鋼結構承包合同范本（精選12篇）

　　在當今不斷發展的世界，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的鋼結構承包合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　鋼結構承包合同 篇1

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：

　　(2)次鋼構材質：

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為__元。

　　2、合同簽訂當日甲方付__元，給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：__年__月__日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為__年__月__日至__年__月__日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　鋼結構承包合同 篇2

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________

　　職務：____________

　　電話：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條 圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條 定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務

　　(1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目；

　　(2)參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的.，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價款及工期

　　(1)發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1)由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　(2)由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗；

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本項目質量標準：

　　(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1)項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　第十條 合同價款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

　　第十一條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失；

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金；

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

　　鋼結構承包合同 篇3

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　第一條：依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1.工程名稱：xx。

　　2.工程地點：xx。

　　3.委托方：xx。

　　4.預估構件重量：xx。

　　5.工程內容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據

　　1.甲方認可的施工圖紙。

　　2.甲方認可的設計變更，補充聯系單，圖紙會審紀要。

　　第四條：生產(加工)工作內容

　　1.主鋼構：xx。

　　2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。

　　3.防銹底漆涂裝要求：xxx。

　　4.乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

　　第五條：甲方的權利和義務

　　1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙xx套。

　　2.按合同規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。

　　3.甲方代表有權監督加工的進度和質量。

　　第六條：乙方的權利和義務

　　1.按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。

　　2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。

　　第七條：加工費及付款方式、時間

　　1.本生產人工費單價為：xx元/噸。

　　2.材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。

　　3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)。

　　4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。

　　5.重量結算：按理論重量結算；材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

　　6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

　　第八條：生產(加工)期限

　　1.開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

　　2.工期：xxx天。

　　3.工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。

　　4.遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時；

　　2)由于甲方的.原因影響生產(加工)進度時。

　　第九條：違約責任

　　1.由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。

　　2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1.產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。

　　2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1.與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。

　　2.本合同一式四份，甲方各執二份。

　　3.雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方：

　　承包方：

　　承辦人：

　　承辦人：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　日期：

　　鋼結構承包合同 篇4

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　加工方：(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，__萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的`，按照漲價后價格結算；市場價格下跌的，按照下下跌價格結算。

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：

　　日期：

　　日期：

　　鋼結構承包合同 篇5

　　定做方：(稱甲方)

　　承攬方：(稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨；運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

　　3.運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的'構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為___年___月___日至___年___月___日。

　　3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　___年___月___日

　　___年___月___日

　　鋼結構承包合同 篇6

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　茲有鋼結構工程鋼結構安裝勞務委托乙方承包施工，根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規，結合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就勞務分包事項協商一致，為明確雙方權利和義務訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包方式：勞務清包(含人工、輔材、機械、吊裝、找補漆等)不含油漆、涂料、電費

　　四、包工內容：

　　勞務清包鋼結構安裝必須符合圖紙設計和規范要求，工期必須按建設方合同要求及甲方要求及時完成。

　　五、工程款結算辦法：

　　采用第2種結算方式。

　　1、鋼結構安裝____元一噸、屋面板安裝____元一平米。

　　2、鋼結構安裝元____平方；建筑面積約____平方米(據實結算)。

　　工程款合計：____元；簽證變更另計。

　　六、工期要求：

　　本工程定于___年___月___日開工，年月日竣工。合同工期總日歷天數為天。

　　七、付款方式：

　　合同簽訂后工人到工地5日內付工程款10%；鋼架完付到50%；屋面、圍護部分完付到80%；工程驗收合格付到97%；剩余3%為質保金，一年后結清。

　　八、施工進度：

　　1、乙方認真接受甲方安排的施工計劃進度，必須在規定的期限內完成所布臵的任務，只能提前，不得延期，否則重罰，直至開除。

　　2、乙方在規定的時間內完成甲方布臵的施工任務，屬于甲方供料不及時，甲方承擔責任。

　　九、施工質量要求：

　　1、乙方嚴格按施工圖、技術交底及規范要求施工。

　　2、乙方必須接受甲方和監理部門的監督管理。

　　3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。

　　4、每步工序經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方承擔。

　　5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎罰的依據。

　　十、安全方面：

　　1、乙方人員進入甲方施工現場前，接受甲方的安全培訓后方可上崗，必須遵守國家及甲方的各項安全操作規章制度，嚴格按操作規程作業，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。

