【精品】加工合同模板集錦十篇

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編精心整理的加工合同10篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

加工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　第一條 合同總則

　　甲乙雙方經協商一致，現就______泥畫加工事宜達成如下協議。

　　第二條 基本保證與要求

　　2.1 乙方確保根據雙方確認的訂貨單為甲方產品加工，甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。

　　第三條 加工權許可期限及合同期限

　　3.1本合同于______年_____月_____日簽訂，自簽訂之日起至________年_____月____日止，有效期一年。經雙方協商同意，可延長本合同有效期。

　　第四條 合同信譽金

　　4.1乙方獲得合同約定的產品加工權之前，需向甲方交納信譽保證金（￥：_____元），甲方免費為乙方加工人員代表進行產品制作培訓，本合同自乙方向甲方付清規定信譽保證金之日起生效，信譽保證金合同期滿如乙方無重大違約，信譽保證金全額退還。

　　第五條 產品的結算方式

　　5.1甲方提供給乙方的加工品按統一加工價結算。甲方在貨到后當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發貨并代辦托運，費用自理。

　　5.2甲方憑清單驗貨，如有差異或有質量問題，應在收貨當天應告知乙方。

　　5.3自貨到三日內，如屬實是產品加工質量問題，該產品退回乙方。

　　5.4甲方建議乙方審慎加工，避免返工或者退回；在不影響銷售前提下，不做相應的處罰，若影響銷售，將對乙方給予該產品成本10%處罰，該產品發回乙方。

　　第六條 雙方的權利和義務

　　6.1甲方要在接到乙方發來產品驗收后，三日將加工費注入乙方銀行帳號，如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。

　　6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單，如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續三次違約取消其加工資格，信譽保證金不予退回。

　　第七條 合同解除及終止

　　7.1本合同期滿時，乙方可提前二個月提出書面續約要求，雙方在正常履行本合同的前提下續訂該項代理合同，不再另收取加工信譽保證金。

　　7.2乙方如有下列行為之一，甲方有權單方提前解除本合同并追究乙方責任：

　　1） 有損______泥畫形象的行為；乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益；

　　2） 擾亂甲方市場價格體系，破壞營運體系；

　　3） 抄襲泥畫配方自行生產、銷售。

　　第八條 爭議的解決

　　本合同有關的爭議，任何一方均可訴致本合同簽訂地人民法院裁決。

　　第九條 保密條款

　　甲方提供給乙方的各種資料，其中涉及商業機密、加工技術、知識產權等內容，乙方有保密的義務；不得提供給乙方以外的第三者使用、參照，否則甲方要求乙方最高賠償金額_____元（_____元）。

　　第十條 其它

　　10.1 合同的修改或補充，均須經雙方同意后以書面協議形式修改或補充。

　　10.2 本合同自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。

　　10.3 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表簽字：乙方代表簽字：

　　甲方地址：乙方地址：

　　年月 日 年 月日

　　身份證號碼： 身份證號碼：

加工合同 篇2

　　甲方： 乙方：

　　經甲乙雙方充分協商，就乙方委托甲方制作 事宜達成如下協議：

　　一、項目名稱：

　　二、制作工藝、數量和其他

　　三、合同總金額：人民幣 （￥ 元）

　　四、完成時間：年月日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。

　　五、結算方式：乙方先付甲方訂金 元，甲方應開具收據給乙方。而甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品制作、安裝并交乙方進行驗收。在乙方驗收合格后，乙方憑甲方開具的收據一次性付清

　　本合同尾款，共人民幣元（￥ ）。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金，直至所有款項付清為止。

　　2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。

　　3、而甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。

　　4、如甲方不能準時按質按量制作完成，每逾期一日應按合同總金額的百分之三（3％）向乙方支付違約金；

　　5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，并由甲方承擔重做費用。

　　6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方也應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。

　　7、 履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協商解決，協商不成，雙方同意向提請裁決。

　　七、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具同等法律效力；而本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：乙方：

