包工包料施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的用途越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的包工包料施工合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
包工包料施工合同范本1
建設單位：__________________(以下簡稱甲方)
施工單位：__________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》的要求,甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進行了考察，認為能夠滿足該工程的要求。經甲、乙雙方協商特定協議如下。
一、工程項目的綜合說明
2、工程地址：
3、工程規模：建筑面積約8000平方米(實際面積以施工圖為準)
4、結構及層數：磚混六層
5、發包方式：包工包料
6、發包范圍：工程圖紙全部內容
7、開竣工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
8、本工程質量必須達到國家施工驗收規范的合格標準。
二、工程造價
1、經甲、乙雙方共同商定本承包協議造價為：
車庫及住宅部分實行平方米包干為910元/平方米。
2、面積計算依據：
國家規定的`建筑面積計算標準
三、材料采購供應
材料均由乙方自行采購。如甲方供料價格應按照同期市場價格，經雙方認可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的房產進行置換。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工進度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報甲方，按50%現金加50%房產進行撥付(砂石及門窗等甲方供應的材料視同撥付房產)。房產在施工前按2950元/平方米以立體砍塊的形式留足，經雙方確認后，根據施工進度情況陸續進行撥付。工程名稱：富拉爾基區小區號樓
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工現場三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。
2、基礎墊層以下的地基如需處理費用不含在總價內，經雙方確認后按實際發生給予調整。
3、重大設計變更(指結構、規模、標準)由該工程圖紙設計部門出變更圖或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內。按實際發生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按中華人民共和國國務院《建設工程質量管理條例》及《黑龍江省建設工程質量管理規定》執行。按工程總造價的2%預留，滿一年后返還。
七、其他有關要求和說明：安全生產及文明施工按有關規定執行。如發生安全事故由肇事方負責。
八、本協議共四份，建設單位、施工單位各二份。
以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
建設單位:(蓋章)__________________
法定代表人：(簽字、章)__________________
代理人：(簽字、章)__________________
施工單位:(蓋章)__________________
法定代表人：(簽字、章)__________________
代理人：(簽字、章)__________________
_________年_________月_________日
包工包料施工合同范本2
建設單位(甲方)：__________________
承建單位(乙方)：__________________
為確保該工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下條款，雙方將嚴格執行。
第一條工程概況
1、工程名稱：園林綠化
2、工程地點：
3、承包方式：包工、包料
4、工程造價：
第二條工程期限
本工程_________年_________月_________日開工，_____年_________月_________日竣工。
第三條工程延誤與工程獎罰
1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的`情況下應提前三天書面通知甲方并經甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。
2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。
4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。
第四條甲方工作
1、確保施工現場做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養護用水、用電。
第五條乙方工作
1、乙方必須按甲方確認的工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。
2、工程竣工后，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質量保修責任。
3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關費用，由乙方承擔。
第六條質量驗收
工程質量應達到《城市綠化施工及驗收規范》標準，經驗收不合格，乙方進行返工、修改并承擔所發生的費用。
第七條付款方式
工程施工完畢驗收合格后15日內，甲方應向乙方以銀行轉賬或網銀方式支付全部結算價款
第八條爭議處理
因履行本合同發生爭議，應協商解決，如協商不成，應由甲方所在地人民法院管轄。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
【包工包料施工合同】相關文章：
包工包料施工合同04-01
包工包料施工合同08-02
包工包料施工合同05-07
包工包料施工簡易合同09-22
包工包料建房施工合同06-29
包工包料施工簡單的合同08-29
水電包工包料施工合同02-10
包工包料施工合同15篇12-13
包工包料施工合同范本06-17
正規包工包料施工合同通用12-01