施工生產過程中，承包人必須保證人員相對穩定，不能隨意變更備案人員，人員變動率小于___%，服從發包人的統籌安排，統一調動。

　　4、當發包人因故不能保證連續生產時，承包人在不影響發包人生產任務的前提下，可將隊伍進行臨時調整，對所調整人員應向發包人出具書面通知，并辦理變更手續。

　　第十三條、違約責任

　　1、發包人違約責任：

　　(1)由于發包人原因造成停工、窩工時應按實際發生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據。發包人任務不足或因故不能繼續履行合同時，雙方協商后可提前終止合同。

　　(2)由于發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人承擔。

　　(3)發包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發包人發出要求付款通知，發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付發包人不按合同約定支付勞務費或決算價余款，雙方又未達成延期付款協議，承包人有權書面告知發包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。

　　2、承包人違約責任：

　　(1)因承包人原因造成發包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時，發包人可以終止合同，并要求承包人在_______日內退出施工現場，承包人應當退出施工現場，但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。

　　(2)承包人未按發包人選定的施工隊伍進場，發包人有權要求承包人進行更換、調整，承包人無法調整時，發包人有權暫不安排施工任務(窩工損失承包人自負)，并書面通知承包人，直至終止合同。

　　(3)因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。

　　第十四條、合同爭議的解決

　　在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的，向___________人民法院起訴。

　　第十五條、合同的生效與終止

　　本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。法定代表人應出示身份證明，委托代理人應出示委托證明。

　　本合同在完成分包工作內容、結清工程決算尾款后，即宣告終止。

　　第十六條、本合同正本一式___份，具有同等法律效力，雙方各執___份，備案留存____份，副本____份。

　　發包人：_________________承包人：_________________

　　日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日