產品加工合同模板匯編9篇
隨著人們法律意識的加強，合同出現的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的產品加工合同9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
產品加工合同 篇1
甲方： 合同編號 乙方： 簽訂地點：
甲、乙雙方遵循自愿、公平、誠實信任、互惠互利的原則，經友好協商，就甲方委托乙方制作加工甲方產品花紙事宜。達成以下協議，以資共同遵守。
第一條：產品名稱、規格、數量、價格
第二條：質量要求、技術標準等 1. 按照雙方規定樣品生產。
乙方已經提供的以上該花紙樣品，此樣品甲、乙雙方已經共同確認，乙方按確定樣品生產，甲方按確定樣品驗收。 第三條：包裝方式及包裝物的回收 第四條：交貨時間：預付款后五日內發貨 第五條：產品驗收
1. 收貨單要由甲乙雙方相關負責人簽字。 第六條：付款方式：
合同簽訂后甲方預付乙方全部貨款的50%的預付款，甲方驗收合格后再付全部貨款的50%。
第七條：違約責任：
乙方承擔花紙本身問題造成的質量問題給甲方造成的一切損失。 第八條：保密條款：
甲方提供給乙方的資料，乙方僅允許執行甲方之訂單，其他不得使用，泄漏或復制。乙方不得把在甲方所見所聞泄漏給第三方。
第九條：本協議未盡事宜，雙方協商解決，另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力，若解決協商不成，雙方一致同意提交原告所在地人民法院提起訴訟。
第十條：本協議自簽訂之日起生效。
產品加工合同 篇2
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
產品加工合同 篇3
甲方：************公司 乙方：************公司
甲乙雙方經友好協商，在平等、利益共享的基礎上，就甲方委托乙方生產加工產品事宜簽訂本協議。本協議是甲乙雙方進行委托受托加工業務的總體原則性協議，雙方同意本協議適用于甲方與乙方的所有委托加工業務程序，除非雙方另有約定。
二、產品成份
同雙方確認的樣品，同產品標準*********
三、原料 四、包裝
產品內外包裝材料由甲方負責采購并提供給乙方，乙方負責保管。
五、價格
a) 產品價格按乙方向甲方提供的加蓋乙方公章的價格表執行。 b) 乙方調整產品價格，應于調整價格生效日前以書面形式通知甲方。 六、質量
a) 乙方提供的產品應嚴格遵循國家標準和工藝基準，符合《食品衛生法》相關規定。 b) 乙方應嚴格按照雙方確認的產品工藝和要求進行生產。
c) 乙方在交貨時應向甲方提供由第三方檢測機構出具的產品檢疫、檢測合格報告，該
檢測報告至少應每半年更新一次。
七、訂貨
a) 甲方應于每月20日前向乙方提供下月的產品預估生產量，以便乙方備貨組織生產。 b) 甲方最遲應在產品到貨期前半個月向乙方下訂單訂貨。
c) 甲方須在訂單中直接表明所訂購產品的名稱、規格、數量、交貨時間和交貨地點等
項目。
八、運輸
乙方負責安排冷藏運輸車輛運送產品，運費由乙方承擔。 九、產品驗收
a) 產品由甲方在收貨地點驗收，方式為抽檢。標準依據雙方確認的樣品和國家標準。 b) 甲方在收到貨物后5天內對產品不提出異議，視為認可；乙方除質量問題外將不接
受退換貨。
c) 保質期：貨到甲方收貨地點的時間應為：從產品生產日期起60天內，因甲方原因
要求推遲交貨的情況除外。
d) 產品送到甲方倉庫后，因運輸、貯存、搬運等原因造成的產品質量問題，乙方不承
擔責任。
e) 乙方提供給甲方的產品包裝正常破損率為2%，在此范圍內，乙方向甲方提供產品
包材以便甲方更換破損包裝。
十、貨款結算
a) 結算方式：雙方視情況選擇以下方式
現金：款到發貨
易貨：甲方按委托加工訂單貨值向乙方提供等值貨物，易貨的品種、價格和數量由雙方在下訂單前書面確認。
b) 甲乙雙方就易貨的貨物互開增值稅發票，甲方增值稅稅率為13%，乙方增值稅稅率
為17%。
十一、 知識產權與保密協議
a) 甲方委托加工的產品和包裝為甲方專用，未經甲方同意，乙方不得仿冒或銷售給其
他客戶。
b) 雙方同意合作的所有相關信息，如：技術、工藝、配方、營銷、價格等由雙方嚴格
保密。
c) 雙方應采取必要措施保證其員工無論是在職中還是離職后均承擔同等的保密義務。 d) 本協議變更、解除和終止后保密條款對雙方仍有約束力。 十二、 違約責任 乙方違約責任
a) 乙方提供給甲方的產品未達到產品品質要求的，甲方有權要求退換貨，乙方應承擔
由此產生的相應費用。
b) 乙方不能在約定時間內按時交貨造成甲方銷售困難的，乙方應承擔由此造成的甲方
損失。
c) 因乙方原因造成產品質量事故或食品安全問題的，由此造成的損失由乙方承擔。
d) 未經甲方許可，乙方擅自將產品或包材銷售、轉讓給第三方或者向第三方透露產品
價格、工藝基準等信息，甲方有權解除協議，并要求乙方賠償由此造成的損失。
甲方違約責任
1． 因甲方原因造成乙方不能按時安排生產影響按時交貨的，甲方自行承擔損失。 2． 未經乙方許可，甲方私自向第三方透露產品價格、工藝基準等信息，乙方有權解
除協議，并要求甲方賠償由此造成的損失。
3． 除不可抗力的原因及協議另有規定外，甲方未按協議規定日期結算，視為甲方逾
期付款，應按中國人民銀行同期利率承擔滯納金。
十三、 不可抗力
任何一方由于不可抗力或雙方同意的其它特殊原因，以至直接或間接造成任何遲延或無法履行本協議全部或部分條款時，另一方不得提出索賠要求。有關一方應在事故發生后三天內以書面形式通知另一方，并提供當地有關機構的證明文件證明不可抗力的存在，方可允許遲延履行、部分履行或不履行。 十四、 協議的變更與續簽
1． 本協議有效期為兩年，自簽字之日起生效。
2． 任何一方要求變更或解除協議時，應提前30天以書面形式通知對方，在雙方未達
