加工合同

時間：2022-05-24 09:16:32 加工合同我要投稿

【精品】加工合同范文合集五篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的加工合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【精品】加工合同范文合集五篇

加工合同篇1

　　____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守，機械外加工合同協議書。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償，合同范本《機械外加工合同協議書》。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的'零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

加工合同篇2

　　甲方：南寧市XXX （定做方）

　　乙方：（承攬方）附加身份證復印件

　　加工水晶琥珀畫，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/M2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/M2）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

加工合同篇3

　　山東省畜產進出口公司（以下簡稱甲方）應澳大利亞澳州東方皮貨貿易有限公司（以下簡稱乙方）的提議，同意接受生綿羊皮來料加工業務。現經雙方協定研究制定本協議，以資共同遵守辦理。

　　（一）原料：乙方提供澳大利亞生綿羊皮1311張，由甲方負責進行熱制并加工制成羊剪絨線汽車靠墊約1000個。

　　（二）價格：以生皮為單位，甲方向乙方收取每平方尺加工費人民幣5元，合計26000元，雙方規定甲方工廠在加工過程中的合理損耗由乙方負擔。

　　（三）本協議總金額為人民幣40000元。貨物自運入國內及主立期間安全險情均由乙方投保。

　　（四）國內包裝及運雜費等均由乙方負責。

　　（五）原料海運到青島口岸后，于90天之內發成品。回程用紙箱包裝。

　　（六）貨物回程時用甲方碼頭。

　　（七）結算方法：D/P即期付款。

　　（八）本協議書如有未盡事宜，經雙方協定可隨時進行修改。

　　（九）本協議中英文正本一式二份（甲、乙雙方各一份），副本若干份。本協議自雙方代表簽字之日生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　山東xxxxx公司澳大利亞xxxxx公司

　　電話；xxx電話：xxx

　　傳真：xxx傳真：xxx

　　xxxx年xx月xx日

加工合同篇4

　　現因甲方：深圳市xxxx有限公司

　　委托乙方：進行SMT深加工，雙方經協商達成協議如下：

　　一，基本事項

　　二，合作內容：由甲方提供一應加工材料、文件、鋼網或樣件，乙方負責將元件甲方的SMT加工要求：按照我方的要求，經SMT深加工，焊接在電路板上，經嚴格檢驗、防震包裝后交付甲方。

　　1，基本要求：按照行業規范，SMT要求焊接可靠，不得有虛焊、漏焊（除非缺料特別聲明），“短路”、“元件反向”、“懸空”、“歪斜”、嚴禁“錯焊”等電氣故障現象發生。2，焊點要求：甲方的產品屬于模塊IC產品。要求100%焊接可靠，為防止虛焊發生，焊點應盡可能做到飽滿、圓潤。

　　3，加工整潔干凈：電路加工如受到“助焊劑”污染嚴重，應清洗干凈。三，乙方的責任與義務：

　　1，材料保管：甲方將加工物料一旦交付乙方簽收后，乙方立即具有保護和代為看管的責任和義務。一旦出現遺失、破損等現象，乙方應在結算時或者出現問題后一周內，按實際金額全額賠償或者采購同型號、同品牌的相同材料交付甲方。詳細情況以當日該批次BOM清單為準！

　　2，愛惜材料。甲方提供的物料為電子材料，體積小但是價格昂貴，乙方在加工時應當特別囑托員工愛惜，特別是陶瓷件易碎品，注意輕拿輕放，因此損壞超過千分之二時，應當按照實際價格在加工額中賠付甲方。

　　3，材料損耗：加工時按照行規，允許千分之五以內的材料損耗。貴重材料，如IC、大功率及高壓三極管，及其他國際品牌器件，損耗超過該范圍時，乙方具有同樣賠償的義務（按實價在加工款中扣除！），應當乙方在清點物料數量時應準確、特別是貴重材料的清點應到位。大部分廉價材料不必一一詳細點數，以節省時間。廉價器件包括常規片狀電阻、電容等50只以下的數量出入不必計較，