　　2、安全目標：安全無事故。

　　3、在施工中發生的工傷事故，由乙方自己自行負責，所有費用和后果由乙方自己承擔。

　　4、對違章作業者，給與警告處分；不戴安全帽、安全帶作業的，停工處理并罰

　　5、遵守國家法律法規和甲方公司安全制度，在施工工地擅自違法、違紀引起民事、刑事案件和糾紛，責任乙方自負。

　　6、乙方必須給其工人辦理意外傷害保險。否則將給與經濟處罰(按2元/平方米)

　　7、乙方人員在本工程中必須服從甲方管理人員的管理、安排、調度等；必須遵循甲方公司的相關的管理制度(包括質量、技術、生活、工作等各方面)、施工規定、等等。

　　8、工地現場達到市級安全文明施工現場標準。

　　十一、材料管理：

　　乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛護機械設備；現場材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按1.5倍的工資支付甲方。

　　十二、文明施工管理：

　　1、乙方所有人員必須服從甲方管理，文明施工，時時維護甲方公司形象；聽從甲方施工人員指揮，特別在作業時間及配合上必須服從指揮，發現屢不聽從指揮者，甲方有權更換乙方或要求乙方更換班組及個人，乙方承擔由此造成的一切經濟損失。

　　2、乙方必須服從甲方的規章制度，應負責所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的'財物，不準打架斗毆，若出現此情況，乙方應承擔甲方對肇事者(班組)的罰款或按財物實際價值的十倍進行罰款，情節嚴重者送公安機關處理。對于打架斗毆者(班組)，不論誰是誰非最低均罰款500元/次。

　　3、乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯

　　十三、其它事宜：

　　1、零工130元/個，

　　2、簽證變更根據現行市場行情定價。

　　3、未盡事宜協商解決。

　　4、本合同在履行過程中發生的爭議時，有雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第_(2)_種方式解決：

　　(1)提交______東營市_____仲裁委員會仲裁；

　　(2)依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　鋼結構承包合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　因公司發展需要，甲方須在三荷衛生院后約壹公里處修一棟約847平方米廠房，由乙方承包施工，經雙方協商同意簽訂如下合約。

　　一、承包方式：

　　甲方采用包工包料方式承包，乙方提供建房所需材料、勞務、建筑技術及工具等。

　　二、承建項目：

　　乙方應嚴格按照設計圖紙施工，不得偷工減料，乙方應按照甲方要求保質保量進行工程施工，總承包價格按每平方米元計算，總面積約平方米，總造價元，此造價包含基礎開挖、預埋、回填，另附用材規格明細表。

　　三、雙方責任：

　　甲方負責水電供應，提供住宿方便，乙方必須選用國標材料且保證工程質量，按設計圖紙施工，乙方設備工具及材料自行保管，如有丟失、損壞乙方自行負責。

　　四、乙方應按鋼結構工程建筑質量的相關規定及要求進行合理施工，確保廠房質量，特別注意房屋支柱、垂直度、橫梁焊接的`安全性、屋架焊點應滿焊，房頂施工不能出現漏雨現象，甲方驗收不合格，乙方負責返工，返工工資均由乙

　　五、責任安全

　　文明安全施工，如果乙方施工人員出現工傷或施工過程中造成他人損傷，財物損壞等安全事故，一切由乙方負責，甲方不負任何行和費用。文明施工，講究職業道德，講究現場清潔衛生。