　　甲方法定代表人： 乙方法定代表人：

　　甲方經辦人：乙方經辦人：

　　年 月 日 年月日

加工合同 篇3

　　甲方：（以下簡稱：甲方）

　　乙方：（以下簡稱：乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的（ ）工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工（含機械連接接頭）、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

　　一、 工程概況：

　　（ ）項目位于（ ），工程建筑面積：（ ）平方米，結構封頂日期 年 月 日。

　　二、 加工事宜：

　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

　　三、 重量結算依據：

　　根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

　　四、 甲方工作：

　　1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

　　2、 合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度（月度計劃及結構封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸），配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。

　　4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

　　5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

　　6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨（簽字人簽字樣本附后）。

　　7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

　　五、 乙方工作：

　　1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

　　3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

　　5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。

　　六、 設計變更：

　　1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間（供應時間甲、乙雙方協商確定），如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

　　2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

　　七、 產品質量要求：

　　1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》GB701-1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》GB13013-1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》GB1499-1998的規定。

　　2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》DBJ／T01-69-20xx的規定。

　　3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》Q/JY16-20xx中的規定。

　　八、鋼筋原材復試及資料：

　　1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

　　2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

　　3、根據《建筑工程資料管理規程》DBJ01－51－20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式C4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

　　九、合同價款及付款方式：

　　1、 合同價款：

　　（1） 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣（ ）元/噸（鋼筋不分品種、規格均為本單價），上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用（卸車及費用由甲方承擔）。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　（2） 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加（ ）元/噸。

　　（3） 鋼筋機械連接頭 元／單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

　　（4） 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

　　（5） 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

　　（6） 本合同成型鋼筋總量為（ ）噸，總價款（人民幣）：（ ）元，（大寫： ）。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　（7） 驗貨地點：

　　2、 付款方式：

　　（1） 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達（乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清），乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

　　（2） 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

　　（3） 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。

　　（4） 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

　　十、違約責任：

　　1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。

　　2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章（5）條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。

　　3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

　　4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

　　5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。

　　6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元／噸扣除乙方應承擔的違約責任。

　　十一、爭議：

　　本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其它：

　　1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

　　2、 如遇人力不可抗力因素（民法153條規定）致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。

　　3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。

　　十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。

　　本合同變更條款及內容（銷售部門填寫）：

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　公司地址： 公司地址：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

　　簽訂地點：

加工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　為維護甲乙雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國產品質量法》規定，雙方協商一致，簽訂以下合同：

　　一、 工程名稱：XX·黃金國際

　　二、 工程地點：XX縣孤山街原勞動局地段

　　三、 工程內容：XX·黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗制作和安裝。

　　四、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。

　　五、 合同綜合價格：本合同為含稅等費用固定價格合同，綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低，以中標價格為本工程的價格。

　　六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯系，根據施工進度控制好加工制作的時間，乙方接到通知后迅速組織人員進場施工，自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。

　　七、 付款條件及方式：

　　1、 向甲方出具的貨物稅務發票必須正式合法，且應保證甲方在使用時不受第三方的指控，結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補。

　　2、 辦理完按揭手續，加工制作單位開出當地地稅局的稅務發票。

　　八、 質量標準

　　1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設單位損失，由乙方承擔建設單位的損失。

　　2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中，要按XX縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理，并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。

　　3、 乙方在施工準備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做，達到門窗安裝質量要求。

　　4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用，并保證檢測試驗合格，無合格的檢測實驗報告，不予結算，并承擔給甲方帶來的全部損失。

　　5、 推拉窗安裝推拉紗窗，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封，填滿充實，牢固可靠。 合同簽訂后，塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部，工程部進行審核，雙方認為無問題，經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。

　　九、 驗收方式：甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收，工程竣工驗收完畢后，由監理公司，甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收，并對乙方提供的工程量進行核實，確定最終工程量，以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷，甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進行破壞性試驗），不符合國標要求和合同規定的材料，堅決進行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。

