公司合同模板5篇

　　在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編整理的公司合同5篇，希望能夠幫助到大家。

公司合同 篇1

　　甲 方： 乙 方： (委托方) (施工方) 住 址： 地 址:

　　委托代理人： 委托代理人： 電話： 本工程設計人： 電話： 電 話： 施工隊負責人： 電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合蕪湖市住宅室內裝飾裝修(以下簡稱家庭裝飾裝修)工程的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭裝飾裝修工程的有關事宜，達成一下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1甲方住房系合法住所。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記企業。

　　1.2工程地點：

　　1.3房屋結構： □框架結構 □磚混結構 □建筑面積： M。

　　1.4工程內容及做法(見表1：家庭裝飾裝修工程報價單，乙方提供)

　　1.5工程承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式。

　　(1)乙方包工包料，(乙方提供清單)

　　(2)乙方包工，部分包料;甲方提供部分材料;(以清單為主)

　　(3)乙方包工，甲方包料。(甲方提供清單)

　　1.6工程期限 天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　1.7合同價款：本合同工程造價為(大寫)： 元。 (見表1：家庭裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監理

　　指派公司員工 為乙方駐工地監理，負責合同履行。 第三條 施工圖紙雙方商定施工圖采用下列第 種方式提供：

　　3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各一份;

　　3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方乙方各一份。設計費(大寫)元，由甲方支付(此費用不在工程款內)。

　　第四條 甲方義務

　　4.1開工前 天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2提供施工期間的電源、水源;

　　4.3負責協調施工隊與鄰居的關系;

　　4.4不拆改室內承重結構，如需改原建筑非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　4.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工的保衛及消防等項工作;

　　4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料的進場、竣工驗收。

　　第五條 乙方義務

　　5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范防火規定施工規范及質量標準，按期保質保量完成工程。

　　5.2嚴格執行有關施工現場規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3保存好原居室內家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清理現場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議(需經公司確認蓋章，否則無效)，同時調整相關工程費用及工期(見表4：家庭裝飾裝修施工變更單，乙方提供)。

　　第七條 材料的提供

　　7.1甲方簽定施工合同后，由乙方包料的，甲方不得擅自購買材料，否則乙方有權對其所購材料(按乙方報價單)加收10%的管理費。

　　7.2由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交代手續;

　　7.3由乙方提供的材料、設備(見表3：乙方提供家庭裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如不符合設計要求，甲方有權停止使用和要求退換，乙方自行使用造成損失的，甲方有權要求無條件整修，并承擔費用。

　　7.4由甲方提供的材料發生質量問題，乙方不承擔質量問題。

　　7.5現場材料交付后，應按誰保管誰負責的原則處理糾紛。

　　第八條 工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2因甲方未按約定完成其負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料設備質量不合格影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　8.4因乙方責任，不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第九條 質量標準

　　9.1雙方約定本工程施工質量標準：按《蕪湖市家庭裝飾質量標準》執行，或按雙方合同約定履行。 9.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由 部門對工程質量予以認定，經認定后，工程質量不符合合同約定的，認定過程中支付的相關費用由乙方承擔。 第十條 工程驗收和保養

　　10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　乙方提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　10.2工程竣工后乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通后兩天內參加驗收，填寫工程驗收單(乙方提供)。在工程款結清后，辦理移交手續(表5：家庭裝飾裝修工程結算單，乙方提供)。

　　10.3本工程以甲方驗收為準，自驗收合格后雙方簽字之日進入保修期。保修期為二十四個月。驗收合格簽字后，填寫工程保修卡(表6：蕪湖市住宅室內裝飾裝修工程保修卡)。

　　第十一條 工程款支付及結算 11.1工程款付款方式：

　　(1)工程款付款可以雙方協商約定;

　　工程款可以按下表(每月甲方交款都應索要乙方蓋財務章的收據);

　　其他方式：

　　11.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，結算方式以雙方簽定單價不變，工程量以實際發生量計。并在 天內將有關資料交給甲方。甲方接到資料后 日內如果沒有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(表5：家庭裝飾裝修工程結算單，由乙方提供)并簽字，甲方應在簽字時結清乙方工程尾款。

　　11.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式票據，(稅款由甲方承擔)。交給保修卡。

　　第十二條 違約責任

　　12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承當責任，并賠償給對方損失。

　　12.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成無法驗收和損失的，由甲方承擔責任。 12.3因任一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應即時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方合同價的 %

　　12.4甲方未按期支付(二)(三)次工程款項的，每延誤一天向對方支付違約金人民幣 元。

　　12.5由乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　12.6由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金人民幣 元。

　　12.7合同履行過程中，甲方將乙方的承包施工項目全部或部門拿出自行施工制作的，將不享受承包人承諾的所有優惠條件。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門投訴，由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第 方式解決。

