【實用】加工合同錦集七篇
隨著人們對法律的了解日益加深,人們運用到合同的場合不斷增多,它可以保護民事法律關系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編整理的加工合同7篇,歡迎閱讀與收藏。
加工合同 篇1
定作人:_____________________________
承攬人:_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經協商達成如下協議:
第一條定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/
技術標準計量
單位數量交貨時間報酬
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規格/型號質量標準計量
單位數量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內,定作人按合同總價的___%預留質量保修金,保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續賠償。
第十一條本合同在履行過程中發生爭議的,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________
定作人:___________________________承攬人:___________________________
住所地:___________________________住所地:___________________________
電話:_______________電話:_________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
加工合同 篇2
甲方為乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
品名、規格(長,寬,高cm)單位、數量、備注
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款xxx元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
加工合同 篇3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》有關法律、法規,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實作用的原則,經雙方友好協商,一致同意簽定下列合同條款,并共同履行。
一、工程概況
二、工程承包方式
三、工期
合同工期總日歷天數十天
四、工程質量標準:合格。
五、合同價款
(人民幣大寫):
注:各單體雕塑的單價按照合同總價與乙方報價總價的比例相應調整。
六、組成合同的文件
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議和文件,視為本合同的組成部分。
七、結算方式:
合同簽訂后,甲方按合同價的 %預付工程款,乙方在款到后開始備料施工;1:1雕塑安裝前甲方付進度款%;安裝完畢經驗收合格后,再按合同價的%支付工程款;竣工決算經審計確認后,支付至工程價款的作為質保金,一年期滿后一次性付清。以上工程款的支付均不計利息。
八、質量要求
乙方制作安裝的雕塑需按國家對雕塑相關技術規范要求執行,甲方按國家對雕塑相關的技術規范要求驗收,若無技術規范的按行業規范執行和驗收,如因乙方質量達不到要求,返工部分的'直接經濟損失由乙方承擔。
九、工程驗收
工程施工完畢,乙方自檢合格并經監理預驗合格后,提出書面驗收申請,甲方及時給予組織驗收。
十、甲方指定 為本工程甲方代表,負責聯系、協調本工程具體施工期間各項事宜;乙方指定為本工程乙方代表,負責本工程的施工任務。
十一、雙方責任
1、甲方責任:按合同約定支付工程款。因甲方資金不能及時到位造成的停工或滯工給乙方造成的經濟損失,則由甲方給予補償。同時由甲方承擔工期順延的責任。
2、在施工過程中因甲方要求更改圖紙或造型,應有甲方承擔因變更產生的各項費用,同時工期順延。
3、甲方負責施工現場的三通(通水、通電、通車)一平,符合乙方施工具備的條件。
4、乙方責任:
1) 乙方在施工中應保證工程質量,確保工程材質符合合同及設計要求,不得偷工減料。
2) 乙方制作安裝的雕塑不符合要求,導致雕塑重做、更改等,一切經濟損失由乙方自負。
3) 對于雕塑制作、運輸和安裝過程中的一切安全責任由乙方負責。
4) 乙方應加強對其進場人員的施工管理和安全教育,并采取必要的安全防護措施,否則,由此產生的一切后果由乙方自負。
5) 乙方負責自行協調施工現場周圍環境問題。
6) 乙方在施工中應根據甲方現場要求保護好地上地下管線、設施設備,因乙方原因造成毀損的由乙方負責修復、賠償。
7) 乙方應安全文明施工,確保施工現場衛生保潔符合有關要求。
8) 承包人向發包人承諾按照合同約定在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
十二、本工程質量保修期為xxx天。
十三、本合同未盡事宜,由雙方另行協商,簽訂補充協議,與本合同具有同等效力。
十四、合同爭議解決方式:本合同在履行過程中發生爭議的應友好協商解決,協商不成的,可以向工程所在地的仲裁機關或法院提起仲裁或訴訟,但無爭議部分應繼續履行。
十五、本合同一式貳份,甲乙雙方方各執正本壹份。本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
加工合同 篇4
甲方:無錫友承機械制造有限公司
乙方:
第一條 :乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見圖紙部件加工明細表),總計按甲方提供的每種零件的數量,價格按雙方協商所定的的價格(見圖紙部件加工明細表)。