　　十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購，避免漲價風險

　　十一、甲乙雙方權利與義務

　　1、 甲方承諾

　　① 為乙方提供良好的工作環境，及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。

　　② 為乙方提供圖紙，并審查乙方提供的施工資質等。

　　③ 在乙方生產塑鋼窗過程中，甲方要加強現場檢查與監督，發現問題及時糾正。

　　④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標文件內容。

　　2、 乙方承諾

　　① 接到甲方通知后，未按照約定時間進行施工，或者因工程質量達不到協議要求，甲方有權單方面解除合同，更換施工隊伍，所發生的一切損失費由乙方承擔，不合格工程不予結算，若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。

　　② 供應貨物不符合本合同要求，甲方有權拒收，因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。

　　③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。

　　④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方幫助協調。

　　⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期，甲方有權要求賠償，因此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收，承擔期間所發生的一切費用，保證一次驗收合格，未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外，并承擔合同工程款5%的違約金，并扣除履約保證金。

　　⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。

　　⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。

　　⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育，遵守安全規范，制定安全方案，采取安全管理措施，確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全，違章作業，乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經濟損失。

　　⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務，甲方可以協調配合，但是所有費用由乙方承擔。

　　11）不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責，甲方對此所引起的變動不予確認。

　　12）不能按照國家規范，圖紙及合同約定進行加工制作與施工，導致產品質量差，工期時間長，甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。

　　十二、質量保修：質量保修期自工程竣工交付使用之日起開始，

　　免費保修兩年終身維修。質保期滿后，產品發生問題，只收材料費，不收維修費和安裝費及交通補貼費，乙方的維修服務要在接到業主通知六小時內到達現場維修。

加工合同 篇5

　　訂做方(甲方)：___________________

　　制作方(乙方)：_______科技有限公司

　　一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期

　　交貨日期： 合同簽定起 日內

　　其它說明：

　　_________________________________

　　三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

　　四、包裝要求及費用負擔

　　_________________________________

　　五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內)。

　　六、結算方式及期限

　　_________________________________

　　七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

　　八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

　　九、其它事項：由雙方協商解決。

　　十、戶名：_______科技有限公司

　　帳號：_______________________

　　開戶行：_____________________

　　訂 做 方

　　制 作 方

　　單位名稱：

　　單位名稱：_______科技有限公司

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　簽單日期：_______年_______月_______日

加工合同 篇6

　　合同單號： 甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、 訂購明細表

　　二、 質量標準：以本合同雙方簽訂認可的樣品為準，有不合格品退回返修。

　　三、 包裝要求：每個紙盒用透明膠袋包裝，再裝入紙箱。

　　四、 交貨時間：：20xx年元月15日前交貨（收到定金開始計算）。

　　五、 交貨地點及運費支付方式：由乙方送到甲方指定地點,運費甲方支付。

　　六、 付款方式：先付貨款50%，剩余貨款交貨前付清。

　　七、 違約責任：

　　1．乙方如逾期交貨，每項逾期一天則按合同總貨款的1%金額累計處罰。

　　2．甲方履行本合同時，因故需要變更本合同內容或終止本合同，應及時通知乙方，若乙方已投入生產，由此給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。

　　八、 爭議解決：履行本合同產生的爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方同意在甲方所在地的法院或仲裁機構裁決。

　　九、 其它事項：本合同未盡事宜之處，雙方友好協商解決。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽訂后乙方收到訂金之日起生效。

　　十、 備注：

　　1． 本合同貨品的版權屬甲方所有。

　　2． 本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　3． 開戶行：廣州市農行清平路支行

　　4． 卡號：6228480084973282811

　　5． 戶名：陳潔

　　購貨單位：供貨單位：

　　地址： 地址：

　　郵編： 郵編：

　　法人代表： 法人代表：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期： 20xx年 12 月 30日 日期：20xx年12月30日

加工合同 篇7

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、標的物（詳細描述）

　　1、品名:儲油罐、攪拌罐

　　2、 規格型號: 見附件1

　　3、 產地: 北京

　　二、數量、質量要求和技術標準

　　1、 數量: 4

　　2、 供貨內容：（見附件 1 ） 。

　　3、 質量要求: 產品完全符合原廠質量檢測標準和合同規定的質量規格及性能要求。

　　4、技術及設計制造標準:（詳見技術附件 2）。

　　三、價款和支付

　　1、 合同價款:

