亚洲综合专区|和领导一起三p娇妻|伊人久久大香线蕉aⅴ色|欧美视频网站|亚洲一区综合图区精品

加工合同

時間:2022-05-01 17:53:28 加工合同 我要投稿

【推薦】加工合同模板集合八篇

  在不斷進步的社會中,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編幫大家整理的加工合同8篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【推薦】加工合同模板集合八篇

加工合同 篇1

  甲方: 乙方:

  甲乙雙方本著互惠互利的合作原則,達成如下合同內容:

  一、 交接原料時雙方共同過秤,共同取回潮,原料、紗線均按照15%的公定回潮率計算。

  二、 乙方收到原料后及時測指標,如果指標沒有達到要求,必須在24小時之內通知甲方。

  三、 乙方在確認甲方原料合格的情況下方可投產,如果原料不合格乙方應書面通知甲方,投產后生產過程產生的一切質量問題由乙方全部承擔,損失紗線按照------元/kg賠償。因甲方原料原因造成損失,由甲方承擔。

  四、 生產計劃單下達以后,乙方應盡快排出具體交期,如果乙方耽誤交期,甲方有權向乙方索賠。

  五、 甲方委派跟單人員對整個紡紗過程進行全程跟蹤監督,乙方的各個生產工序必須全力配合。

  六、 在乙方工廠打的色樣經甲方確認后再開始大生產,乙方必須保證大貨紗的顏色和確認樣的顏色一致,色差不能低于四級。如果顏色出現問題,乙方應賠償全部紗線。

  七、 乙方免費提供包裝,包紗之前乙方需通知甲方人員驗紗。AB紗不同檔在管內標識上寫清楚。

  八、 乙方生產過程中制成率沒有達到合同要求,短缺紗線按 照-------元/kg賠償。

  九、 下料按軟回絲、硬回絲、抄車毛分類包裝,綜合制成率如果沒有達到合同要求,乙方按照原料時價給甲方賠償。

  十、 合作過程中出現問題時,雙方應該及時解決,期限為2天。

  十一、 單價及制成率:

  注:

  1、上表中的批量為計劃成紗量。

  2、結算方式:染紡按照實際成紗標重計算;紗染按照投料標重計算;

  3、此單價為合同約定日期內的恒定價格,合作雙方的任何一方沒有權利私自更改。

  十二、 付款方式:

  十三、 如出現合同糾紛不能協商解決時,可通過法律仲裁解決。

  甲方:

  甲方代表:

  年月

  乙方:年月

  乙方代表:日 日

加工合同 篇2

  發包人:XX木材廠

  法定代表人(下稱甲方):

  承包人:身份證號碼:

  (下稱乙方)

  經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的XX木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守,加工承包合同范本。

  一、 合同標的

  甲方將座落于 的XX木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的XX木材廠的現狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。

  二、 承包方式

  乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

  三、 承包期限

  1、承包經營期限為____年,即從 ____年____ 月____ 日起至 ____年____ 月 ____日止。

  2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。

  四、承包保證金及繳納方式

  乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:

  ;____________________________________________________.

  五、甲方的權利與義務

  1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,

  2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。

  3、本協議簽訂后甲方應及時將XX木材廠移交給乙方使用。

  4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監督權。

  六、乙方的權利與義務

  1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

  2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。

  3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

  4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理,合同范本《加工承包合同范本》。

  5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。

  6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。

  7、乙方不得在承包過程中將XX木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。

  8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營范圍無關的經營活動。

  9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養,對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

  10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

  七、 違約責任

  甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。

  八、 其它

  1、協議期滿后,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。

  2、協議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。

  3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決 。

  九、本協議經雙方簽字后生效。

  十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。

  甲方:

  年 月 日

  乙方:

  年 月 日

加工合同 篇3

  甲方:(委托方)

  乙方:(加工方)

  為保護合法持有商業秘密的正當權益,防止同行業其它企業或個人對甲方之不正當競爭,根據《反不正當競爭法》、《深圳經濟特區企業技術秘密保護條例》等國家和深圳特區有關政策,甲乙雙方在平等自愿的前提下,共同信守以下條款做好保密工作::

  一、委托加工涉及甲方的商業秘密包括:產品(含不合格產品、報廢品)、樣品、工藝資料、印制板(CB)、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客戶信息等資料。

  二、甲方對委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權。

  三、乙方不論加工工作完成與否,都應對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴格保密,未經甲方書面同意,乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業秘密透露給第三方知悉。

