加工定做合同模板（通用15篇）

　　隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的加工定做合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　加工定做合同 1

　　承 攬 方 ： ____________________________________地 址 ： ____________ 郵碼 ： ____________ 電話 ： ____________法定代表人 ： ____________ 職務 ： ____________

　　定 作 方 ： ____________________________________地 址 ： ____________ 郵碼 ： ____________ 電話 ： ____________法定代表人 ： ____________ 職務 ： ____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算 ： 承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____ %(10 %～30 %)或酬金總額的____ %(20 %～60 %)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的`，償付承攬方的未履行部分價款總值的____ %(10 %～30 %幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____ %(20 %～60 %的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理 ：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方 ： ________________________代表人 ： ________ ____年____月____日

　　承攬方 ： ________________________代表人 ： ________ ____年____月____日

　　加工定做合同 2

　　供貨單位全稱 ： (以下簡稱甲方)

　　需方單位全稱 ： (以下簡稱乙方)

　　根據《經濟合同法》及有關條例規定，經雙方協商一致簽訂本合同，并嚴格信守以下條款 ：

　　1、供貨日期 ： 自合同簽訂日內供貨。

　　2、產品質量標準 ：

　　3、交貨地點 ：

　　4、合同有效期 ： 自合同簽訂日起至付清全部工程款為止

　　5、結算方式 ： 據實結算

　　6、付款單位名稱 ： 付款方式 ： 期限 ：

　　7違約現任 ：

　　1、供方不能交貨，向需方償付未交貨部分貨款總值 %的違約金；

　　2、需方中途退貨，向供方償付付退貨部分總 %的違約金；

　　3、其余違約責任，按有關條例執行。

　　8、其他補充事項 ：

　　9、梧合一式份，雙方各執一份，副本一份，副本份。

　　甲方(公章) ： _________　　　　　　　　乙方(公章) ： _________

　　法定代表人(簽字) ： _________　　　　　法定代表人(簽字) ： _________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　加工定做合同 3

　　定作人 (甲方) ：

　　承攬人 (乙方) ：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同 ：

　　第一條 合作內容

　　加工定作內容 ： 就乙方目前生產的20多個品種的電瓶 ，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。

　　第二條 合同期限

　　自本合同生效之日起至 年 月 日止。

　　第三條 加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為 ： 由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。

　　2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

　　3、關于其加工制作過程中的.稅、費等問題由雙方另行協商確定。

　　第四條 加工勞務費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

　　第五條 雙方的權利與義務

　　1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發放原材料。

　　2、甲方有權監督乙方進行加工制作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等) 。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。

　　第六條 驗收標準

　　乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條 違約責任

　　1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條 其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章) ： _________ 乙方(公章) ： _________

　　法定代表人(簽字) ： _________ 法定代表人(簽字) ： _________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　加工定做合同 4

　　定作方(甲方) ： ___________________

　　承攬方(乙方) ： ___________________

　　簽約地點 ：

　　簽訂日期 ：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議，以資共同信守。

　　第一條定作物品名、規格型號、數量：

　　第二條加工成品質量要求 ： 。

　　第三條原材料的提供 ： 原材料由方提供。原材料品牌及質量要求 ：

　　第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法 ： 由乙方設計，經甲方書面確認后，作為制作的依據。

　　第五條合同價款 ：

　　第六條付款方式 ： 乙方將定作物運到甲方指定地點，經甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的 %，剩余 %為質保金，質保期滿無質量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規發票，否則甲方有權拒絕付款。

　　第七條交貨時間、地點及方式

　　1.簽訂本合同后日內，乙方交付本次定作的全部產品；甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨；

　　2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場；如果定作的產品需要現場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

　　第八條驗收標準和方式

　　1.定作產品運至現場后，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產品，應當在2日內向乙方提出；對使用后才能夠檢測產品是否合格的，質保期為年，在質保期內發生質量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。