　　小寫:元

　　大寫:

　　2、合同價款包含： 含安裝調試費用運費

　　3、 價款支付方式和時間: 合同簽訂后甲方支付乙方產品預付款30%的定金，貨到驗收合格后支付65%貨款，剩余5%為質量保證金，待質保期滿后無

　　質量等其它問題支付（無利息）。

　　四、交付

　　1、 交付方式:乙方送貨

　　2、 交付時間和內容: 合同生效后乙方于10個工作日內全部交清。

　　3、 交付地點: 甲方指定地點

　　4、 乙方應提供的單證和資料: 產品合格證、產品檢驗報告、使用說明書等相關材料。

　　五、包裝

　　包裝標準: 按廠標執行。

　　六、運輸

　　1、運輸方式:公路運輸 ；發貨地點: 北京 ；到達地點： 陜西省×××××××××××× ；收貨人: ×××。

　　2、運費及相關費用承擔: 由乙方承擔

　　3、乙方交由承運人運輸的在途貨物，毀損滅失的風險由乙方承擔。

　　4、乙方按照約定將貨物交運后,甲方變更到達地點或收貨人的，由此產生的費用和風險由甲方承擔。

　　七、驗收與安裝調試

　　1、甲方應在提貨前到乙方公司內驗收，如果甲方接到乙方通知后未按照通知確定的時間參加驗收，視為已同意乙方單方進行驗收并接受驗收結果；

　　2、驗收應依據本合同約定的相關要求和標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。驗收結果應經雙方簽字確認。

　　3、驗收結果與合同約定不符，甲方應在驗收后當日或三日內提出異議。賣方應負責 對設備進行相應的調整、維修或更換，以滿足合同約定要求，期間所發生的所有費用由乙方承擔。同時，因乙方其它過失給甲方造成的損失由乙方承擔全部賠償責任 。

　　4、乙方應在驗收后3日內完成對設備的安裝與調試，達到合同約定的要求和標準，并保證設備正常運轉。甲方在安裝與調試過程中應提供必要的協助和配合。

　　5、安裝工作完全符合合同要求和標準，雙方代表可在 10 日內現場簽署安裝竣工書。但不免除乙方在安裝調試過程中和質量保證期內所應承擔的責任。

　　6、設備整機經聯運測試完全符合約定的技術指標, 經雙方代表簽字確認后，即完成了對全部設備的最后驗收。

　　7、在安裝調試期間，如果乙方提供的設備、材料有缺陷或由于乙方技術

　　人員的指導錯誤或賣方提供的技術資料、圖紙、說明書的錯誤造成甲方設備、材料損壞，乙方應采取必要的補救措施，并賠償甲方的損失。

　　8、雙方對驗收與安裝調試過程中因設備技術和質量等方面出現異議，應提交 陜西省技術監督局

　　認可的檢驗機構（離合同履行地最近的檢驗機構）對產品質量進行鑒定，以該檢定意見為準。

　　八、質量保證

　　1、質量保證期限自完成約定事項之日起12個月。

　　2、質量保證期內，由于產品質量問題造成的故障，由乙方負責免費維修或更換零配件。但因甲方責任造成的設備損壞，乙方將收取設備修復的成本費用。保修期外乙方有義務負責產品終身有償的服務，只收取成本費用。

　　3、乙方同意將貨款總額的5 %即:人民幣 (大寫) 作為質量保證金。質量保證期內，出現質量問題，乙方不能按買方的要求無償返修或返修后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還。