成新的書面協議之前，原協議仍然有效，應繼續執行。
3． 甲乙雙方應于本協議到期日前30天共同協商是否續簽合作協議。 十四、其它
1． 本協議如有未盡事宜，須經雙方共同協商做出書面補充協議，補充協議與本協議
具有同等法律效力。
2． 凡有關協議或執行協議而發生的一切爭執，雙方友好協商解決；協商不成，雙方
同意提交申述方所在地區法院解決。
3． 協議附件是本協議組成部分，與本協議具備同等法律效力。 4． 本協議正本一式兩份，雙方各執一份，副本兩份，雙方各執一份。
甲方：************公司 乙方：************公司 （簽章）（簽章）
地址： 地址：
代表人： 代表人：
簽訂時間：年月日
產品加工合同 篇4
一、需方（以下稱甲方）：
簽訂日期： 年 月 日 供方（以下稱乙方）： 簽訂地點：
根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就甲方委托乙方定做用于 的不銹鋼事宜，達成如下協議，以資共同遵守。
二、 乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線及修邊線。 2：信報箱。 3：電梯門套。
三、 數量、單價及合同預算金額
備注：
1、 以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工
圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2、此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。
3、以上三類產品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸
準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執行，所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220—92「84」及oCr18Ni9等國家及行業標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后，交由甲方負責保管。
五、驗收手續：供貨方貨到現場，甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發現存在工藝質量問題時通知乙方后，乙方須在8小時內到達現場進行鑒定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。
六、乙方送到現場之貨物，甲方授權 為指定簽收人，若授權有變更，以甲方書面函告為準。
七、付款及結算方式
（1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣 訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結清。 （2）乙方在發貨前把發貨數量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發貨單確認的當天發貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結算貨款。 （3）甲方付款方式可為支票或網銀結算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時，必須提供等額的相應票據，否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任：按時保證質量交貨，提供產品質量合格
證及產品質量保證書，乙方的產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格，甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；乙方產品若連續出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。
十、甲方責任及違約責任：負責工地現場的數量清點驗收。按合同
規定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金，違約金總數不超過合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災
害、戰爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應盡快向對方通報理由，經有關主管機關證明后，可允許延期履行、部分履行規定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協商決定。
十二、 圖紙及責任：
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現場測量出圖，在接到甲方要求一天內到場，在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實際損失（當乙方收到甲方書面指令時，乙方已經開始生產的，應立刻停止生產，否則甲方不予以承擔責任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經乙方審查（須在收到圖紙后二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的，乙方須對此承
擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業主方索賠等費用（如有）]及相關法律責任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執行。
十三、雙方主要職責
（1） 甲方：提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
（2）乙方：根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產品的圖紙變更：
在執行合同過程中，產品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決：
基于本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決，
協商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效：
本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、甲雙方各執兩份，每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲 方：（簽章） 乙 方：（簽章）
代 表 人：（簽章） 代 表 人：（簽章）
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
產品加工合同 篇5
甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：
1、用乙方原材料生產時，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響產品的質量時，甲方有權要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產時，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的.圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：
第九條 運輸辦法及費用負擔：
第十條 結算方式及期限：
第十一條 其他：
1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任：
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、
保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失（機器、設備等）。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*
6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。
甲方： 乙方 ：
簽訂日期：20年 月 日 簽訂日期：20年 月 日
產品加工合同 篇6
甲方：（定做方）
乙方：（承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/M2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/M2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期20xx年月日起至20xx年月日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
產品加工合同 篇7
生產承包協議書
為提高員工工作積極性，強化責任意識，經公司與調機班組集體協商，將現有生產調機崗位的工資及廢品率承包給調機班組，具體協議如下：
一、責任范圍：
按企業的要求對產品成型的整個過程控制（計劃任務、產量、質量），設備、模具的維護保養及現場管網跑、冒、滴、漏的管理。責任區域內環境衛生的管理，遵守企業的規章制度，并接受考核。
二、承包標準：
按理論產量入庫統計數量計算，每噸100元。因市場或機械因素造成生產不足200噸的按200噸計算。
三、人員配置
按班組意愿承包班組為2班制，每班不得低于3人，因病因事請假在確保產能及質量的前提下，一人可班組代勞，一人以上不允許請假，特殊情況必須向生產部申請增加人員，工資由班組發放，決不允許空缺兩人的代崗現象。
四、組織結構的建立及權利
每班由班組集體推薦一名班長，班長必須為班組的日常工作負責，合理公正分配工作計劃、工資及獎金，對以上過程公司給予監督，確保公平，如因能力及工作態度問題立即更換。
五、過程考核
擅自停機導致計劃無法完成的，考核100元/次；廢品率（廢品和廢料）按0.5%計算，降低部分按同期原料價給予獎勵，超出部分按同期原料價格的一半賠償；產品重量控制在內控范圍內，超出的按原料價格賠償，低于內控（未經品質認可）導致成為廢品的按原料價格賠償；責任區域內環境衛生未做好的，考核50元/次；未按正常操作損壞設備、模具的，賠償維修費用；對模具管網跑、冒、滴、漏不處理、不上報的，查到一次考核50元；未做好場地、機臺清潔的，檢查到一次考核50元。
五．休假辦法：
因公司產品為客戶配套產品，公司無安排休假的自由權，只能實行調休制，班長根據生產任務的松緊度做出調休意見，進行輪流調休，節假日、休息日也應按公司要求做調休，但公司保證當月的休息日不受影響。
六．生產任務品質管理的爭議
在工作中如發生品質爭議以品質部門意見為主，生產任務的分配爭議以生產部門的生產計劃單為主，產量統計以倉庫入庫單為主。廢品統計以品質主管檢查統計，公司財務及倉庫管理人員的核實統計表為主，流入倉庫能區分的按班組，不能區分的二個班分攤。
七．合同期限：自20xx-2-01日起至20xx-12-31日止.