　　4，明確要求、嚴格把關：乙方應有相應的工程技術部門，在加工前，對甲方提供的材料進行識別（必要時進行測試）、抽驗，并根據甲方提供的加工圖紙或其他文件，對產品的加工要求做充分的了解，在對元件及其位置確認無誤后，才能進行大批量貼裝。如發現問題，應及時詢問確認，不得擅自作主，影響產品質量。一旦發現批量“錯貼”，應承擔甲方因此造成的一切經濟損失，包括破損費、誤工費等等。

　　5，提前通知原則：乙方在加工中發現問題（如部分物料上錫不佳、缺料等現象），應提前通知甲方及時補料或者提出解決辦法，以免耽誤交貨時間。

　　6，人工補料：人工補料是發生“錯貼”的主要原因，對產品的質量存在極大的隱患，

　　乙方需嚴把質量關，防止此現象發生。

　　7，分類標記：鑒于電子產品的多樣性，不同的材料在貼裝后需要分類標記的，乙方應當一樣在貨箱及出貨單中標記清楚。否則應當賠付甲方因此造成的相應損失。

　　8，按時交貨：乙方應當按照約定的時間按時交貨，超時每一天，需按照每天5%的標準扣除加工費用。

　　9，質量承諾：乙方承諾的質量保質期為：三個月。在此期間內，乙方因自身加工存在的質量問題負有如下三包責任：電路及元件嚴重損壞和遺失一周內包賠、焊接不良三天內包返工、損耗超標結算時包補償。

　　10，物料退還或保存：加工完后，乙方應在結算時及時將結余材料及其他相關物件、文件及時歸還甲方，或者獲得甲方許可出單保存。

　　11，保密責任：乙方對甲方提供的任何技術資料，包括BOM清單、工藝圖紙、鋼網等物件均具有保密責任。加工完畢應及時返還甲方或經甲方同意及時出單保存。未經甲方允許，乙方不得將任何材料、資料交付任何第三方。否則應當賠付甲方由此發生的一切經濟損失。

　　三，甲方的責任和義務：

　　1，按時提供相應的材料、技術圖紙等交付乙方。

　　2，提出相應的技術要求，及時配合甲方解決生產當中存在的問題。

　　3，按約定的付款方式：支付乙方應得的加工費用。超時每一天，需按照每天5%的標準補償乙方。

　　四，運費承擔：發料運費由負責。加工完后半成品的發運由：負責。

　　五，本協議書一式兩份，雙方代表人簽字，蓋公章后立即生效。作為長期合作伙伴，該合同長期有效！

　　六，未盡事宜，雙方協商解決，如出現糾紛，協商不成時，由甲方所在地人民法院管轄，并約定敗訴方承擔勝訴方由此發生的一切費用，包括誤工費、路費等等！

　　甲方（委托方）蓋章

　　名稱：

　　經辦人/聯系人：

　　地址：

　　簽訂日期：

　　乙方（加工方）蓋章

　　名稱：

　　經辦人：

　　簽名：

　　電話：

　　傳真：

加工合同篇5

　　第一條加工成品

　　1.加工成品名稱為：

　　2.加工成品規格為：

　　3.加工成品數量為：

　　第二條加工成品質量要求

　　——————————————————————————————————

　　(加工物品，需要封存樣品的，應當寫明由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據。)

　　第三條原材料提供的辦法、規格、數量、質量、期限

　　1.定作人交付原材料的時間為：——————

　　2.定作人交付原材料的數量是：——————消耗定額為：——————

　　3.定作入支付原材料的質量是：——————規格為——————

　　4.承攬人對原材料的檢驗期限是——————，承攬人如發現原材料不符合要求的，應當立即通知定作人調換或補齊。

　　5.承攬人對定作人提供的原材料不得擅自變更，不得偷工減料。

　　6.原材料交付或提取日期的計算，應照本合同第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙的提供辦法、期限及保密條款