　　4、甲方派員或委托第三方監造設備,并不替代或解除賣方對產品質量的責任。

　　5、乙方保證向甲方提供完全符合甲方要求的品牌、規格型號及配置的產品。

　　6、產品及配置均為原廠原裝的、全新的、未使用過的產品。

　　7、產品完全符合原廠質量檢測標準和合同規定的質量規格及性能要求。

　　九、違約責任

　　1、 乙方未按期交付貨物，每逾期一天，應向甲方支付遲延交付部分貨款金額 1 ％的違約金，同時負責賠償給甲方造成的損失。

　　2、 甲方因自己原因未按合同約定付款，每逾期一天，應向乙方支付未付貨款金額 1 ％的違約金。

　　3、因乙方原因造成甲方整體停工，乙方向甲方賠償誤工人員工資，工期順延。

　　4、由不可抗力引起的工期延誤雙方均不承擔責任，工期相應延長。

　　5、甲方在接到乙方要求驗收通知單后一月內組織驗收，否則視驗收通過；若不經驗收，甲方擅自使用機組生產，則視驗收通過，并從使用之日起開始計算保修期，同時按本合同第五條支付設備余款。

　　6、其它違約責任，雙方友好協商解決。若協商無法達成協議，按合同法有關規定處理。

　　十、其它

　　1、施工過程中如遇變更，雙方以書面形式提出和答復，共同確認。

　　2、如需中途停建、緩建，雙方應對在建工程進行商定，以明確雙方應承擔的經濟責任和處理方式，并予以確認。

　　3、乙方剩余的材料，零部件由乙方全權處理。

　　4、當地政府所征收的各種規費收甲方承擔。

　　5、本合同雙方代表簽字蓋章之日起生效。

　　6、合同附錄以及與本合同有關的其它協議、文件經雙方確認蓋章后作為本合同附錄，與本合同具有同等法律效力。

　　7、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。

　　甲方（章） 乙方（章）

　　甲方代表： 乙方代表：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　傳真人：傳真：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號： 帳號：

　　稅號：稅號：

　　附件1：

加工合同 篇8

　　合同編號：__________________

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

　　第一條 定作物、數量、規格及報酬

　　定作物名稱規格/型號質量要求/ 技術標準計量 單位數量交貨時間報酬 定作報酬計價方式：__________________________________________。 合計(大寫)：________________________________元人民幣。

　　第二條 定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式： 。

　　第三條 定作人提供的材料 材料名稱規格/型號質量標準計量 單位數量提供時間 承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的'，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

　　第四條 定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。

　　第五條 定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

　　第六條 未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

　　第七條 承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

　　定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

　　第八條 定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為： 。

　　第九條 承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。

　　定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。

　　第十條 違約責任：

　　1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

　　2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

　　3. 承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

　　第十一條 本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條 本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　第十三條 補充條款_______________________________________

　　定作人：___________________________

　　承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________

　　住所地：___________________________

　　電話：_______________

　　電話：_________________

　　委托代理人：________________

　　委托代理人：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

加工合同 篇9

　　甲方：AAAA家具有限公司

　　乙方：_________

　　為了共同拓展市場，充分發揮甲乙雙方的經營優勢，以在平等互利的基礎上組建穩定而有效的市場網絡，共同拓展市場份額，經雙方友好協商，特訂立以下條款，以便雙方共同遵照執行。

　　一、雙方的權利和義務 ：

　　1．乙方指定甲方為乙方家具產品獨家生產商。下稱加盟廠。產品款式由乙方提供，與甲方簽訂協議后，甲方不得在武漢、沈陽、哈爾濱、香河、天津、北京、西安、南昌、等9個地區經銷乙方提供款式的專門經營品牌產品。

　　2．甲乙雙方初次合作期約為______年___ 月___ 日至______年____月_________日止。

　　本協議約定的年限滿后，甲乙雙方愿意繼續合作，在本協議規定年限前3個月向甲方提出，經雙方同意后可續簽協議。如本協議終止，乙方在一年內負責業務開展地區的售后服務，甲方有義務按售后服務有關條款配合乙方工作。

