勞務合同解除協議

　　在發展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到協議，協議具有法律效力，確立某種法律關系。一起來參考協議是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的勞務合同解除協議，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

勞務合同解除協議1

　　甲方(派遣單位)名稱：

　　住所：

　　法定代表人(委托代理人)

　　聯系電話：

　　乙方(用工單位)名稱：

　　住所：

　　法定代表人(委托代理人)

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規規定，甲乙雙方經過平等協商，訂立本協議，并承諾共同遵守。

　　一、勞務派遣合同期限

　　甲方按照乙方要求從 年 月 日起派遣 名勞務人員到乙方工作，派遣期至 年 月 日止。

　　二、勞務人員的派遣與變更

　　(一)乙方要求甲方派遣的勞務人員必須符合以下條件：。

　　(二)甲方負責按照上述條件組織派遣勞務人員。派遣的勞務人員一經確定，甲乙雙方應擬訂《勞務派遣人員清單及崗位》，并簽字、蓋章作為本協議的附件。甲乙雙方按照本協議約定對被派遣的勞務人員進行變更的，要相應修改《勞務派遣人員清單及崗位》，并須經雙方簽字、蓋章認可。

　　三、勞務費用標準及結算

　　(一)勞務費用標準：乙方按照每人每月 元標準向甲方支付勞務費用，勞務費用包括應支付甲方派遣的'勞務人員的工資、應繳納的各項社會保險費及其他費用。

　　(二)結算時間和方式：乙方每月 日前以銀行轉帳方式將本月勞務費用一次性支付到甲方帳戶。

　　四、甲方的權利和義務

　　(一)乙方如有違反本協議、拖欠各類應付費用以及違反勞動保障政策損害勞務派遣人員合法權益行為的，甲方可依法向乙方交涉，要求乙方繼續履行義務并按實際損失的情況向乙方索賠。

　　(二)甲方可以采取多種形式了解乙方使用勞務派遣人員的情況，乙方應予以配合;甲方應配合乙方做好勞務派遣人員的管理工作，協助乙方教育勞務派遣人員遵守相關法律、法規和乙方依法制定的規章制度。

　　(三)甲方應與勞務派遣人員依法簽訂二年以上的固定期限勞動合同。

　　(四)甲方應以法定貨幣形式按月支付勞務派遣人員工資，不得克扣或無故拖欠。甲方應執行有關最低工資的規定。

　　(五)甲方應按國家和四川省有關規定為勞務派遣人員辦理各項社會保險。

　　五、乙方的權利和義務

　　(一)被派遣勞務人員有《勞動合同法》第三十九條第(二)(三)(六)項和第四十條第(一)第(二)項規定情形的，乙方可以將勞務派遣人員退回甲方，并有權要求甲方重新派遣符合條件的勞務人員。

　　(二)乙方有權查詢甲方發放勞務派遣人員的工資和繳納社會保險費等情況，出現違法現象，乙方可以依法向甲方交涉要求糾正，因此造成乙方損失的，甲方應當給予乙方賠償。

　　(三)乙方不得將被派遣勞務人員再派遣到其他用人單位，否則，甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失。

　　(四)乙方需按本協議規定及時足額向甲方支付勞務費用，不得拖欠。

　　(五)乙方對勞務派遣人員應當履行下列義務：

　　1、執行國家勞動標準，提供相應的勞動條件和勞動保護;

　　2、告知被派遣勞務人員的工作要求和勞動報酬;

　　3、支付加班費、績效獎金，提供與工作崗位相關的福利待遇;

　　4、對在崗被派遣勞務人員進行工作崗位所必需的培訓;

　　5、連續用工的，實行正常的工資調整機制。

　　六、合同的變更、解除、終止

　　(一)甲乙雙方應共同遵守本協議的各項條款。在本協議履行期間，未經對方同意，任何一方不得變更或解除;若一方因法律法規及相關政策改變或不可抗力等因素不能繼續履行本協議，應及時通知對方，雙方通過協商，可對本協議進行變更或解除。

　　(二)本協議期滿即可終止。

　　七、其他事項

　　(一)乙方應在臨時性、輔助性、替代性工作崗位上使用勞務派遣人員。“三性”工作崗位的認定按照國家和四川省有關規定執行。

　　(二)乙方應當根據工作崗位的實際需要與甲方確定派遣期限，不得將連續用工期限分割訂立數個短期勞務派遣協議。

　　(三)本協議履行過程中，協議有關內容如與國家新頒布的法律、法規不一致的，按新的法律法規政策執行。

　　(四)本協議附件與正文具有同等效力，未盡事宜由甲乙雙方協商一致后書面約定。

　　(五)本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)

　　法定代表人或

　　(委托代理人)(簽名)

　　年 月 日

　　乙方：(蓋章)

　　法定代表人或

　　(委托代理人)(簽名)

　　年 月 日

勞務合同解除協議2

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就閬中市工商行政管理局修建辦公樓(工程)勞務施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。