  四、委托加工期間,乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動,保證甲方的商業秘密安全。

  五、乙方應當于委托加工合同結束時,或者于甲方提出請求時,返還全部屬于甲方的財物,包括記載著甲方秘密信息的一切載體,而不論這些信息有無價值。

  六、乙方在加工完成后承擔保密義務的期限為無限期保密,直至甲方宣布公開時止。

  七、若乙方違反上述條款,乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣,并賠償甲方全部經濟損失。同時甲方有權單方終止合作關系,并依法追究乙方相關法律責任。

  八、甲乙雙方在委托加工過程中發生糾紛,由雙方協商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。若協商、調解未成,雙方都有提起訴訟的權利,提起訴訟的法院為甲方企業所在地的各級人民法院。

  九、本合同的任何修改必須經過雙方的書面同意,合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。

  十、本合同共一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。

  十

  一、其它未盡事宜,由雙方友好協商解決。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

加工合同 篇4

  甲方委托乙方加工 ,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品:

  第二條 加工成品質量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量:

  1、用乙方原材料生產時,乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響產品的質量時,甲方有權要求重作,修理、減價、扣款或退貨處理。

  2、用甲方原材料生產時,合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、原材料等物品交(提)貨日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條 技術資料,圖紙提供辦法:

  1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。

  2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。

  3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條 價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條 驗收標準和方法:

  1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交(提)貨的時間和地點:

  1、交(提)訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔:

  第九條 運輸辦法及費用負擔:

  第十條 結算方式及期限:

  第十一條 其他:

  1、根據國家有關規定,甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

  2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

  第十二條 乙方的違約責任:

  1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

  2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

  3、未按合同規定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

  4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。

  5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。

  6、異地交付的訂作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養費。

  7、實行代運或送貨的訂作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

  8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

  9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。

  10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 甲方的違約責任:

  1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

  2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。

  3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

  4、超過合同規定期限領取訂作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、

  保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失(機器、設備等)。

  5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。*

  6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力:

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理:

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同一式二份,甲方和乙方各執一份,同具法律效力。

  甲方: 乙方 :

  簽訂日期:20年 月 日 簽訂日期:20年 月 日

加工合同 篇5

  服裝加工承攬合同:

  承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________

  定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________

  定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品:

  ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

  │品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │

  ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

  │ │ │ │ │ │

  ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

  │ │ │ │ │ │

  └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

  第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

  1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

  2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術資料,圖紙提供辦法:

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

  3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

  第五條 價款或酬金:

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條 驗收標準和方法:

  1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交(提)貨的時間和地點:

  1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________

  第十條 結算方式及期限:_________________________________________

  第十一條 其他:

  1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

  2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

  第十二條 承攬方的違約責任:

  1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的.保管,保養費。

  7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任:

  1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理:

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________

  代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________

  地址:_________ 地址:_________

  電話:_________ 電話:_________

  開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________

  帳號:_________ 帳號:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

加工合同 篇6

  買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

  一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

  法律之所以區分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別:比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

  由此可見,二者的區別關鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。

  二、其他具體區別:

  1、買賣合同以轉移所有權為目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

  2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

  3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

  4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

  5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人并無此權利。

  6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。 因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

加工合同 篇7

  甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

  甲方委托乙方制作模具及樣件,經雙方平等協商后確定如下責任和義務。

  1、 甲方負責提供實物樣件及圖紙、驗收標準、模具制作要求。

  2、 乙方負責按照甲方規定的模具質量及要求制作,并及時向甲方匯報模具制作進度。

  3、 乙方負責甲方提供圖紙及實樣的保密,并在模具交付時將實樣返回甲方

  4、 模具制出的零件質量需達到實樣外觀尺寸、結構合理、強度要求,無毛刺等其它不良,模具等級按照甲方制定的內部標準。

  5、 ①、模具制作要求以人性化、安全為基礎,模具在調試、正常生產情況下不得出現掉落或斷裂等嚴重危害生產安全的情況,此類情況造成的損失由乙方負全責;

  ②、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。

  ③、模具制作完成后,由乙方負責全部試模費用,直至模具與產品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產用料一致)

  7、 模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具,費用另外報價,相關修改模具費用雙方進行協商,以書面形式達成一致。

  8、模具費由甲方承擔,產權由甲方所有,合同生效后模具費先預付50%,余款待模具小批量試產后付30%,尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內結清。(如果模具無訂單試產則在樣品合格后三個月內付40%,尾款10%在五個月內結清)

  9、開模周期為收到預付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)

  10、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%/天、超過十天罰款3%/天;合格樣按合同規定時間推遲超出二天罰款2%/天、超過10天罰款5%/天。

  11、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙,以電子稿形式發送),給甲方。 12、若模具壽命不足合同規定壽命,乙方無償提供維修配件,以使模具達到設計壽命要求。