　　1.技術資料、圖紙由——————一方提供。

　　2.提供方提供技術資料、圖紙的期限為：——。

　　3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應在——————(日/月)內回復，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

　　4.保密要求：————————(承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，合同即應寫明，承攬人應嚴格遵守保密的約定，未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。)

　　5.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條報酬承攬人按合同有關要求交付全部定作物，定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。

　　(價款或酬金，按國家或主管部門的規定執行;沒有規定的由雙方當事人商定。)

　　第六條驗收標準和方法

　　1.驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙和樣品。

　　2.驗收期限為：

　　①定作人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。

　　②驗收前承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　3.保證期限為：對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，由雙方協商保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。

　　4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨時間和地點

　　1.交(提)定作物期限為：——————。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方不同意以上計算方式，可以另行約定。)

　　2.交貨地點：——

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　1.包裝定作物的材料為：

　　2.包裝定作物的方法為：

　　3.包裝定作物的標準和要求為：

　　4.包裝定作物的費用負擔：

　　第九條運輸方式與費用負擔

　　1.本次加工承攬中，采取

　　2.本次加工承攬中發生的運輸費用由————負擔

　　第十條結算方式與期限

　　1.定作人應在承攬人交付符合要求的定作物——日內，進行結算。

　　2.定作人采用——————(寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)作為結算方式。

　　第十一條定金與預付款

　　1.承攬人要求定作人支付定金——元。定作人不履行合同，無權請求返還定金。承攬人不履行合同，應雙倍返還定金。

　　2.定作人可向承攬人給付預付款——元。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余額的可以請求返還。

　　第十二條承攬人的違約責任

　　1.承攬人未按合同規定的質量交付定作物或完成工作任務，定作人同意利用的，應按質量論價;定作人不同意利用的，承攬人應當負責修整或調換，并承擔逾期交付責任;定作物經修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　2.交貨時間到期，承攬人交付定作物或完成工作數量少于合同規定，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的，定作人有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　3.承攬人未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應支付給定作人該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物的毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　4.承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金——元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。

　　5.承攬人不能交付定作物或不能完成工作的，應償付不能交付定作物或不能完成工作部分的價款總額的——%(一般為10%～30%)或酬金總額的——%(一般為20%～60%)的違約金。

　　6.異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。

　　7.實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收人，承攬人除應負責運到正確指定地點或接收入外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8.由承攬人保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，承攬人應償付定作人因此所遭受的損失。

　　9.承攬人未按本合同規定的辦法與期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現不符合要求，而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

　　10.承攬人擅自調換定作人提供的原材料，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應按定作人要求辦理，并承擔逾期交付責任。

　　第十三條定作人的違約責任

　　1.定作人中途變更定作物數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。

　　2.定作人中途終止合同，應償付承攬人以未履行部分酬金總額的——%(一般為20%～60%)的違約金。

　　3.定作人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物或未完成必要輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應賠償承攬人因此造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料損失。

　　4.定作人逾期領取定作物的，應支付違約金——元，還承擔承攬人實際支付的保管費、保養費。定作人超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養費時，定作人還應補償不足部分;如定作物不能變賣，定作人應賠償承攬人損失。

　　5.定作人逾期付款，應比照中國人民銀行延期付款規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額——‰償付違約金。

　　6.定作人無故拒絕接收定作物的，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7.定作人變更交付定作物地點或接收人，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　1.在合同有限期間內，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，承攬人可免予承擔違約責任。

　　2.在合同履行期內，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不承擔違約責任。

　　3.在合同履行期之后，發生不可抗力，致使原材料、定作物毀損、滅失的，若是由于定作人的原因導致承攬人逾期交付，則定作人承擔責任，否則，由承攬人承擔責任。

　　第十五條爭議解決方式

　　雙方當事人發生爭議，應協商解決。協商不成的，任何一方可向仲裁委員會申請仲裁。(注意，如達不成仲裁協議的，只能向人民法院起訴。)

　　第十六條變更與解除

　　經雙方當事人協商一致，本合同可以變更或解除。

　　第十七條雙方約定的其他事項