　　第一條 工程概況：

　　工程名稱：

　　第二條 工程承包范圍：

　　1.包人工土方清基回填夯實土方。

　　2.包本工程主體、地坪、鋼性防水、附屬設施混凝土澆灌。

　　3.包本工程主體和附屬設施模板制安和拆除。

　　4.包本工程主體和附屬設施各種砌塊的砌筑、抹灰、貼面。

　　5.包本工程主體和附屬設施的鋼筋制安。

　　6.包本工程主體和附屬設施內外架搭拆,安全防護設施鋪設。

　　7.包本工程臨時設施搭拆和文明施工現場清潔。

　　8. 包交工驗收時的建筑物室內外和附屬設施的清潔衛生。

　　第三條 工程工期

　　1、從基礎土方開挖至土建全部完成工期為6個月，總日歷天數180天;

　　2、乙方必須組織一批思想素質好、技術過硬的工人，嚴格按照甲方的施工組織設計和施工進度計劃內的工期完成各分項工程(包括法定的節假日在內)。

　　3、在農忙期間，保證施工生產的正常進行，確保甲方要求的節點工期;若節點工期不能保證，則每延遲一天罰款1000元，在每月結算時直接扣除。

　　第四條 工程質量標準

　　乙方嚴格按照設計圖紙、國家現行施工驗收規范、施工組織設計、施工技術交底等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到規范驗收標準。

　　第五條 甲方責任和義務

　　1.現場施工員負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。

　　2.乙方進場后甲方現場管理人員應對乙方做作業人員進行施工質量要求、安全操作規范、現場文明生產等工作進指導、檢查和督促、并做好記錄。

　　3.根據工程情況要求乙方增減施工人數，滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

　　第六條 乙方責任和義務

　　1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

　　2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到規范標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、安全事故、的工期拖延損失及各種罰款,( 工期拖延一天罰款1000到晚元)。

　　3.乙方應配備現場管理人員、安全員各1名，(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證，持證率達到100%

　　4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

　　5.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施：

　　6.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同和安全責任書》并按合同所約定的條款完善福利2保,承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任后果;

　　7.為其作業人員配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、手套及其它相關的防護用品);

　　8.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。

　　第七條 安全生產

　　1.甲方對乙方應做好進場后的安全技術交底工作，并形成記錄。

　　2.乙方應嚴格按照操作規程組織施工生產，做好施工范圍的安全防護措施(搭拆四口五臨邊的安全防護欄桿、張設安全網)，發現安全隱患，應立即向甲方報告，經整改后方可繼續施工。

　　3.乙方人員施工，必須佩戴自身的安全防護(安全帽、安全帶等)，確保安全生產。

　　4.乙方人員高空作業，在做好安全防護的同時，必須采取相關的防護措施，并派專人值勤，并接受甲方的檢查和監督。

　　5施工過程中，若乙方人員違反施工安全的有關規定，甲方按照《施工現場安全及文明施工違規處罰規定》進行罰款，罰款的金額在乙方的工資中扣除。

　　6.乙方保證在施工過程中杜絕發生重大傷亡事故。若乙方違規操作所發生的安全事故其責任和費用均由乙方承擔。

　　7.周邊的一切安全防護，乙方不得隨意拆除和移動，如施工確實需變動的部位，必須報告甲方項目負責人批準后方可實施，且變動后立即整改;否則，每發現一次罰款200元;對產生后果的.，將追究法律責任。

　　第八條 文明施工：

　　1.乙方應按照《建設工程文明施工管理暫行規定》的標準，每天做好施工生產現場的保潔文明工作，并達到甲方的要求，由此發生的人工費用已包含在雙方確認的本合同單價中。

　　2.按文明施工的要求，乙方施工的范圍每天必須達到文明工地施工的標準，經整改后仍不能滿足甲方驗收要求的，甲方可直接另請他人代工，發生的人工費以每工日50元計算，且在乙方的工程款中直接扣除。

　　3.乙方在工程施工中應保護甲方用于工程施工現場的一切設施和設備，如乙方對設施和設備有人為的損壞，乙方對損壞的機械和配件等應修復或賠償，直至甲方滿意為止。

　　第九條 承包方式、價格及包含的內容

　　1.承包方式及單價：按施設計工圖的建筑面積為依據，每平方米單價 元。承包總金額： 元。

　　2.承包價格所包含的內容： 承包價格包括施工期間乙方的各類風險及現場管理員工資等費用：小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料的領用、裝卸、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄桿、防護棚等);文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程范圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所采取的措施用工費用;

　　3.本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。

　　第十條 結算辦法及付款方式

　　1.每月25日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費，5日內按合同價款結算完畢，交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。

　　2.甲方不預付乙方生活費用，勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點)，付款時間為業主付款后，支付上月結算款的 80%。余款_______%待所承包承包工程全部完工，并交工驗收后達到合同要求付清。

　　第十一條 工程驗收

　　1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工，確保施工質量。施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格后再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，并承擔由此導致的甲方的相關損失竣工驗收時，業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷，乙方應無償維修，并承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。

　　2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)

