鋼結構加工承攬合同

時間：2022-12-30 14:20:23 加工合同我要投稿

相關推薦

鋼結構加工承攬合同 10篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的類型越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的鋼結構加工承攬合同，希望對大家有所幫助。

鋼結構加工承攬合同 10篇

鋼結構加工承攬合同 1

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之"金額"的"合計"項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：

　　需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結算。

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章) 乙方：

　　年月日

鋼結構加工承攬合同 2

　　承攬方：

　　代表人：職務：電話：

　　定作方：

　　地址：電話：

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1.項目名稱：

　　2.項目地點：

　　3.項目內容：

　　4.建筑面積：

　　5.承攬方式：承攬方包工包料

　　6.工期: 本項目工期天，按甲方指定進場日期計算。

　　7.，共計：元

　　第二條圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。

　　第三條定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質量標準

　　雙方約定本項目質量標準：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　(2) 第十條合同價款支付方式

　　1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。

　　第十一條違約責任

　　1. 承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

　　2. 定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的`違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　第十二條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十四條其他約定事項：

　　1、

　　2、

　　3、

　　第十五條附則

　　(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。

　　(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

　　(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

　　定作方：承攬方：

　　代表人：代表人：

　　聯系方式：聯系方式：

　　年月日年月日

鋼結構加工承攬合同 3

　　工程名稱：安徽三建pC構件生產基地

　　工程發包方：安徽三建工程有限公司

　　工程承包方：安徽建筑機械有限責任公司

　　簽約日期： 20xx年3月10日

　　合同協議書

　　發包單位：安徽三建工程有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包單位：安徽建筑機械有限責任公司（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　l、工程名稱：安徽建工產業化基地1#廠房鋼結構及維護工程。

　　2、工程地點：安徽肥東縣撮鎮循環經濟園區經一路與緯三路交口。

　　3、工作內容：圖紙設計、招標文件等文件范圍內鋼結構生產車間鋼構件的采購、加工等（不含預埋螺栓）。具體包括詳圖深化設計、鋼構件制作（含配件）、檢測（原材料檢驗及焊縫檢測）等，本合同約定的招標文件及相關資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分，結算時合同價款不再調整。

　　（1）根據發包人提供的鋼結構施工圖紙、承包人提供設計院審核的深化圖紙、技術

　　資料、有關文件及現場安裝分段要求，完成承包范圍內的鋼結構材料采購、按發包人現場安裝分段分節要求進行技術準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結構運輸前的堆放、編號、按發包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現場（按圖紙編號統一標注）、工程服務以及本合同其他條款所約定的工作內容，并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關的所有工作及相關手續。鋼構件必須滿足現場安裝的分段要求。

　　（2）制作之前編寫構件制作方案，并得到發包人、設計單位及施工監理的認可。按發包人的要求，提供本工程中鋼結構加工及運輸的相關計劃、資料。并于簽訂合同一周內，提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關有效證件（如焊工證等特殊工種上崗證）。

　　（3）按發包人確認的分段分節要求和構件進場計劃配套供應鋼構件，負責進行鋼構件必要的預拼裝。

　　（4）承包人按發包人要求將構件資料準備齊全，隨車發至現場。按發包人提供給承包人的構件需求清單進行構件的裝車運輸，發車前需將構件進場清單傳至發包人，并通知發包人代表相關負責人。

　　（5）提供鋼結構吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數檢驗、焊接試驗用的試板等，配合設計及現場安裝做好構件坡口及吊耳等構件配套加工。費用在報價中綜合考慮。

　　（6）提供出廠標識、標志和編號，提供構件測量基準線和監測基準點的標識等。

　　（7）負責鋼結構制作的現場技術支持及與設計人的技術配合，按規定完成本工程所需的各種技術和安全措施。

　　（8）鋼材進加工廠后，在下料之前必須按有關規定做原材料復檢。在鋼構件進場的同時，提交給發包人的資料（一式四份）：原材料檢驗報告（原件一份、復印件加蓋公章三份）、鋼構件出廠合格證、鋼構件制作相關檢查記錄、有探傷資質的單位出具的構件制作探傷檢驗報告、鋼結構制作相關質量驗收記錄、鋼結構制作相關質量保證贄料以及發包人要求的相關資料等。

　　（9）承包人自行解決鋼構件運輸途中的一切問題，保證加工件不造成損壞及變形，因運輸途中造成的構配件損壞及變形由承包人修正并賠償發包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發包人要求及時整改，發包人可代為整改或委托第三方整改，相關費用由承包人承擔。