合同到期后另行簽訂。
八．其他事項：未盡事宜另行協商。
公司代表： 班組代表：
日期: 日期：
產品加工合同 篇8
甲方：
法定代表人：
地址： 郵編：
電話： 傳真：
乙方：
法定代表人：
地址： 郵編：
電話： 傳真：
雙方資料：
1、甲方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事 行業的中國企業；
2、乙方是經過工商行政主管部門合法登記注冊并有效存續的從事 行業的中國企業法人；
3、甲方已就 產品提出了專利申請，申請號為： ，乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件，甲方承諾委托乙方獨家加工該同類產品。
甲乙雙方為實現產業優勢互補，共同做大做強，經過平等、友好協商，確立戰略合作伙伴關系，就甲方委托乙方加工生產 系列產品事宜達成如下協議，以茲共同信守：
一、加工產品范疇：
1、產品品名：
與之配套的壓具（包括： ）應由甲方自行生產。
2、產品規格及技術參數：
產品規格和技術參數等發生變化，雙方應另行簽訂補充協議。
二、委托加工訂單：
1、甲方根據市場銷售情況，于每月 日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單產品的名稱、規格型號、數量和供貨時間等，乙方如有異議，應在接訂單后2日個工作日內提出，甲乙雙方應就異議事宜友好協商解決辦法。
2、乙方應按確認的訂單提供產品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前 天通知乙方，但調整幅度（量）不得超過計劃的 %，若超過 %，雙方另行協商。
3、乙方在接到訂單后應優先安排、積極組織生產，盡力滿足甲方訂單的要求。
三、加工產品質量要求
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的技術參數進行生產，產品質量符合國家標準或行業標準。
2、質保期： 年，從產品送達交付地點之日起計算。
3、產品質保期內出現質量問題，經由雙方確認或國家檢驗機構鑒定屬乙方制造引起的，由乙方承擔該批有質量問題產品的責任。
4、乙方交付的產品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方鑒定或經國家檢驗機構鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
（1）加工產品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下（書面為準）可以先行賠付第三人，第三人簽收確認，由乙方負擔賠償；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理，甲方未經乙方同意對任何第三人所作的賠償（人民法院判決的除外）不能作為甲方的損失計算依據；
（2）因產品設計、人為損害等乙方加工制造之外的原因所導致的問題，乙方不予承擔責任。
四、原材料
1、產品所需原材料均由乙方采購，乙方應確保確保所采購的原材料符合產品質量標準要求。
2、目前原材料（主要材料 ）的市場價格為： 元/噸。
五、加工費用及支付
1、乙方為甲方加工本協議第一條第一款所指定的產品，每臺
的加工費為人民幣 元，主要原材料價格（按照下訂單時國家權威網站公布的市場價格為準）漲跌幅度超過本協議第五條第二款所確定的價格的 ％的，每臺的加工費相應漲跌 ％。
2、加工產品的技術要求及材耗發生變化，雙方應本著誠信、公平的原則共同商定合理的價格。
3、甲方應于下訂單之日起三日內先向乙方支付該訂單所需加工產品的加工費的30％，貨到交付地點后 日內，甲方再先乙方支付加工費的65％，余款5％應于下訂單之日起一年內支付完畢。
4、鑒于甲方向乙方的付款為持續狀態，甲方應在付款單上注明每筆付款所對應的訂單號，甲方未注明的，乙方有權決定甲方付款所指的訂單號。
六、產品交付與驗收
1、交付地點及運輸： ，物流運輸由乙方負責，運輸費用由乙方承擔，卸貨費用由甲方承擔。
2、交付時間：以甲乙雙方確定的訂單為準。
3、檢驗期限：甲方應在產品送達交付地點后 日內驗收完畢。
4、產品質量異議提出及處理：若甲方發現產品不符合本協議的約定或者訂單要求，應在驗收期限內及時書面通知乙方，甲方在驗收期限內未提出異議的，視為產品符合要求。乙方發現產品有質量問題，在未經甲方書面確認，甲方應妥善封存該產品，不得擅自處理該產品，否則視為產品合格。乙方在接到甲方的異議通知后 個工作日內應立即與甲方協商處理，協商不成的，由甲方將該產品提交國家有檢驗資質的機構進行產品質量鑒定，鑒定費用由甲方墊付，鑒定結果若產品合格，則鑒定費由甲方承擔，若產品不合格，則鑒定費由乙方承擔。
5、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準或行業標準。
七、合同的終止
1、本協議到期后自然終止。
2、本協議因合法解除而終止。
3、本協議因甲乙任何一方破產、注銷或被吊銷營業執照而終止。
4、本協議因不可抗力導致合同不能繼續履行而終止。
5、本協議因其他法律法規所規定的原因而終止。
八、不可抗力
1、如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后7日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4、本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本協議簽訂日之后出現的，使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或新頒布法律規定等。
九、特別約定
1、基于乙方已為甲方研發該產品提供了良好的技術支持和試制條件，并且將繼續為甲方研發、完善該產品提供技術支持和條件，甲方承諾甲方不得以任何形式委托任何第三方提供或加工該同類型產品。
2、基于甲方系該產品的專利申請人（專利經核準后為專利權人），乙方承諾未經甲方同意，不得以任何形式給第三方提供或加工該產品。