　　2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。

　　第九條甲方的權利和義務

　　1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料；

　　2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙；

　　3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品；

　　4.應當按時向乙方支付價款。

　　第十條乙方的權利和義務

　　1.有權要求甲方支付價款；

　　2.保證提供符合約定的定作產品，原材料符合約定的質量要求；

　　3.應當按時交付定作產品；

　　4.負責產品的運輸和安裝，并承擔相應費用；

　　5.在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償；

　　6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的'，乙方應當予以賠償。

　　第十一條違約責任

　　一、甲方的違約責任

　　1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。

　　2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。

　　3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。

　　二、乙方的違約責任

　　1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

　　3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金；未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。

　　第十二條其他

　　1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。

　　2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產生的費用由接收方承擔。

　　第十三條其它約定

　　甲方(蓋章) ： 乙方(蓋章) ： 法定代表人法定代表人

　　(或授權簽約人) ： (或授權簽約人) ：

　　甲方地址 ： 電子郵箱 ：

　　郵編 ： 傳真 ： 聯系電話 ： 聯系人 ：

　　乙方地址 ： 電子郵箱 ：

　　郵編 ： 傳真 ： 聯系電話 ： 聯系人 ：

　　合同簽訂時間 ：

　　合同簽訂地點 ：

　　加工定做合同 5

　　定作方 ：

　　承攬方 ：

　　簽訂地點 ：

　　簽訂時間 ： ________年____月____日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數

　　量名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料材料名稱規格型號計量單位數

　　量質

　　量提供日期消耗定額單

　　價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式 ： 執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的.其它條款定作方承攬方

　　單位名稱（章）

　　單位名稱（章）

　　單位地址 ： 單位地址 ：

　　法定代表人 ：

　　法定代表人 ： ________年____月____日 ________年____月____日

　　有效期限 ： ________年____月____日至________年____月____日

　　加工定做合同 6

　　承攬方（全稱） ： _________________________________________

　　定作方（全稱） ： _________________________________________

　　合同編號 ： ______________簽訂地點 ： ______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期 ：

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數量

　　備注

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫） ： ___________

　　二、質量標準 ：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符。

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法 ：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔 ：

　　定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求 ：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求 ： 交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求 ：

　　定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之___ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限 ：

　　1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任 ：

　　第一點 ： 定作方的違約責任

　　（1）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　（2）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的'，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點 ： 承攬方的違約責任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

　　（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

　　（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10 %的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項 ：

　　_____________________

　　_____________________

　　_____________________

　　______________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章） ： ______________ 定作方 （蓋章） ：

　　法定代表人 ： _______ 法定代表人 ： _____

　　電話 ： ________ 電話 ： _______

　　地址 ： ________ 地址 ： _______

　　開戶銀行 ： ______ 開戶銀行 ： _____

　　帳號 ： ________ 帳號 ： _______

　　日期 ： ______ 年____ 月____ 日

　　加工定做合同 7

　　需方(甲方) ： _______________________________

　　供方(乙方) ： _______________________________

　　合同編號 ：

　　甲乙雙方經友好協商，愿著公平，公正，公開互信的原則，共同遵守如下條款 ：

　　一.乙方結合甲方的現場條件，按其技術要求出具方案和圖樣，雙方確認后，作為合同附件，簽定本合同

　　二.甲方訂購乙方以下產品 ：

　　備注 ： ___________________________________________________

　　三.付款方式 ： 簽訂合同后，甲方應付給乙方總合同款的____ %(即 ： __________元)作為預付款，乙方開始生產并運作(包括進入現場做預買件)，在全部工程安裝施工完畢，把產品完全交付給甲方后；甲方應在三天內對其產品進行驗收，驗收合格后，一個工作日內再付給乙方總款的____ %作為尾款(即__________元