　　（10）未按發包人規定的時間、質量標準、構件配套順序交付構件，發包人有權拒收，承包人應承擔質量缺陷、整改和不按時供貨、發貨順序錯亂的責任，并承擔由此導致的返工、整改及影響發包人施工的經濟損失。

　　（11）任何工程聯系函件必須經發包人認可，并以發包人的名義轉發。承包人不得與監理、設計院等相關方面獨自聯系，否則一切責任和損失由承包人承擔。

　　（12）在合同規定的保修期內，凡屬于承包人質量問題，承包人要負責免費維修，并承擔相關責任。

　　（13）本項目所有涉及到的主鋼結構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用，否則乙方形成違約，按本合同第12條違約條款進行處理。

　　（14）將構件運輸到發包人現場構件指定堆放場地，并自行負責所有材料設備的保管和安全。

　　（15）承包人負責按照發包人要求提供竣工資料給發包人，并配合項目質量驗收工作。

　　（16）承包人必須服從發包人的管理，發包人有權要求承包人更換不稱職的管理人員。

　　（17）合同中規定的其它工作。

　　4、合同價款

　　（1）總價合同：鋼結構構件材料、制作造價￥22451522.00元（大寫：人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整）

　　乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況，圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構件的規格、材質等相關要求依據甲方提供圖紙進行采購、加工，必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結算時，除設計變更外，在施工圖范圍內總價固定不變，圖紙及招標文件所含工作內容或費用已含在總價中

　　乙方投標報價按GB50755計算，計算規則明確構件按矩形理算，且投標報價重量含材料損耗，乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規范，施工過程中甲方有權對進場鋼結構過磅抽查，如若鋼結構重量負偏差超過國家規范，甲方將對負偏差部分扣減材料工程款，并對乙方進行處罰。

　　合同總價包括：

　　（1）由乙方為鋼結構制作需要承擔的所有費用，彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作：

　　（2）按照國家稅法規定乙方應繳納的各種稅金和地方政府規定的各種費用。其中稅金包括營業稅、城市維護建設費、教育費附加及企業和個人所得稅。與乙方承包項目有關的所有稅費均由乙方自行繳納；

　　（3）按照規范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費；

　　（4）現場施工人員及材料、設備的保險；

　　（5）因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤；

　　（6）根據本合同其他條款由乙方承擔的其他費用：

　　5、工程款支付和工程結算

　　（1）本項目甲方提供合同造價 20% 預付款（合同簽訂后7個工作日內支付）；

　　（2）本項目工程款支付方式按下述規定執行：

　　a．工程付款方式：以6個月銀行承兌匯票形式為主。

　　b．主體鋼結構運至項目現場內安裝，支付合同造價20%的工程款；

　　c．主體結構安裝完支付合同造價20%的工程款；

　　d．圍護結構安裝完支付合同造價10%的工程款；e．工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款；

　　f．工程決算定案后支付至合同造價95%；

　　g.剩余5%工程款作為質保金，待缺陷責任期滿后一次性無息付清。

　　（3）簽訂合同之日起7個日歷天內，乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函；

　　（4）支付規定：

　　a．乙方在收取工程款時，必須同時提供等額的稅務發票，乙方在申請結算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結算總額相等完稅票據；

　　b．乙方在收取工程款時，必須按照甲方要求履行工程款申請手續；

　　（5）缺陷責任期：從竣工驗收合格之日起計算，至合同規定的缺陷責任期。

　　（6）竣工結算：

　　竣工驗收達到本合同規定的質量標準并且資料全部交齊并經甲方驗收合格后，乙方向甲方報送結算資料，甲方在收到足夠的資料后一個月內審核完畢，經甲乙雙方及監理單位確認后一個月內向乙方支付到結算總價的95%，其余5%作為質保金。如果質量標準及工期中任何項達不到業主合格要求，結算時甲方將扣除其相應部分的保證金；

　　（7）現場簽證及變更：

　　發生合同外的費用時，乙方應注意收集和保留證據并在3個日歷天內讓甲方現場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內容、工作部位以及投入的設備、人員清單并附上必要的施工簡圖，乙方逾期未能以書面形式提出申請，則視為乙方自動放棄該部分費用，以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設計變更以外，不接受任何形式的簽證索賠。

　　（8）竣工結算：

　　乙方應嚴格按照合同約定的工程量計算規則和價格計算方法編制，不得高估冒算。一經發現有高估冒算現象，甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結算進行逐項核對。如果核減率在5%以內（含5%），甲方不予罰款；如果核減率超過5%，甲方除扣除核減部分外，還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款，并直接從工程款中扣除。