　　(一)提交蕪湖市仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 幾項具體約定

　　14.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到該小區內指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用(此費用不在工程款內)。

　　14.2施工期間，甲方將戶門鑰匙 把，交給乙方保管。工程竣工驗收后，乙方負責交給甲方。

　　14.3施工期間乙方每天的工作時間為：上午 點 分至 點 分; 下午 點 分至 點 分。

　　第十五條 其他約定事項：

　　第十六條 附則

　　16.1本合同以雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。 16.2本合同簽定后工程不得轉包。

　　16.3本合同一式 份，雙方各執 份。

　　16.4合同附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發包人(甲方簽字)： 承包人(乙方蓋章)：

　　委托代理人(簽章)：

　　年 月 日 年 月 日

公司合同 篇2

　　法定代表人張慶輝。

　　委托代理人吳健生、林孝強，廣東建升律師事務所律師。

　　被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業區三片區。

　　法定代表人葉鳳娟。

　　委托代理人余超生，廣東明祥律師事務所律師。

　　上訴人潮州市聯華電子有限公司不服汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。

　　上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業漆銷售協議》，協議書是被上訴人提供的格式合同。在協議書中有一格式條款：“與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據《中華人民共和國合同法》第四十一條的規定，應按上訴人的理解。上訴人認為，依以上條款的約定，如雙方發生糾紛，應先協商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應先與上訴人協商，協商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發生合同糾紛后，沒有與上訴人協商解決。因此，有權管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區人民法院。請求撤銷汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區人民法院審理。

　　被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業漆銷售協議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當事人已協議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規定，是合法有效的協議管轄條款。被上訴人依據協議管轄條款的約定向汕頭市金平區人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協商，協商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方沒有協商，被上訴人也有權起訴。上訴人提出應先行協商，協商不成才能向金平區法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字游戲，所提理由根本不能成立，目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護被上訴人的合法權益。

　　本院經審查認為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業漆銷售協議》明確約定“爭議的解決：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規定，應認定上訴人與被上訴人已協議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內容不違反級別管轄和專屬管轄的規定，是有效的協議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區內，其作為原審原告，依據協議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權符合法律規定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規定，裁定如下：

　　駁回上訴，維持原裁定。

　　上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯華電子有限公司負擔。

　　本裁定為終審裁定。

公司合同 篇3

　　甲 方： 甲方代表：

　　乙 方：

　　文化程度： 性 別：

　　住 址： 民 族：

　　出生日期： 年 月 日 電 話：

　　身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國勞動法》，本著平等自愿、協商一致的原則，經雙方協商，乙方被甲方聘用為(專、兼)職業務員。為了保障甲乙雙方的合法權益，特制定協議如下：

　　一、勞動合同期限

　　合同履行期限為自年月月日止，其中試用期為 個月(自 年 月 日起，至 年 月 日止)。

　　二、工作內容

　　1、乙方工作崗位為業務員，按甲方公司指定負責具體的銷售業務。

　　2、雙方有關崗位聘用、解聘等事項按有關規定辦理。

　　三、雙方責任和義務

　　1、甲方應根據國家有關勞動保護、安全生產的法規制度，采取有效措施，為乙方提供良好的勞動環境和工作條件，加強對職工的安全、衛生和勞動保護。

　　2、甲方根據生產和工作需要，對職工提供必要的專業技術培訓和業務進修條件，并進行業務學習等。

　　3、乙方上崗后應按照甲方的生產和工作要求，掌握本崗位的工作技能，按質按量地完成各項規定的生產和工作任務，并接受甲方職能部門的有關考核。

　　4、乙方在合同期內，應樹有良好的職業道德和精神風貌，維護企業聲譽，愛護集體財產。

　　5、乙方不得以任何形式私自回扣、截留、挪用、侵占公司的業務款，否則將依法追究其法律責任。

　　6、公司所有業務款項均由公司辦公室會計人員收取并開正式收據或者打入公司專用賬號，乙方不得以任何形式私自收取，造成經濟損失的追究其法律責任。

　　7、乙方在業務銷售過程中，不得私自壓價或抬高價格，不得同其他客戶、第三方串通、隱瞞、欺騙等一切有損甲方利益的行為，一經發現，即予開除，造成經濟損失的追究其法律責任。

　　8、乙方發生任何不安全事故、違紀違法等活動，甲方不承擔任何責任，甲方可協助相關部門處理。

　　四、用工性質： (全職或兼職)

　　五、勞動報酬

　　甲方實行本企業的內部工資分配形式并根據按勞分配的原則，按照崗位的勞動技能高低、工作責任大小、勞動強度和勞動條件優劣情況，確定乙方的勞動報酬，并隨著生產經營發展和經濟效益增長情況，逐步提高乙方勞動報酬和有關福利待遇。