　　四.工期自簽定合同之日起，止于_________年____月____日，安裝竣工自然災害，地震，不可抗力等因素耽誤工期除外

　　五.安裝詳細地址： _________________________________________

　　六.安裝前甲方提前提供如下準備工作 ：

　　1.提供產品安放位置和清除障礙物，不得影響工程進度

　　2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場條件；

　　3.負責產品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前，產品的所有權歸屬乙方，如甲方無故拖辭付款，乙方有權從安裝地點收回本產品，相關損失由甲方負責

　　八.違約責任 ： 乙方未按照甲方示意或合同，造成產品不合格，甲方有權要求更換或退訂；由于質量原因未及時維修，給甲方造成的`損失由乙方承擔

　　九.解決爭議 ： 雙方在履行合同期間，產生的爭議可協商解決，協商不成的到合同簽發地仲裁委員會解決或訴諸海淀區人民法院解決

　　十.補充條款 ： ___________________________________________________________________________________________________.

　　十一.本合同一式，甲方執，乙方執份，雙方簽字蓋章后即可生效.

　　甲方(簽章) ： 乙方(簽章) ：

　　簽約(代理人) ： 簽約(代理人) ：

　　聯系電話 ： 聯系電話 ：

　　簽字日期 ： 簽字日期 ：

　　加工定做合同 8

　　甲方 ： _________________

　　乙方 ： _________________

　　甲、乙雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

　　一、廣告牌加工制作內容及要求

　　二、驗收標準 ： 按實際樣品為檢驗標準。

　　三、交貨方式 ： 乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

　　四、結算方式及期限本文 ： 合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

　　五、違約責任 ： 雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題，根據問題所屬承擔責任。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協商解決。

　　甲方 ： _____________ 乙方 ： _____________

　　委托代理人 ： _______ 委托代理人 ： _______

　　_____年____月____日 _____年____月____日

　　加工定做合同 9

　　定做方 ： ____________

　　承攬方 ： ____________

　　一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期

　　二、選用材料 ：

　　_____________________________________________

　　三、制作要求 ：

　　____________________________________

　　四、質量要求、技術標準

　　1、依據國家技術監督局發布的《_________牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對_________及包裝物進行質量認定。

　　2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方，A3級以下由承攬方處理。

　　五、承攬方對質量負責的條件及期限 ： 承攬方對產品的.印刷及制作質量負責，如出現產品質量問題，定做方應在法律規定的時間內(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責任。

　　六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求 ： 定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下____________________。

　　七、驗收標準、方法和期限 ： 按_________牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。

　　八、包裝要求及費用負擔 ： 紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔。

　　九、預付款數額及時間 ： 簽定合同后定做方支付總貨款的_________ %作為預付金(不含版費)。

　　十、結算方式及期限 ： 合同規定的交貨之日帶款提貨。

　　十一、交貨方式及收貨人地點、電話 ： _____________。

　　十二、運輸方式 ： 汽車或或火車運輸，承攬方負責將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔。

　　十三、違約責任 ： 由違約方負責。

　　十四、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

　　十五、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，當事人雙方同意由經濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

　　十六、雙方協商的其他條款 ： ________。

　　定做方_______________承攬方_______________

　　單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______

　　單位地址 ： ____________單位地址 ： ____________

　　法定代表人 ： ____________法定代表人 ： ____________

　　委托代理人 ： ____________委托代理人 ： ____________

　　電話/傳真 ： ____________電話/傳真 ： ____________

　　手機 ： ____________手機 ： _____________________

　　開戶銀行 ： ____________開戶銀行 ： ____________

　　帳號 ： ____________帳號 ： _____________________

　　加工定做合同 10

　　承攬方 ： (以下簡稱甲方)

　　住址 ：

　　法定代表人 ：

　　聯系方式 ：

　　定作方 ： (以下簡稱乙方)

　　住址 ：

　　法定代表人 ：

　　聯系方式 ：

　　甲乙雙方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期 ： 由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量的 ，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為： 毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質量標準及驗收

　　1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產，質量標準為甲方的企業標準，同時符合國家質量要求。

　　2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議，應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、加工產品由甲方負責包裝，以加工產品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