　　第十二條 工程保修

　　1.保修范圍、期限為：6個月。

　　2.保修期間，乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執行，甲方可委托其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。

　　第十三條 合同履約保證金

　　1.乙方向甲方繳納合同履約保證金 元。

　　2.合同履約保證金所含內容應包括本合同內所約定的各項條款，如：工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數，農忙季節的人員數量，遵紀守法等。若達不到以上內容所規定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，并賠償由此給甲方造成的后果。

　　3.本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經有關部門驗收符合本合同規定的要求，則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。

　　第十四條 合同終止

　　雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，并經竣工驗收合格后;保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。

　　第十五條 合同份數

　　本合同一式_______份， 甲方_______份;乙方_______份。 本合同雙方約定簽字后生效。

　　合同簽訂地點：

　　甲方(蓋章)：

勞務合同解除協議3

　　甲方：XXX工程有限公司

　　乙方：XXX勞務有限責任公司

　　鑒于：

　　１、20xx年月日，甲乙雙方簽訂了XXX裝修工程《建設工程施工勞務分包合同》。

　　２、由于甲乙雙方就工人單價問題無法達成一致，現雙方協商一致同意解除《建設工程施工勞務分包合同》。

　　現經甲、乙雙方友好協商，就解除《建設工程施工勞務分包合同》達成如下協議：

　　一、雙方一致同意自本協議簽訂之日起《建設工程施工勞務分包合同》解除。

　　二、《建設工程施工勞務分包合同》履行過程中，甲方沒有拖欠任何應向乙方支付的款項及費用，未發生農民工工資拖欠行為。

　　三、《建設工程施工勞務分包合同》解除后，甲、乙雙方互不承擔任何違約、賠償、補償責任。

　　四、本協議一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　（蓋章） （蓋章）

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

勞務合同解除協議4

　　原告:_________________

　　注冊地

　　法定代表人:_________________

　　電話:_________________

　　被告:_________________

　　地址:_________________

　　電話:_________________

　　訴訟請求:

　　1、請法院依法解除_____________年_____月_____日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、請求法院判決被告支付違約金__________元;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由:

　　原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。

　　此致

　　__________區人民法院

　　__________省置業有限公司

　　______年____月____日

勞務合同解除協議5

　　甲方（用人單位）：

　　乙方（員 工）：

　　雙方于已于______年______月______就解除勞務服務關系一事協商一致，甲乙雙方同意解除勞務服務關系，并達成如下協議：

　　1、 甲乙雙方的勞務關系于______年_____月_____日期解除，雙方附屬于勞務協議的'權利義務同時終止。

　　2、 乙方保證于 ______年______月______日前完成所有工作交接，辦理甲方所

　　要求的離職手續。

　　3、 甲方無需向乙方支付任何賠償或補償。雙方確認因勞務關系而產生的任何經

　　濟關系已經全部凍結。

　　4、 乙方同意在勞務合同解除后仍然對本合同的內容以及乙方所掌握的的甲方

　　的任何商業秘密承擔保密義務。

　　5、 本協議自簽署之日起生效。

　　甲 方： 乙方（簽名、加蓋指印）：

　　經辦人： 身份證號：

　　年 月 日

勞務合同解除協議6

　　甲方（派遣單位）名稱：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　乙方（用工單位）名稱：

　　法定代表人（委托代理人）：

　　根據《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規規定，現　　（方）因　　　　原因，要求提前解除與　　（方）的勞動合同。甲乙雙方同意解除勞動合同關系。經雙方協商一致，簽訂本協議如下：

　　一、勞務派遣

　　原派遣合同中，甲方按照乙方要求從　　年　　 月　　日起派遣　　名勞務人員到乙方工作，派遣期至　　年　　 月　　日止。現派遣合同的派遣期至　　年　 　月　 　日止，雙方解除勞動合同，雙方的權利義務也隨之終止。

　　二、勞務費用標準及結算

　　（一）勞務費用標準：乙方按照每人每月　　元標準向甲方支付勞務費用，勞務費用包括應支付甲方派遣的勞務人員的'工資、應繳納的各項社會保險費及其他費用。

　　（二）結算時間和方式：乙方于　　月　　日前以銀行轉帳方式將期間所有勞務費用一次性支付到甲方賬戶。

　　三、甲方在乙方妥善辦理完畢工作移交手續后支付乙方包括但不限于工資、經濟補償金、代通知金等所有費用等共計￥　　元（大寫：　　人民幣）

　　四、乙方自愿放棄其他所有訴求。

　　五、其他

　　本協議經甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方：（蓋章）

　　法定代表人或（委托代理人）：（簽名）

　　年　　月　　日

　　乙方：（蓋章）

　　法定代表人或（委托代理人）：（簽名）

　　年　　月　　日

【勞務合同解除協議】相關文章：

解除勞務合同06-23

勞務解除協議12-31

申請解除勞務合同08-30

解除勞務服務合同11-25

【精】解除勞務合同03-09

解除勞務合同【薦】03-09

解除勞務合同【推薦】03-09

【熱】解除勞務合同03-09

【薦】解除勞務合同02-05