　　六、工期要求：

　　工期為晴天35天，乙方進場之日起計算，乙方不能因各種原因拖延完工日期，拖延按500元/天處罰，特殊情況除外。

　　七、付款方式：

　　合同簽訂后2天，乙方需進場進行基礎開挖制作，基礎開挖制作完工，甲方應付乙方貳萬元，一次主鋼進場甲方應付乙方總造價40%，檁條瓦板進場甲方應付乙方總造價7%，待工程完工由甲方驗收合格付足總造價的95%，余款5%作保質金半年后付清(不得超過7個月)。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　________年____月____日

　　鋼結構承包合同 篇8

　　發包方：

　　承包方：

　　為了緊跟國家的改革形勢，加快工程進度，確定工程質量，切實落實好生產責任制，并采取互惠互利的原則，經甲、乙雙方共同協商，甲方將徐州唯特航天科技有限公司1#廠房、辦公樓鋼結構工程承包給乙方(勞務承包)，具體細則如下：

　　1、工程名稱：

　　2、承包范圍：廠房的鋼結構屋面、柱間支撐、吊車梁、屋面板、油漆、涂料(含預埋、安裝).

　　3、車間行車的吊裝，屋面工程的保修，所有的屋面工程(除防水工程)，辦公樓雨棚的預埋件

　　4、承包形式：(包工包料)

　　5、承包價格：650000元，一次性包死價包括鋼結構工程中所發生的一切費用，如稅金、材料檢測試驗費等(材料價格按甲方與建設單位所簽訂的建設工程施工合同步進行調整)。

　　6、工程質量等級：合格

　　7、合同工期：20xx年xx月xx日至20xx年10月15日全部完工。

　　8、工程質量驗收依據：現行國家施工驗收標準。

　　9、合同約定人數：具體以確保合同簽訂質量、工期要求為準。

　　10、建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和發生的費用由乙方承擔。甲方有權對違規作業人員提出警告，并采取必要的罰款措施。

　　11、付款方式：甲方與建設單位付款同步，按工程進度實際完成工程量的70%付給乙方工程款，竣工驗收合格后，三個月內付至合同工程款的95%，預留5%保修金，保修期滿二年后退還乙方5%甲、乙雙方責任

　　一、甲方責任：

　　1、負責提供施工圖紙(含設計變更)。

　　2、負責乙方施工人員的住宿。

　　3、協調好乙方與其它工種的配合。

　　4、加強對乙方職工的思想教育，安全和質量意識的'教育。

　　二、乙方責任：

　　1、乙方必須按甲方提供的施工圖紙進行施工。

　　2、在施工過程中，工程質量必須符合現行國家施工驗收標準。

　　3、加強內部管理，嚴格保證施工安全。

　　4、遵守甲方項目部規定，國家法規，嚴禁打架斗毆。否則所發生的一切后果(包括經濟費用及法律責任)均由打架斗毆者負責。

　　5、乙方必須確保自身隊伍的素質(業務素質及思想素質)和人員的穩定性，不得無故停工和人員走失。

　　6、乙方在施工過程中一切聽從甲方管理人員的指揮，服從甲方管理人員的管理。

　　7、在施工期間乙方如與其它工種發生糾紛必須及時匯報給甲方，以便妥善解決。

　　8、乙方在整個施工過程中，應與甲方緊密配合，以便工程順利進行。

　　9、現場文明施工：屬于本人承包范圍內的事情應及時派人及時妥善完成。如：場地清理，場內清理及鋼結構施工材料的集中堆放等。

　　三、結算依據：按本工程圖紙、設計變更增減部份按實結算。

　　四、補充條款：

　　乙方必須提供參于本工程鋼結構部位的制作、施工和按裝二級以上的資質證書(復印件附后)。

　　本協議一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

　　日期：

　　鋼結構承包合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地點：工程地點：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》規定及相關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則下，雙方達成以下協議：