　　（9）免責條款：

　　乙方應嚴格遵守甲方財務部的有關制度規定并協助辦理有關稅務事宜，在規定的付款期限截止日后，由于乙方未及時開具足額合法稅務發票，從而導致甲方財務部無法按時支付乙方工程款，此項延誤不構成甲方延期付款責任，乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。

　　6、工期

　　（1）構件到場日期：開工日期為20l5年3月10日，合同總工期90日歷天。

　　進場節點要求：

　　a.20xx年4月1日，A~G軸鋼結構主體材料進場；

　　b.20xx年4月10日，A~G軸鋼結構屋面維護結構材料進場；

　　c.20xx年5月10日，鋼結構主體結構必須全部到場（具體進場日期必須符合甲方的進度要求）

　　d. 20xx年6日10日，本鋼結構工程的所有材料必須進場。（維護結構材料進場日期必須符合甲方的進度要求）

　　（2）進度：乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構件運至施工現場，接受甲方對構件進場時間的檢查、監督。材料進場計劃與經確認的計劃不符時，乙方應按甲方的要求提出改進措施，經甲方確認后執行。因乙方的原因導致實際材料進場計劃與材料進場計劃不符，乙方無權就改進措施提出追加合同價款。

　　（4）暫停施工：因乙方材料質量嚴重與質量要求不符時，甲方有權要求乙方暫停材料進場并進行整頓，由此造成的工期延誤由乙方負責，相關的賠償按照本合同第9條相關規定執行

　　7、質量驗收

　　（1）質量要求：本工程質量應符合現行的國家工程質量驗收規范，國家、行業、地方和甲方的施工技術標準規范，施工圖及相關技術文件的要求，達到合格標準；

　　（2）質量等級：乙方提供的構件必須按照國家驗收規范的合格等級標準，由于乙方原因造成的不合格，乙方負責整改，整改仍達不到要求，乙方應無條件退出，由此發生的一切費用由乙方承擔。

　　（3）試驗與檢驗：乙方應按相關規定進行試件的取樣、檢驗。

　　（4）分項工程質量檢查：上道工序施工完成，必須經監理工程師、甲方驗收合格簽字認可后，乙方才能進行下道工序的施工。

　　（5）、乙方應協助配合甲方、監理人員進行檢查和驗收。

　　（6）、用于主體結構的鋼構件，為設計文件規定的該工程的合理使用年限

　　8、權利和義務

　　1、甲方的權利和義務

　　（1）、甲方有義務按合同的規定期限及時向乙方支付工程款，否則甲方違約。

　　（2）、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。

　　（3）、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗，對檢驗不符合要求的貨物，甲方有權要求乙方退換。

　　（4）、如因產品質量問題造成甲方損失的，乙方負責賠償損失并承擔一切責任。

　　2、乙方的權利和義務

　　（1）、乙方有義務向甲方提供符合合同約定的產品，否則乙方違約。

　　（2）、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物，否則，乙方違約，并應承擔由此給甲方造成的損失。

　　（3）、乙方有權按合同約定，要求甲方支付已合格材料的款項。

　　9、違約責任

　　（1）乙方承包的工程項目，未經甲方許可，不得進行轉包或分包。否則，甲方有權終止合同。由此給甲方造成的經濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時，需經甲方書面批準，各項管理程序按甲方的有關規定執行。

　　（2）若因乙方原因造成材料進場延誤，每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款，罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。

　　（3）本項目所有涉及到的主鋼構、圍護結構、零星配件等必須按照設計文件要求及投標文件承諾的品牌及產地進行選用，如實際工作需更換材料，必須得到甲方書面認可，并且甲方不補償因此產生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料，視為乙方違約，處以合約總價 10% 的工程質量罰款，并承擔此項違約導致甲方的損失。

　　（4）合同簽訂后，如需修改，需獲得雙方同意，方能生效。否則，給對方造成的經濟損失由違約方負責。

　　（5）合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的，均屬單方違約，違約方承擔給對方所造成的全部損失外，還需向對方支付工程款總價 10% 的違約金。

　　（6）如果乙方有任何的違約行為，乙方應保證甲方免于承擔由此違約造成的根據主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權從工程款中扣除這筆費用。

　　（7）因乙方自動退出，甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結算，由此發生的甲方損失將在剩余的30%中扣除，甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權力。

　　（8）未經甲方書面授權，乙方不得以甲方名義從事任何對外商務經營及合同協議的簽署。否則甲方有權終止本合同的執行，并由乙方向甲方承擔相應的損失，甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除，乙方不得有異議。