　　4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產品所有的風險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時間要求 ： 甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。

　　五、預付款要求

　　乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______ %預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

　　七、違約責任

　　1、乙方的違約責任

　　(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。

　　(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之 的違約金 。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

　　(3) 甲方無故提前交付加工產品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產生的損失由甲方負責。

　　(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的.，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規定

　　因生產特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有± %的浮動時在交付時間上有± 天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項 ：

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)

　　乙方(蓋章) ：

　　法定代表人 ：

　　法定代表人 ：

　　加工定做合同 11

　　定做方 ： ______________________。

　　承攬方 ： ______________________。

　　簽定日期 ： ____年____月____日。

　　交（提）貨期限____年____月____日。

　　一、品名或項目、規格、用料、數量、金額。

　　品名或項目規格用料數量金額（元）

　　合計

　　二、質量要求及技術標準 ： ________________________

　　__________________________________________________________

　　_________________________________ 。

　　三、技術資料及圖紙提供方法 ： _____________________ 。

　　四、包裝要求及費用負擔 ： _______________________

　　__________________________________ 。

　　五、交（提）貨方式及地點和費用承擔 ： __________________

　　________________________________ 。

　　六、交付訂金預付款數額及時間 ： ____________________。

　　七、結算方式及期限 ： __________________________

　　_____________________________。

　　八、違約責任 ： ______________________________

　　____________________________ 。

　　九、雙方協商的其它條款 ： ________________________

　　______________________________________

　　___________________________________。

　　十、本合同的有效期限 ： 自____年___月____日

　　_____________________________________________________

　　___________至____年___月____日。

　　定做方_______________承攬方

　　單位名稱 ： _____________單位名稱 ： __

　　單位地址 ： _____單位地址 ：

　　聯系電話 ： _____聯系電話 ：

　　單位代理人 ： ________單位代理人 ：

　　加工定做合同 12

　　甲方 ： (委托方)

　　乙方 ： (加工方)

　　為保護合法持有商業秘密的正當權益，防止同行業其它企業或個人對甲方之不正當競爭，根據《反不正當競爭法》、《深圳經濟特區企業技術秘密保護條例》等國家和深圳特區有關政策，甲乙雙方在平等自愿的前提下，共同信守以下條款做好 ：

　　一、委托加工涉及甲方的商業秘密包括 ： 產品(含不合格產品、報廢品)、樣品、工藝資料、印制板(PCB)、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客戶信息等資料。

　　二、甲方對委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權。

　　三、乙方不論加工工作完成與否，都應對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴格保密，未經甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業秘密透露給第三方知悉。

　　四、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的`商業秘密安全。

　　五、乙方應當于委托加工合同結束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。

　　六、乙方在加工完成后承擔保密義務的期限為無限期保密，直至甲方宣布公開時止。

　　七、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣，并賠償甲方全部經濟損失。同時甲方有權單方終止合作關系，并依法追究乙方相關法律責任。

　　八、甲乙雙方在委托加工過程中發生糾紛，由雙方協商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。若協商、調解未成，雙方都有提起訴訟的權利，提起訴訟的法院為甲方企業所在地的各級人民法院。

　　九、本合同的任何修改必須經過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。

　　十、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　十一、其它未盡事宜，由雙方友好協商解決。

　　甲方 ： (簽章)

　　乙方 ： (簽章)

　　年 月 日

　　年 月 日

　　加工定做合同 13

　　承攬方 ： ______________以下簡稱甲方

　　定作方 ： ______________公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求 ：

　　一，材種 ： 柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸 ： 按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，棒縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松棒;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條原材料由甲方提供.

　　第四條圖紙由乙方丁____年____月_____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償

　　第五條工程價款 ： 按核定價格單計算款______________元.