　　1、業務員工資=底薪+業務提成。

　　2、底薪計算方法：業務員工底薪為

　　3、業務提成計算方法：

　　要求底薪者按照： 10%~15%的比率計提成; 不要求底薪者按照：20%~30%的比率計提成。

　　4、乙方在生產或工作中有突出貢獻或特殊成績的，甲方可給予必要的精神鼓勵和物質鼓勵或晉級工資。

　　六、勞動紀律

　　全職業務員需在每天早上八點到公司簽到，然后去開發客戶和維護客戶，根據工作需要安排工作的不得故意請假。如在上班期間發現業務員不在工作崗位給予相應處罰。

　　七、勞動合同的變更、解除、終止、續訂

　　1、訂立本合同所依據的法律、行政法規、規章發生變化，本合同應變更相關內容。

　　2、訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的，經甲乙雙方協商同意，可以變更本合同相關內容。

　　3、經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除。

　　4、乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

　　(1)在試用期間，被證明不符合錄用條件的;

　　(2)嚴重違反勞動紀律或甲方規章制度的;

　　(3)嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;

　　(4)被依法追究刑事責任的。

　　5、有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但應提前10日以書面形式通知乙方：

　　(1)乙方患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事由甲方另行安排的工作;

　　(2)乙方不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的;

　　6、本合同期限屆滿，勞動合同即終止。甲乙雙方經協商同意，可以續訂勞動合同。

　　八、雙方需要約定的'有關條款

　　1、乙方違反本合同約定的條件解除勞動合同或違反商業秘密的保守事項，給甲方造成經濟損失的，應按損失的程度依法承擔賠償責任。

　　2、乙方解除本合同的，凡由甲方出資培訓和招接收的人員，應向甲方償付培訓費和招接收費。

　　九、 勞動爭議處理及其他

　　1、因履行本合同發生的勞動爭議，當事人可以向本單位相關負責人申請調解;調解不成，當事人

　　一方要求仲裁的，向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對裁決結果不滿意的，可以向人民法院提起訴訟。

　　2、本合同未盡事宜，以法律的相關規定予以執行。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　聲明：本合同最終解釋權歸公司所有。

　　甲方： 乙方：(簽字)

　　甲方代表：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

公司合同 篇4

　　雇主（甲方）：

　　地址：

　　雇員（乙方）：

　　地址：

　　甲方因生產需要，按照用工有關規定考核后，同意招聘________為本公司員工。雙方根據《中華人民共和國勞動法》及《合同法》的相關規定，本著平等、自愿的原則，達成如下協議，供雙方遵照執行。

　　一、工作崗位

　　甲乙雙方協商確定，乙方的工作崗位是_____________，承擔__________________________工作任務，為_____________工種。因生產情況變化，甲方可與乙方協商調整乙方崗位、工種，如不能達成一致意見，乙方可申請離職。

　　二、勞務期限

　　本合同的勞務期限從______年______月______日起至______年______月______日，合同期屆滿，經雙方同意，可以續訂合同。

　　三、勞務費

　　1、勞動時間：

　　每周實行______日工作制，每日為______小時制，每月加班時間不得超過， ______小時。

　　2、勞動報酬：

　　（1）甲乙雙方確定，乙方的勞務費按日計算，每天的勞務費為______元，甲方應在每月______日以法定貨幣的形式向乙方支付工資。

　　（2）獎金：應按單位的經濟效益和乙方的勞動貢獻定，一般每月______元至______元；年終獎金每年視效益另定。

　　（3）加班工資：法定節日為______%、公休假日和平時為______%、從事夜間（22時至次日6時）工作的，每班發給______元作為夜宵津貼。

　　四、甲方職責

　　1、甲方必須為乙方提供工作條件，乙方個人專用工具應妥善保管，丟失應按使用年限折舊賠償。

　　2、甲方必須根據國家有關規定和乙方崗位工作需要發給勞動保護用品。

　　3、甲方應為乙方提供住房，房租、水、電費由乙方自付。如房租按商品化標準收取的，甲方應給乙方住房補貼。每月為______元；如乙方自行解決住房的，甲方應給乙方住房補貼。每月為______元。