　　一、工程內容：鋼結構屋架和屋面的制作安裝等。

　　二、計算方式和價格：甲方總工程約200㎡，乙方承包以屋面滴水面積計算，每平方85元/㎡起（不含稅價。）

　　三、雙方責任：

　　甲方提供施工圖紙，如有變更及時給予解答，甲方提供原材料堆放場地，提供電源、水力，伙食等并協調工地人員交叉作業等施工中出現的'問題。

　　四、付款方式：

　　1、甲乙雙方協商日期開工，待工程完畢全部結清工程款。

　　2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度造成乙方停工，窩工而帶來的各種損失，應由甲方承擔。

　　五、安全施工

　　乙方工人進入工地必須遵守工地的安全規范，統一安排。

　　六、開工及延期開工

　　甲、乙雙方協商開工，如甲方因原因造成開工延期，甲方必須通知乙方，推遲開工，并相應順延工期，如甲方未提前通知乙方，給乙方造成損失，由甲方承擔。

　　七、工程質量

　　工程質量保修期為一年，如有工程質量，乙方應及時維修。

　　八、爭議

　　本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院捍訴訟。

　　本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，工程結算完畢，付清工程款后，合同自動失效。

　　甲方：（簽章）

　　乙方：（簽章）

　　身份證：

　　電話：

　　年月日

　　身份證：

　　電話：

　　日期：

　　鋼結構承包合同 篇10

　　甲方：____________________________________(發包方)

　　乙方：___________________________________(承包方)

　　經甲乙雙方友好協商，遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當地有關法律、法規，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，雙方就本工程建設施工事項達成共識，具體內容如下：

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱

　　2、工程地點：

　　3、工程內容及承包范圍：

　　4、建筑規模：

　　5、工程造價：

　　6、質量等級：合格。

　　7、設計變更按甲方書面通知并經甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。

　　8、承包方式：本工程采用包工包料，包質量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

　　第二條施工準備

　　1、工程所需鋼結構構件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負責供應。

　　2、安裝所需設備，包括吊機生產車等由乙方解決。

　　3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。

　　第三條雙方主要責任

　　1、甲方的責任

　　(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現場條件，協調現場情況，為乙方正常施工創造條件。

　　(2)甲方督促檢查工程進度，工程質量，施工技術及安全生產。

　　(3)安排指定現場的施工人員的生活區位置。

　　(4)統一審核工程預決算和竣工結算。

　　2、乙方的責任

　　(1)確保本協議規定的質量、安全、工期按期完成。

　　(2)進場前七天內，向甲方呈報項目部組織人員名單。

　　(3)進場后七天內，編制出工程施工組織設計及進度計劃，報甲方批準后實施。

　　(4)及時向甲方報送工程計劃、統計、技術、質量、安全等有關資料，并接受甲方職能部門的檢查指導。

　　(5)如安裝中途不符合要求，甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準，由此造成的全部相關費用由乙方承擔；在規定時間內，乙方未能及時返工整改，甲方有權指出乙方出場、停止安裝，并承擔一切經濟損失。

　　第四條工程工期

　　1、開工日期xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日，本工程有效工期xx天，法定節假日除外。

　　2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃，協議簽署后乙方應在xx年xx月xx日內進駐現場，并按照約定時間開工。

　　3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時，甲方及監理工程師可向乙方發出指令，要求乙方人員、機械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內作業時間標準)。

　　第五條工程質量

　　1、嚴格按照施工圖與說明書，按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工，確保工程達到合格。

　　2、工程質量達不到合格等級，由乙方負責；達到合格等級，不獎不罰。

　　3、在施工中，必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查，監督和處理。

　　4、在規定的保修期內，由乙方無償進行維修。

　　5、乙方所承建項目嚴格按照國家現行有關建筑法律法規、施工規范、標準及地方文件進行施工和管理，如工程在檢查驗收中經評定為不合格工程，甲方有權向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　6、施工過程中質量不符合要求時，甲方或監理有權要求乙方停工整頓或返工處理，情節嚴重的給予每次1000～20xx0元處罰，如乙方返工后仍達不到合格要求，甲方有權解除合同，由此造成的'一切損失由乙方承擔。