  13、在生產過程中存在連續修模或者無法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。

  14、甲方技術部工程人員就模具的制造進程和具體的配合,有權對乙方項目負責人和工程師進行協商,乙方就甲方技術人員提出合 理的要求(如時間進度)應積極配合,不得推諉和拖延,有困難雙方協商解決 。

  15、解決合同糾紛的方式:未盡事宜雙方協商解決,協商不成由合同履行地法院解決,本合同履行地為浙江省寧海縣。 此協議一式貳份,甲乙雙方各執一份,并自雙方簽字蓋章之日起生效,有效期為二年。

  甲方代表: 乙方代表:

  甲方蓋章: 乙方蓋章: `

  日期: 年 月 日

加工合同 篇8

  甲方:重慶亮川建材有限公司

  乙方: 身份證號:

  按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》之規定及其他有關法律、法規,遵循平等自愿、公平、互利、誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,經雙方商定,甲方將重慶亮川建材有限公司碎石加工交由乙方組織實施生產,為明確雙方責任、義務和權利,特定如下協議:

  一、本協議履行地:

  重慶市江津區

  二、協議期限

  1、本協議從20xx年 月 日至 年 月 日止,期限

  年。

  2、如因國家征收、資源匱乏,不受前款期限約束。

  三、甲乙雙方的義務和責任

  1、甲方

  ①負責將加工碎石的原材料運進進料倉,并無償提供所有的碎石加工設備和用于清洗碎石的生產用水以及乙方碎石作業人員的住宿房屋。

  ②及時處理生產過程中的一切外界阻擾(包括工商、公安、稅務、環保、當地村民等)。

  ③制定并向乙方下達當月的生產計劃和任務,監督檢查

  乙方對生產計劃和任務的落實。

  ④提供乙方在生產過程中所需的配件購置資金。

  ⑤及時足額地向乙方支付清當月的勞務加工款。

  ⑥負責與生產廠家聯系并處理和解決所用于生產碎石加工設備在質保期內發生的設備質量問題。

  2、乙方

  ①必須按甲方所需的規格(20料、13.2料、瓜米、機砂)保質保量地完成生產任務。

  ②負責機械設備的保養和維護,易損件的更換。

  ③負責所有碎石作業人員的生活費用,服從甲方總體安全生產管理,制訂并采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。

  ④及時對操作人員進行安全教育,嚴格按規程生產和作業。

  ⑤工作中所發生的工傷意外事故由乙方負責。

  ⑥本協議所需工人由乙方聘請,同時乙方必須為其購買意外傷害險,其具體事項由甲方負責實施辦理,所需意外傷害險金額由甲方先前墊付后在乙方當月勞務加工款中扣除。

  ⑦乙方聘請的工作人員發生工傷事故,在工傷意外傷害險進行賠付后,不足部分由甲乙雙方各負責承擔50%。

  四、價格條款

  1、乙方加工碎石數量以甲方過磅單為結算依據(其中

  河沙按每噸折算成0.96噸,單價為2元/噸;機制砂每噸折算成0.92噸,單價為8元/噸;20料按每噸折算成0.98噸,單價為8元/噸;13.2料按每噸折算成0.98噸,單價為8元/噸;瓜米料按每噸折算成0.98噸,單價為8元/噸)作為實際數據和甲方結算依據,此單價包括人工費、機械設備配件費和設備維修費。

  2、支付時間

  甲方在每月30日與乙方對當月的磅單數量進行當月結算,并按照磅單數量乘以前款約定的單價,在扣除乙方所有借支款后,在次月的10日前向乙方支付剩余的全部勞務加工款。

  五、雙方的權利

  1、甲乙雙方應當嚴格遵守本協議的約定,全面履行協議的義務,如因一方違約,另一方都有終止協議的權利。

  2、本協議未盡事宜,雙方在履行本協議過程中,經協商達成一致,可另行簽訂補充,作為附件,同為有效,補充協議對本協議有關條款作出修正的,以修正后條款為準。

  六、協議的生效、份數、收執和效力

  本協議經甲乙雙方簽字后生效,一式四份,雙方各執貳份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

【【推薦】加工合同模板集合八篇】相關文章:

【推薦】委托加工合同04-22

委托加工合同【推薦】04-22

加工承攬合同【推薦】04-22

【推薦】加工承攬合同04-22

關于加工合同模板集合8篇05-05

機械加工合同模板集合六篇05-04

【推薦】加工合同4篇05-05

模型加工合同模板一04-22

【推薦】加工合同匯總7篇05-05