　　4、甲方應按照勞動法的規定給乙方上社保。

　　5、甲方應按照合同的規定，按時向乙方支付勞務費。

　　五、乙方職責

　　1、按時上下班，不得遲到早退，遵守甲方的規章制度。

　　2、嚴格遵守操作規程，保證安全生產。

　　3、上班工作時間，不得做私事，不得看無關書報。

　　4、保質保量完成當班、當月任務，不得投機取巧。

　　六、合同的解除及其責任

　　1、有下列情形之一的，可以解除勞務合同：

　　（1）雙方一致同意的。

　　（2）乙方試用期滿，不符合錄用條件或本人不愿意供職的。

　　（3）乙方患病或非因工負傷，經治療不能復工或調整工作崗位后仍不能從事正常工作的。

　　（4）甲方瀕臨破產處于法定重整期間需要裁減人員的。

　　2、有下列情形之一的，本合同自行解除：（1）甲方宣告破產；（2）乙方被除名、開除、勞動教養或判處徒刑的。

　　六、違約責任

　　合同履行過程中，任何一方違反本合同的規定，給守約方造成損失的，都應按照具體的數額賠償。

　　七、附則

　　1、本合同一式______份，甲、乙雙方各執______份。

　　2、本合同從簽訂日起生效，雙方義務履行完畢后失效。

　　3、本合同期滿，經雙方同意續訂合同的，要重新簽訂補充協議。

　　4、合同履行過程中發生爭議，雙方可協商，協商不成的，雙方均可向合同履行地的人民法院起訴。

　　甲方：

　　聯系方式：

　　合同履行地：

　　簽約時間：______年______月______日

　　乙方：

　　聯系方式：

　　合同履行地：

　　簽約時間：______年______月______日

公司合同 篇5

　　甲方(出租方)：______________________ 身份證號碼____________________________

　　乙方(承租方)：_____________________ 身份證號碼____________________________

　　經乙方實地看房無疑，現就乙方租賃甲方房屋一事，達成以下協議：

　　1、甲方房屋座落在__________________________建筑面積約______㎡，該房屋現有裝修_______設施情況：_________________________以上裝修及設施作為甲方按照本合同交付乙方使用和乙方在本合同到期交還該房屋的驗證依據。

　　2、乙方搬入時，水________度，電________度, 煤氣__________度。

　　3、租房合同期限共______個月，自______年___月___日至______年___月___日止。如要續租， 在同等條件下，乙方優先。

　　4、租金及交納方式：甲方直接向乙方收取，每月租金為人民幣小寫￥______元/月，(大寫)____________元/月，按____個月付一次，其中第一次乙方付人民幣_______元給甲方，在______年____月____日前付清;從第二次開始，每次提前_____天交納，合同期內租金不變。

　　5、租房押金：小寫￥_______元，大寫_______________元，到期各項費用結算后多退少補。

　　6、甲方提供完好的房屋及設施，并按國家規定辦理好有關租賃手續，在租住期間，乙方必須按規定日期付清所有水電費、有線電視費、物業費、網絡使用費、管道煤氣費等實際使用的費用，若有特殊約定則從其約定;如未付清，甲方有權督促付清并可終止本合同。

　　7、乙方不得擅自轉租、轉借、轉讓、抵押，出賣該房屋，不得用該房屋進行非法活動或非法牟利，不得損壞房屋結構，不得影響鄰居關系。如為外來人員，必須主動辦理暫住戶口手續，若發生非法事件，后果乙方自負，并承擔違約責任。

　　8、乙方因使用不當或不合理使用致使該房屋或其內部設施出現損壞或發生故障，乙方應及時聯絡進行維修并負擔所發生的費用;房屋、設施、設備因老化等自然性損壞由乙方告知甲方，并由甲方負責修復責任;由于不可抗力因素造成房屋損毀等，本合同自然終止，互不承擔違約責任。

　　9、本合同簽訂后即產生法律效力，如果一方違約則由違約方支付守約方相當一個月租金的違約金，并承擔由此給對方造成的損失。

　　10、本合同未盡事宜，雙方協商解決，經合同雙方協商作出的補充規定，與本合同具有同等效力;如果雙方履行合同過程中發生糾紛，雙方先協商，協商不成提請房屋所在地人民法院裁決。

　　11、本合同經甲乙雙方簽字即生效，視作中介成功，中介服務費______元,并在簽訂本合同時由乙方支付給丙方，日后雙方發生變更，租賃中介費不退還。

　　12、如果乙方要求甲方和中介方開具房租發票或中介費發票，稅費由乙方承擔。

　　13、所有費用結算以收條或銀行匯款單為準。

　　14、本合同一式三份，甲、乙雙方和中介方各執一份。

　　15、備注

　　甲方簽字___________________ 乙方簽字_____________________

　　聯系電話___________________ 聯系電話____________________

　　聯系地址_______________________________ 聯系地址___________________________

　　中介方(丙方) 鄞州榮庭房產經紀有限公司 經辦人_________ 聯系電話___________ 公司地址 電話

　　簽訂日期________年__ 月__ 日

【公司合同】相關文章：

公司與公司借款合同_借款合同02-15

公司與公司借款合同02-09

公司與公司借款合同01-19

公司對公司借款合同06-18

公司對公司借款合同02-11

公司與公司借款標準合同02-07

公司向公司的借款合同02-07

公司借款合同12-15

公司勞務的合同02-07

策劃公司合同07-21