　　第六條驗收標準和方法 ： 本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條交貨的時間和地點 ： __________年____月______日至____月________日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方白貨大樓，由白貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條包裝要求及費用負擔 ： 由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按________元計算，共計980________元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條運輸辦法及費用負擔 ： 由甲方負責運輸，每件運輸費用均按_________元計算，共計____________元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款________元(大寫________元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條結算方式及期限 ： 乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20 %勺違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30 %勺違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的.損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用

　　第十四條不可抗力 ： 在合同規定的履行期限內，由丁不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同____年____月________日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份

　　甲方 ： ______________(蓋章)

　　代表人 ： ______________

　　地址 ： ______________

　　電話 ： ______________

　　開戶銀行 ： __________

　　帳號 ： ______________

　　乙方 ： ______________

　　代表人 ： ____________

　　地址 ： ______________

　　電話 ： ______________

　　開戶銀行 ： __________

　　帳號 ： ______________

　　加工定做合同 14

　　委托方（以下簡稱甲方）_________

　　委托方（以下簡稱乙方）_________

　　甲方委托乙方處理，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

　　第一條成品 ：

　　第二條成品質量要求 ：

　　（如加工訂貨需要封樣，應由雙方代表親自密封，妥善保管，作為驗收依據）

　　第三條原材料的方法、規格、數量和質量 ：

　　甲方向乙方提供塑料模具，乙方提供原材料。乙方隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料，影響所訂購農作物質量的，甲方有權要求復產、降價或退貨。

　　第四條提供技術資料和圖紙的方法 ：

　　1、乙方根據甲方要求在工作中發現所提供的圖紙或技術要求不合理時，應及時通知甲方；甲方應在規定時間內回復并提出修改意見。如乙方未能在規定時間內得到回復，有權停止工作并及時通知甲方，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2、乙方應嚴格遵守甲方所承包工作的保密性，未經甲方許可，不得保留技術資料和復印件。

　　3、甲方應按規定日期提供技術資料和圖紙。

　　第五條價格或報酬 ：

　　價格或者報酬按照國家或者主管部門的規定執行。沒有約定的，由雙方約定。

　　第六條驗收標準和方法 ：

　　1、根據合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應在合同規定的期限內接受乙方完成的工作。乙方應在驗收前向甲方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于短期檢驗難以發現質量缺陷的作物或項目，雙方應協商并在合同中規定保證期。保修期內如有問題，除因甲方使用或保管不當造成的質量問題外，乙方應負責維修或退貨。

　　3、檢驗過程中，雙方對承包作物和工程質量發生爭議的，法定質量監督檢驗機構可以提供檢驗證明。

　　第七次交付（交付）時間 ：

　　乙方應在每月20日前支付8000、00甲方10000、00塑料盒、、任何一方要求提前或延期交付（訂購）農作物的，應提前與對方達成協議，并按協議執行。

　　第八條包裝要求和費用負擔 ：

　　由乙方負責。

　　第九條運輸及費用負擔 ：

　　由乙方負責。

　　第十條結算方式及期限 ：

　　每月25日結算上月款項。

　　第十一條其他 ：

　　1、根據國家有關規定，甲方應向乙方交付定金合同，無權要求返還定金。乙方不履行合同的，雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經雙方同意，甲方可向乙方支付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，還應全額返還預付款。甲方不履行合同的，可將預付款抵作違約金和賠償金；如果你有余額，你可以要求退款。

　　第十二條乙方的違約責任 ：

　　1、甲方同意使用未按合同約定質量交付或完成的農作物的，應按質量計價；不同意使用的，應負責調換，并承擔逾期交付的責任；換貨后仍不符合合同要求，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付的農作物或已完成的工程數量少于合同約定，甲方仍需的，按數量補足，補足部分按逾期交付處理；甲方如未支付甲方不再需要的部分，有權解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。