　　3．甲乙雙方均是獨立的經營單位，實行獨立經營、自負盈虧、獨立核算，甲方在業務上接受乙方的指導。

　　4．協議雙方不存在共同投資、代理雇傭、承包關系。

　　5．甲、乙雙方若在合同期間，任何一方有特殊情況要求提前終止解決協議，應提前2個月通知對方。經雙方協商后，辦理解除合作相關手續、協議終止。

　　二、價格

　　1．甲方按雙方協議價給乙方提供貨物，如因市場與材料引起價格調整，甲方應及時通知乙方，執行日以發出通知日為準。

　　2．乙方可以按當地消費水平來適當調整價格適應當地市場。

　　五、貨款結算方式

　　1．乙方在下單時應以電匯、現金或其它雙方議定的有效結算方式支付全部金額后，甲方才予以生產。

　　2．甲乙雙方的貨款結算以訂貨單上金額和數量為依據，有出現數量或金額不符時，甲乙雙方均有義務互相配合解決。

　　3．乙方訂貨時每批次數量不少于10套（沙發或單椅）。

　　4．乙方訂貨后貨款必須一次性到位，貨可以分批從甲方提貨。

　　六、售后服務

　　A．保修

　　1．產品的保修期為一年，一年內出現的嚴重產品質量問題需要調換的由公司負責維修解決。

　　2．超過保修期的產品，公司根據國家有關維修的規定酌情處理。

　　3．屬于客戶保管不妥、人為原因或運輸損壞，工廠可為客戶進行有償維修。

　　4．工廠不接受退貨，客戶有符合退貨理由的退貨，應事先電傳退貨明細并告知原因，在得到工廠確認后方可，否則工廠不予處理。

　　七、運輸方式

　　1．甲方的交貨地點是甲方廠址：東莞市締升家具廠，乙方可委托甲方辦理運輸手續或自提。

　　2．如屬乙方委托甲方辦理運輸業務的，其運費和保險費由乙方承擔。

　　3．如屬乙方自提，由負責運輸的駕駛員代辦手續，等同乙方收貨，其代辦簽字行為具有法律效力。

　　八、違約責任

　　如乙方違反本協議第五款條時，甲方可停止供貨。如甲方違反本協議第一款第1條、及第六款第1、2、3條時，乙方可終止乙方提供給甲方的產品的供貨權。

　　九、甲乙雙方如發生爭執，可共同協商解決或遞交甲方所在地人民法院。

　　十、本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________

　　_________

　　_________年____月____日

　　____月____日

　　代表（簽字）：_________年

加工合同 篇10

　　委托方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　委托加工產品C40*96*96*52白坯布。

　　一、具體數量及交貨日期

　　甲方每月給乙方C40支棉紗 噸，乙方以每噸紗給甲方C40*96*96*52坯布

　　二、質量要求及技術標準

　　乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工（經緯密必須達到 幅寬必須達到，每包重量不能低于141kg）布面無污染，銹斑，拖紗，如染色后發生因坯布織造問題造成的經濟損失，乙方必須承擔責任。

　　三、包裝標準及交貨地址、運輸方式：

　　1、960碼成包、編織袋包裝，段長100碼以下的每包不準超過兩段，40碼以下的不準成包。

　　2、甲方指定地點交貨。

　　3、運輸費用由乙方承擔，每包10元。

　　四、付款方式

　　甲方每月按乙方交貨數量支付乙方加工費，每米1.70元，乙方在加工期內應付甲方棉紗押金及質量保證金元。

　　五、違約責任

　　1、乙方必須按照雙方規定的時間內保證產品質量及交貨日期，否則應向甲方支付違約金 萬元。

　　2、因甲方棉紗供應不及時造成乙方的損失，由甲方承擔，每天賠償乙方 元。

　　3、乙方隱瞞或使用不符合標準的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔或賠償損失。

　　4、乙方確保甲方的商業秘密要求，無權銷售本合同中涉及加工產品，如有違反，甲方有權終止合同。

　　5、如雙方任何乙方終止合同，需提前兩個月以書面申請交予對方。

　　六、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人雙方交由甲方所在地人民法院起訴。

　　七、本合同執行期為一年。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　代表人： 代表人：

　　年月日

　　產 品 采 購 合 同

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期：20xx年月日

【加工合同】相關文章：

加工合同07-17

加工的合同06-22

公司產品委托加工合同-加工合同07-25

家具加工的合同范本-加工合同02-10

加工承攬合同書格式-加工合同07-25

機械委托加工合同范本-加工合同02-24

工業加工合同06-27

輻照加工合同07-10

紙箱加工合同07-15

商品加工合同07-12