第二條: 乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行準時交貨;延時交貨,按總款額的1%/天繳付違約金。
第三條: 乙方所交的加工品應保質保量,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。加工完畢送貨至甲方工廠,經過甲方初步驗收后入庫。(因甲方提供的物料本事質量問題,乙方應及時告知甲方,經過甲方確認,乙方承擔責任)。
第四條: 通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第五條:付款方式:
1、合同雙方簽訂后,甲方預付乙方(人民幣)作為合同定金,乙方將 零件按時加工完畢,交付甲方工廠,經過甲方驗收合格,核算出加工零件總款后,甲方付到本次加工零件總款的 %。余款%在甲方第二次訂單到貨,乙方開具發票與第二次加工零件訂單的定金(第 二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以后長期合作以此類推。
2、 此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。
甲方(簽章):________________ 乙方(簽章):________________
20xx年 月日
加工合同 篇5
甲方:
乙方:
為維護甲乙雙方合法權益,根據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國產品質量法》規定,雙方協商一致,簽訂以下合同:
一、 工程名稱:XX·黃金國際
二、 工程地點:XX縣孤山街原勞動局地段
三、 工程內容:XX·黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓(5#,6#一二層為商鋪),塑鋼窗,紗窗制作和安裝。
四、 承包方式:包工包料,塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。
五、 合同綜合價格:本合同為含稅等費用固定價格合同,綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低,以中標價格為本工程的價格。
六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯系,根據施工進度控制好加工制作的時間,乙方接到通知后迅速組織人員進場施工,自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝,窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七、 付款條件及方式:
1、 向甲方出具的貨物稅務發票必須正式合法,且應保證甲方在使用時不受第三方的指控,結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準,本工程款全部抵頂房子(南沿街一套,住房一套)多退少補。
2、 辦理完按揭手續,加工制作單位開出當地地稅局的稅務發票。
八、 質量標準
1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料,造成建設單位損失,由乙方承擔建設單位的損失。
2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中,要按XX縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理,并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
3、 乙方在施工準備,窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做,達到門窗安裝質量要求。
4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用,并保證檢測試驗合格,無合格的檢測實驗報告,不予結算,并承擔給甲方帶來的全部損失。
5、 推拉窗安裝推拉紗窗,保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封,填滿充實,牢固可靠。 合同簽訂后,塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部,工程部進行審核,雙方認為無問題,經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。
九、 驗收方式:甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收,工程竣工驗收完畢后,由監理公司,甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收,并對乙方提供的工程量進行核實,確定最終工程量,以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷,包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷,甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查(進行破壞性試驗),不符合國標要求和合同規定的材料,堅決進行退場處理,不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購,避免漲價風險
十一、甲乙雙方權利與義務
1、 甲方承諾
① 為乙方提供良好的工作環境,及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。
② 為乙方提供圖紙,并審查乙方提供的施工資質等。
③ 在乙方生產塑鋼窗過程中,甲方要加強現場檢查與監督,發現問題及時糾正。