　　10、爭議

　　（1）如甲乙雙方發生爭議，應本著實事求是、平等互利、協商一致的原則進行協商解決。如協商不成，可采用下列解決方式：向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。

　　（2）發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保護好已進場材料：

　　a.單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；

　　b.調解要求停止，且為雙方接收；

　　c.仲裁機構要求停止時；

　　d.法院要求停止時。

　　11、合同終止及終止后的結算

　　（1）甲乙雙方協商一致，可以解除本合同；（2）乙方無能力繼續履行本合同時，本合同終止，按已進場材料結算，乙方應在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作；

　　（3）未經甲方同意，乙方將本工程轉包或分包給第三方，本合同終止，按乙方已進場材料的 60% 結算

　　（4）乙方單方要求終止合同，結算單價按合同單價的 80% 計算，另賠償合同總價10% 的違約金；

　　12、甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。

　　13、本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效，在除違約責任導致合同中期解除情況下，工程經竣工驗收合格、工程結算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結清后合同自動終止。

　　14、本合約附件：⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。

　　15、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份，具有同等法律效力。

　　（以下無正文）

　　甲方：乙方：安徽建筑機械有限責任公司

　　甲方代表：乙方代表：

　　開戶銀行：開戶銀行：徽商銀行合肥大東門支行

　　賬號：賬號：1020 4010 2100 0283 880

　　簽訂時間：年月日簽訂時間：年月日

鋼結構加工承攬合同 4

　　建設單位（甲方）：福建明鑫機器人科技有限公司合同編號：GL-140619-MX-036

　　加工單位（乙方）：漳州市國立金屬制品有限公司簽訂地點：漳州市

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權利、義務關系，經雙方協商一致訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：機器人構件

　　序號機臺名稱部件名稱單位數量重量價格

　　1 翻轉機通用件機器人底座個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。

　　2 機器人墊座個 3

　　3 夾具框架個 6

　　4 機座個 6

　　5 從動箱箱體個 6

　　6 箱體墊座過渡板個 4

　　7 機箱墊座個 4

　　8 氣動翻轉變位機主動箱箱體個 2

　　9 伺服翻轉變位機伺服減速器箱體個 2

　　備注：已方代早方叫車，運費甲方負責。

　　2、加工地點：漳州市北斗工業園

　　3、工程量：每批約 5 噸

　　4、合同內容：鋼結構件制作。

　　5、承包方式：包工包料。

　　6、產品標準：合格

　　第二條合同價款

　　1、型鋼及次構件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。

　　第三條雙方職責

　　1、甲方應提供確認的設計圖給乙方；

　　2、乙方應按本合同約定及設計圖紙設計要求按時、按質、按量完成加工制作工作；

　　3、乙方在制作過程中，必須接受甲方的質量安全監督。

　　4、甲方中途變更設計，應當以書面形式通知乙方，已加工的鋼構件及現場損失由甲方負責。

　　5、甲方應按本合同約定的期限支付價款。

　　6、甲方應在結算前審核結算清單，如有爭議，應及時提出校對。

　　第四條加工材料提供

　　乙方包工包料，經雙方確認材料結算單價如下

　　序號材料名稱材質單價數量結算金額

　　1 鋼板過磅價 Q235 3670

　　根據下單時間鋼材價格為準。

　　備注：以上構件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。

　　第五條驗收與結算

　　1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；

　　2、甲方到乙方廠內提貨，乙方負責裝車，甲方負責卸車運費甲方負責；

　　3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協助相關工作。在甲方驗收過程中，如發現質量問題，乙方必須按圖紙及作相應更改。

　　第六條付款方式：

　　1、本月送貨單送出的貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結清全款。

　　2、若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內結清所有款項；甲方逾期付款乙方有權擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收取）。

　　第七條違約責任：現場安裝時出現制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。

　　第八條其它

　　1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

　　2、雙方約定，在履行合同過程中如產生爭議，雙方應協商解決。協商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。

　　3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現場驗收完成無出現加工質量問題后自動失效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　代表人：代表人：

鋼結構加工承攬合同 5

　　發包方： (以下可簡稱：甲方)