　　3、如果甲方不要求修理或重新包裝并要求賠償損失，乙方應向甲方支付低于合格包裝的不合格包裝價值。如果訂購的農作物因包裝不符合合同規定而損壞或丟失，乙方應賠償損失。

　　4、如訂單作物遲交，應向甲方支付人民幣違約金；（合同無具體約定的，按照中國人民銀行關于延期付款的規定，按遲交部分的總價向甲方支付違約金。）如按報酬計算，每延遲一天，支付遲交部分報酬總額的千分之一作為違約金。甲方有權拒收未經甲方同意提前交付的訂購作物。

　　第十三條甲方的違約責任 ：

　　1、如中途改變訂購作物的數量、規格、質量或設計，乙方應賠償由此造成的損失。

　　2、如果甲方在合同規定的期限后未能收到訂購的作物，乙方有權出售訂購的.作物，并在扣除報酬、倉儲費和維修費后將所得款項退還給甲方；銷售定購作物的收入少于報酬、儲存和維修時間的，甲方還應補償不足部分；如果訂購的作物無法出售，乙方應賠償損失。

　　3、如超過合同規定的日期，乙方應按中國人民銀行關于延期付款的規定支付違約金；按報酬計算的，每逾期一天，按總報酬的千分之一支付違約金。

　　4、如乙方無故拒絕接受訂購的農作物，應賠償乙方由此造成的損失。

　　5、改變訂購農作物的地點或收貨單位（人），并承擔額外費用。

　　第十四條不可抗力 ：

　　在合同規定的履約期限內，如因不可抗力造成訂購的農作物或原材料損壞或丟失，乙方在取得合法證明后，可免除違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失。在合同規定的履行期限外發生的，不免除責任；如甲方延誤或無理拒絕，甲方應承擔責任并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條爭議處理 ：

　　加工合同如有爭議，雙方應協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同管理機關申請調解或仲裁，或直接向人民法院提起訴訟。

　　本合同經雙方簽字或蓋章后生效，并于合同履行完畢后失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更或終止本合同。本合同如有未盡事宜，雙方應協商制定補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有法律效力。

　　甲方（簽章） ：

　　代表人（簽字） ：

　　簽字時間 ： ______年______月______日

　　乙方（簽章） ：

　　代表人（簽字） ：

　　簽字時間 ： _______年______月______日

　　加工定做合同 15

　　訂做方(甲方) ： _______承攬方(乙方) ： _______

　　秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批ISIOU西柚品牌牛仔褲。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容 ：

　　一、委托生產的產品要求 ：

　　(一)品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表;

　　(二)本合同采用乙方包工包料(FOB)，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收 ：

　　(一)產品前期檢驗標準;

　　必須達到國家(FZ/T73005-20 )標準。

　　(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求 ：

　　(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的.產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準

　　(一)產品驗收標準 ： 輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　(三)規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　(四)大貨依據甲方質量要求進行100 %驗貨。

　　(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20 %，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　(六)質保期限 ：

　　自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨 ：

　　(一)發貨清單 ：

　　乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。

　　(二)發貨通知 ：

　　甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量，并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。

　　(三)運輸 ：

　　乙方發貨時應認真.清晰.準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣￥_______。

　　(二)交貨日期 ： 見合同附件。

　　(三)付款方式采用

　　自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付_______ %的合同定金，在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的_______ %貨款。余款_______ %在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清

　　(四)結算方式

　　甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。銀行賬號 ：

　　七、違約責任 ：

　　(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規格數量等)，甲方應根據“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　(二)乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據情況作以下處理 ：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50 %賠償甲方損失。

　　八、解決合同糾紛的方式 ：

　　出現爭議雙方友好協商解決，協商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份(含產品附表)，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方 ： _______乙方 ： _______

　　_______年_______月_______日

【加工定做合同】相關文章：

加工定做合同07-11

加工定做合同【熱】04-25

加工定做合同【精】03-12

加工定做合同【熱門】03-12

加工定做合同【推薦】03-12

【推薦】加工定做合同03-12

廣告加工定做合同03-18

【精】加工定做合同03-13

加工定做合同【薦】03-13

【薦】加工定做合同03-13