十、違約責任
1、甲方逾期支付加工費的，每逾期一天，應按應付款總額的日萬分之八向乙方支付違約金，甲方累計拖欠乙方應付款達 元的，乙方有權解除本協議。
2、乙方逾期向甲方交付產品的，每逾期一天，應按該產品價格總額的日萬分之八向乙方支付違約金，逾期超過 日的，甲方有權解除本協議。
3、乙方所交付的產品經雙方共同確認或者國家檢驗機構鑒定有質量問題的，乙方應按照質量問題的嚴重程度合理選擇修理、更換或賠償直接經濟損失的責任。
4、甲乙任何一方違反本協議第七條的約定，應向對方支付違約金 萬元。
5、本協議期限內，除本協議另有約定或者雙方協商一致外，任何一方提前終止或解除本協議，應向對方支付違約金 萬元。
十一、協議期限
本協議有效期為十年，自20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
十二、爭議的解決
本協議履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，由協議簽訂地人民法院裁決。
十三、通知條款
1、根據本協議需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協議有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、電報、電子郵件、當面送交等方式傳遞，以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起10日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
十四、其他條款
1、本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。訂單及本協議的附件和補充合同均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。
2、本協議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本協議一式 份，雙方各執 份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
簽約代表（簽字）：
簽約日期： 年 月 日
乙方（蓋章）：
簽約代表（簽字）：
簽約日期： 年 月 日
簽約地點：
產品加工合同 篇9
合同號：
甲方： 乙方：
一，制作內容：
乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求制造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統稱鑄件）。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。
二，技術要求：
1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。
2，如甲方有特殊技術要求，甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方，作為本合同 的附件，乙方應根據甲方要求進行制作，以確保甲方所需品質。
三，鑄造費用及結算：
1， FC300： 元/噸
2， FCD600： 元/噸
3， ICD-5： 元/噸
4， MoCr： 元/噸
5， G50CRMO4： 元/噸
6， FGS600-3A： 元/噸
7， 以上價格含17%的增值稅，含乙方運至甲方的費用。
8， 付款方式：以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后，通知乙方，乙方開具17% 的增值稅發票，甲方在收到增值稅發票后的三個月內以銀行承兌或現金付清款項。
四，交貨周期：
1， 乙方在收到甲方泡沫實型后，15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收，甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。
2， 由于乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項
五，品質保證：
乙方鑄件如在品質上有問題，甲方應以照片形式通知乙方，乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失，乙方應對甲方的損失進行賠償，賠償金額由甲乙雙方協商決定。
六，重量：
雙方執行：稱重誤差千分之三為正常范圍
七，合同有效期：
1、自雙方簽章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后，雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關于質量要求的協議同樣有法律效力。
3、今后合作中，甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價格；乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格；
八，其它事項
雙方友好協商執行合同執行中出現的問題，必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，
九，本合同經雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。
甲方: XXXX有限公司 乙方：XXXX有限公司
甲方代表人（簽章）： 乙方代表人（簽章）：
簽署日期： 簽署日期：
【產品加工合同模板匯編9篇】相關文章：
代加工產品合同04-26
產品加工合同模板合集8篇05-03
關于產品加工合同模板5篇05-02
有關產品加工合同匯編八篇05-08
有關產品加工承攬合同04-24
產品外發加工合同04-24
產品加工合同匯總八篇04-30
代加工產品合同5篇04-26
產品加工承包合同04-25
關于產品加工合同七篇05-08