④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標文件內容。
2、 乙方承諾
① 接到甲方通知后,未按照約定時間進行施工,或者因工程質量達不到協議要求,甲方有權單方面解除合同,更換施工隊伍,所發生的一切損失費由乙方承擔,不合格工程不予結算,若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。
② 供應貨物不符合本合同要求,甲方有權拒收,因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。
③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。
④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題,由乙方自行處理,甲方幫助協調。
⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期,甲方有權要求賠償,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收,承擔期間所發生的一切費用,保證一次驗收合格,未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外,并承擔合同工程款5%的違約金,并扣除履約保證金。
⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。
⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目,每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育,遵守安全規范,制定安全方案,采取安全管理措施,確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全,違章作業,乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經濟損失。
⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務,甲方可以協調配合,但是所有費用由乙方承擔。
11)不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責,甲方對此所引起的變動不予確認。
12)不能按照國家規范,圖紙及合同約定進行加工制作與施工,導致產品質量差,工期時間長,甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。
十二、質量保修:質量保修期自工程竣工交付使用之日起開始,
免費保修兩年終身維修。質保期滿后,產品發生問題,只收材料費,不收維修費和安裝費及交通補貼費,乙方的維修服務要在接到業主通知六小時內到達現場維修。
加工合同 篇6
甲方合作人:身份證號:
乙方合作人:身份證號:
第一章 合作宗旨
第一條 為了規范合作印花染色車間的行為,保護合作人的利益,根據國家有關法律法規之規定,本著自愿平等、互利公平、誠實信用的原則,簽訂本合作協議。
第二條 合作印花公司性質為合作,乙方出印花設備:一臺圓網、兩臺平網;甲方提供廠房,同時提供兩臺韓國產2.8米定型機、前處理、后處理等配套設施,具體細節見甲乙雙方設備清單。
第三條 合作印花染色公司合作期限為8年,合作協議簽字之日算起,協議期滿6個月前,合作人商議續約與否。
第二章 合作公司的名稱和地址
第四條 合作公司名稱為:嘉善順天印染車間
第五條 合作公司經營生產場所:嘉善楊廟順天毛絨有限公司內。
第三章 合作目的和合作經營范圍
第六條 合作目的:甲方有印染廠廠房,乙方有印花染色設備,甲方有合法的企業營業執照和排污許可證,甲方保證每天排污量不少于1000噸。
第七條 合作公司經營加工范圍:染色、印花。
第四章 合作人合作方式、金額和分利方式
第八條 合作人甲方將自己名下順天印染廠房作為合作場地,提供兩臺韓國定型機、前處理、后處理等配套設備,同時提供生產所需流動資金,占股70%;乙方負責購買印花設備(一臺全新圓網、兩臺進口舊平網),占股30%。購買價格需經雙方認可,并且新設備有廠家發票、設備資料齊全,同時確保舊設備正常使用。
第九條 合作人甲方須在清理出合作的廠房,乙方需 天內設備到位。
第十條 合作期間各自資產歸各自所有,不得隨意請求轉讓、分割、擔保、抵債,合作終止后,合作方各自行處理。
第十一條 運行成本費用按順天公司運行成本計算,并提供給乙方真實成本數據。國家規定的費用按國家規定費用繳納給甲方,如排污費、電費、管理費。
第十二條 合作印染公司實行獨立核算,自負盈虧。
第十三條 雙方各委派一名執行人和會計,負責工廠生產管理和監督,工資報酬由合作公司按月支付。
第十四條 污水處理費用按實際費用上繳。
第五章 合作人責任和義務
第十五條 合作方甲方須在規定的時間內清理廠房內的雜物,并保證電力、蒸汽管道接進合作公司內,甲方負責鍋爐、電力、蒸汽,但要變更廠房內的布局乙方需經甲方同意。甲方負責協調當地政府與百姓關系,乙方不承擔各債權債務。
第十六條 在合作期間甲乙方安全工傷問題由雙方處理或賠償,保險由甲乙方共同解決。
第六章 財務管理與盈虧分擔辦法
第十七條 賬目必須由甲乙雙方審核,甲方負責開具發票,但是開票額度不能超過進賬發票。甲乙雙方派統計一名、出貨兩名、監理一名,每天發貨由甲乙雙方確認方可發貨。如發現做偽賬,雙方有權追查各方責任和后果。每月對賬由甲乙雙方指定人選。
第七章 合作公司的事務的執行
第十八條 甲乙雙方各派一名執行合作事務,并具備如下條件:
1. 有印染廠管理經驗。
2. 對印花染色的生產工藝、生產設備、成本分析非常熟悉、精通。
3. 有良好的職業道德和管理能力。
第十九條 合作雙方執行人對合作人負責,并履行下列職責:
1. 對外開拓業務,培養生產技術人員。
2. 主持合作公司的日常管理工作。
3. 關注合作公司的經營狀況。
4. 制定合作公司內市場管理機構設置方案。