　　承攬方： (以下可簡稱：乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱：。

　　二、工程施工地點：。

　　三、工程內容：。

　　四、工程量和工程造價：

　　1、工程量為：平方米，(注：如為約計數，可據實結算)。

　　2、工程合同單價為：元/平方米，本項工程合同總造價約為：元，大寫：元。

　　(注：如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認辦法：

　　1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即元，作

　　2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即元。

　　3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即元

　　4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即元。

　　5、本項工程質保金為合同總款 %，質保期為合同簽訂之日起滿壹

　　五、工程延期：

　　如遇下列情況之一，經雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。

　　1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

　　2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。

　　3、不具備乙方進場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

　　4、未按合同規定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

　　5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注：本合同不可抗力是指因戰爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

　　六、雙方職責

　　1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據此調整合同價款。

　　2、甲乙方對于產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據"誰損壞誰負責賠償"的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。

　　七、甲方職責：

　　1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。

　　2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸的需要。

　　3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規劃等相關部門征收的本項的其它費用。

　　4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

　　5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

　　八、乙方職責：

　　1、乙方根據甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。

　　2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

　　3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。

　　5、竣工清理現場并具備交驗條件。

　　九、土建方應配合的相關事宜：

　　1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。

　　2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期：

　　在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期，日歷天數工期天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止：

　　(一)爭議：

　　甲乙雙方因合同糾紛發生爭方，可先行協商，協商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質量保修承諾

　　1、交工質量保修承諾

　　工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

　　3、保修期滿后，乙方將長期優惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現的問題。

　　十三、其它約定：

　　1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時，須出據帶有財務紅章的收據或發票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

　　4、結構網架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現問題自負。

　　5、甲方需乙方出正規圖紙，相關費用由甲方承擔。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注：

　　代表人：代表人：

　　代理人：代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

鋼結構加工承攬合同 6

　　需方：

　　供方：

　　為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關規定，結合本項目實際情況，經甲乙雙方協商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：

　　一、本加工產品全部用于，不得轉移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。

　　二、材料規格和技術要求：根據需方提供的施工圖和施工變更聯系單制作。

　　三、需方如有圖紙變更或增加設計聯系單，應按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負責，需方確需進行變更的，所發生的費用損失全部由需方自行承擔。

　　四、材料制作要求：鋼材材質按圖紙設計及設計聯系單要求，產品制作應滿足現行規范要求，達到合格等級。

　　五、材料數量、單價、金額:

　　材料名稱數量單位單價（元）金額（元）備注

　　數量按理論實際計算

　　略

　　合計

　　以上產品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用。

　　注：本制作合同中H型鋼的價格以年月日制定的合同價格為準。

　　六、制作及提貨時間：年月日提貨。

　　七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現場。

　　八、付款方式：

　　另行協商。

　　九、結算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內與供方核對工程量，供方結算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。

　　十、產品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權自貨款付清后轉移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。

　　十一、技術要求：供方應隨貨物提供產品出廠合格證或質保書，現場探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規格一套，費用需方負責。

　　十二、違約責任：

　　1、需方未按合同支付貨款的，按應付貨款余款的1支付違約金。

　　2、需方在提貨時間無故不來提貨，經的供方催促15日內未提貨的按500元∕天支付違約金。

　　3、如需方圖紙變更或增加聯系單，導致制作工期延長的，工期予以延長。

　　十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規格變化，則產品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。

　　十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協商、友好解決，協商不成，雙方約定向定海區人民法院提起訴訟。

　　本合同一式三份，供方執二份，需方執一份，雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效，加工產品提取完畢，貨款付清后終止。

　　需方：

　　供方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　訂立合同時間：年月日

鋼結構加工承攬合同 7

　　定做方： (稱甲方)

　　承攬方： (稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

　　3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　委托代理人：委托代理人：聯系方式：聯系方式：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號：

鋼結構加工承攬合同 8

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質： ;系列： ;噸位： ;單價約元(大寫： );

　　(2)次鋼構材質： ;噸位： ;單價約元(大寫： );

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為元，(大寫) (以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫) 給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《民法典》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

鋼結構加工承攬合同 9

　　定做方：（簡稱甲方）

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　1）主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構材質：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內容：抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□

　　2）其他檢測項目：

　　3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執_____ 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方（蓋章）：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方（蓋章）：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

鋼結構加工承攬合同 10

　　定作方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　簽訂時間：20xx年4月日

　　甲方委托乙方加工下列產品，經雙方協商，特訂立本合同：

　　第三條、交(提)貨地點、時間：

　　簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。

　　第四條、提貨方式：由乙方負責。

　　第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。

　　第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計： 30萬元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。

　　第七條、違約責任：

　　1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。

　　2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價后價格執行。

　　3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

　　5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。

　　第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。

　　第九條、雙方發生糾紛可協商解決。

　　單位名稱(章) 單位名稱(章)

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：