5. 指定合作公司的具體的管理和規章制度。
6. 提出經營和管理技術中的問題。
7. 制定合作雙方發展方案。
8. 每月向合作雙方報告合作公司執行情況和經營情況、財務狀況,并確認原材料價格。
第二十條 對合作公司執行人行為約束
1. 不準合作公司執行人親屬在公司內擔任管理、統計、技術員、倉管員、發貨員,一旦發現免職并查是否有工作中的漏洞,并扣兩個月的工資。
2. 對市場加工價格虛報的,或低于合作人品種價格的,上報合作人方可執行。
3. 如發現合作公司執行人有損害合作人利益的,以權謀私,開除并追究經濟責任,造成重大損失的應承擔部分責任。
4. 合作公司執行人工資由甲乙合作人確定。
第二十一條 合作公司有關重大事項做出決定時,經合作人雙方表決通過,在合作公司能達到預期利潤、提成時,合作執行人有表決權。
第二十二條 合作人的權利
1. 有權監督執行人在合作公司事務執行情況、
2. 合作雙方有權了解經營狀況和財務狀況,有權隨時查閱合作公司賬簿。
3. 被委托執行合作公司的執行人不按照本合作協議執行事務的,有權撤銷該委托。
4. 合作人分別有權對合作人執行的事務提出異議時,應該停止事務上的執行,協商后再決定。
第二十三條 合作人在合作期間有下列情形之一時,必須禁止:
1. 合作人在同地區自營或者同他人合作與本合作公司相競爭的業務,造成損失,由責任方承擔。
2. 禁止合作人以合作公司購買私有物品,一旦發現,以現金方式退回合作公司。
3. 禁止合作人再加入同地區相同合作行業。
4. 禁止合作人從事損害本合作公司利益的活動,一旦發現全額退回合作公司,并承擔損失。
第二十四條 合作公司下列事務必須經合作人同意:
1. 改變合作公司的合作人。
2. 改變合作公司的經營范圍和經營場所與地點。
3. 處理合作公司的不動產。
4. 轉讓或處理合作公司的知識產權和其他財產權利。
5. 以合作公司名義為他人擔保。
6. 聘用合作人以外的人擔任合作公司的執行人。
第八章 新合作人加入、合作人退出和更換合作人
第二十五條 新合作人加入,按下列進行:
1. 需經一方合作人同意。
2. 合作人需承認本合作協議。
3. 原合作人必須告知新合作人原合作公司的經營狀況和財務狀況。
4. 依法訂立合作協議。
5. 合作新合作人對合作前公司的債務承擔合作責任。
第二十六條 合作人退出按下列順序進行:
1. 需要有正當理由方可退出,但需另一方合作人同意。
2. 不允許在合作公司虧損時退出。
3. 退出前需提前30天告知另一方合作人。
4. 合作人退出,對合作期間財產狀況進行結算,退還合作人合作份額。
合作人退出,對退出前已發生的合作虧損或債務按規定承擔。
5. 退出人有未了結合作事務的,待了結后進行結算。
6. 合作方退出,不論何種方式合作,均按合作公司的實際情況,由另一
方合作人決定結算貨幣還是設備實物、
7. 退出前必須負責把合作公司欠款要回方可退出。
第二十七條 合作人轉讓必須符合以下條件,并提前30天通知另一方合作人:
1.
2.
3.
4. 合作方轉讓需經另一方合作人同意。 合作人依法轉讓時,在同等條件下,另一方合作人有優先受讓權利。 轉讓給本合作人以外的第三方時,按合作公司規定對待。 合作人依法轉讓、出售,另一方合作人同意受讓人經修改合作協議,
即成為合作人,依照修改后的合作協議享有權利、承擔責任和義務。
第九章 合作公司的解散與清算
第二十八條 合作企業有下列情況之一時,方可解散:
1.合作期屆滿,合作人不愿意繼續合作的。
2.合作協議約定的解散事項出現。
3.雙方合作人決定解散。
4.合作公司沒有達到合作目的的。
5.合作不具備各項責任規定的。
6.政府責令關閉或被撤銷、搬遷的。
7.出現法律、行政法規規定的合作公司解散的其他原因。
第二十九條 合作公司解散后,按下列程序清算:
1.清算人由全體合作人擔任,在出現清算事由15日內由合作雙方同意提定一名或兩名清算負責人,不能確定的由會計事務所或人民法院指定。
2.合作公司清算時,應通知和公告債權人。
3.清理合作財產,分別編制資產負債表和財產清單。
4.處理和清算有關合作公司未了結的事務。
5.清算后盈余,按合作協議規定分配。
6.清算合作人各確認無誤后,合作人對合作公司存續期間的債務按規定承擔。
第十章 違約責任
第三十條 由單方合作人造成本合作協議不能履行,或不能完全履行而造成損失的,依法承擔賠償責任。
第三十一條 違反本合作協議及法律規定在合作期間未滿擅自推出的,向合作違約方支付違約金元,造成合作公司損失的依法賠償。
第三十二條 合作事務執行人不履行職責或濫用職權、以權謀私造成損失的,依法追究經濟責任。
第三十三條 合作人違反本合作協議及法律規定,造成另外一合作人損失的,依法賠償損失。
第十一章 爭議的解決
第三十四條 本合作協議生效后,合作人發生爭議應共同協商解決。如協商不成,可向當地人民法院起訴。
第十二章 附加條款
第三十五條 合作協議如有未盡事宜,或在具體執行過程中遇有特殊情況及發現確定變更之處,按合作協議有關規定,合作人共同協商,補充或修改,補充或修改的內容與本協議具有同等的法律效力。
第三十六條 本協議一式四份,合作人各一份,公正一份,存檔一份。
合作人甲方: 簽訂時間:年 月 日
合作人乙方: 簽訂時間:年 月 日
公 證 方: 簽訂時間:年 月 日
加工合同 篇7
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復印件
加工xxx,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期x月,20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
年月日
【加工合同】相關文章:
加工的合同06-22
加工合同06-13
家具加工的合同范本-加工合同02-10
公司產品委托加工合同-加工合同07-25
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
委托加工合同05-26
門窗加工合同04-29
印刷加工合同06-15
機械加工合同05-24