　　7、乙方在施工中，為確保工期、質量、安全，必須使用符合安全標準的施工機械，對危及生產安全的機械一律不得進入現場施工。

　　8、在施工中及施工現場出現的一切安全事故由乙方負責。

　　第六條：文明、安全生產

　　1、施工現場必須滿足省市有關安全文明施工規定。

　　2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執行。

　　3、施工期間必須注意安全生產，嚴格遵守安全生產的有關規定，遵守勞動用工條例，工地發生的任何責任事故，由乙方承擔全部責任。

　　第七條：工程款的支付與結算

　　1、雙方同意按照進行結算。

　　2、施工用水電

　　甲方負責施工現場的三通一平全部到位。施工產生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔，產生費用乙方按實收取)。

　　第八條合同履約保證金

　　1、甲乙雙方簽定本協議后，乙方人員進場，乙方向甲方交合同履約保證金xx萬元。

　　2、在甲、乙雙方約定的開工時間內，因甲方原因造成工程未能按時開工，工期可以順延，在甲方具備工程開工條件時，本工程協議繼續有效。

　　3、合同履約保證金退還：工程施工至證金xx%，具備竣工驗收條件退還履約保證金xx%。

　　第九條付款方

　　1、乙方墊資施工至后，經甲方核實確認工程量價款后15日內向乙方支付已完工程量的xx%工程款。

　　2、工程驗收合格后，付至工程總造價的。

　　3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質的專職工程核算人員積極配合審計結算。結算時間為2個月。工程結算審計2個月內完成�？⒐べY料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的%；備案完成后付到工程決算款%。

　　4、余留工程款的%為保修款，按雙方保修協議支付，直至結清全部工程價款。

　　第十條材料

　　工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

　　第十一條付款違約條款

　　1、甲方不按合同書約定支付工程款，乙方有權停止施工，由此造成的工期延長，工期相應順延。

　　2、工程完工后，甲方不按合同書約定支付工程款的，甲乙雙方協商解決辦法，如協商不成，乙方有權申請人民法院進行依法解決。

　　第十二條質量保修

　　質保期內如出現質量問題，乙方接到甲方通知48小時內不進行維修，甲方有權安排他人維修，所產生的費用從質量保修金中扣除，不足之處有乙方補足。

　　第十三條違約責任

　　1、協議后效后，某一方不履行協議或單方終止協議、或單方原因造成對方終止協議的，應承擔工程總造價%的違約金。

　　2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

　　3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內提供完整的竣工資料；逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

　　第十四條其他

　　1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。

　　2、乙方負責按時清理施工產生的建筑垃圾和生活垃圾。

　　3、此協議中的所有條款均為合同的內容，均納入合同管理中。本協議條款與大合同有沖突的地方，以本協議條款為準。

　　4、本協議與施工合同具有同等的法律效力。

　　5、本協議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。

　　6、如有爭議，雙方友好協商處理，協商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　鋼結構承包合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　因公司發展需要，甲方須在xx園區內改造一棟約500平方米廠房，由乙方承包施工，經雙方協商同意簽訂如下合約。

　　一、承包方式：

　　甲方采用包工包料方式承包，乙方提供改造廠房所需材料、勞務、建筑技術及工具等。

　　二、承建項目：

　　乙方應嚴格按照設計圖紙施工，不得偷工減料，乙方應按照甲方要求保質保量進行工程施工，總承包價格按每平方米元計算，總面積約平方米，總造價元，此造價包含基礎開挖、預埋、回填，另附用材規格明細表。

　　三、雙方責任：

　　甲方負責水電供應，提供住宿方便，乙方必須選用國標材料且保證工程質量，按設計圖紙施工，乙方設備工具及材料自行保管，如有丟失、損壞乙方自行負責。

　　四、乙方應按鋼結構工程建筑質量的`相關規定及要求進行合理施工，確保廠房質量，特別注意房屋支柱、垂直度、橫梁焊接的安全性、屋架焊點應滿焊，房頂施工不能出現漏雨現象，甲方驗收不合格，乙方負責返工，返工工資均由乙方承擔。

　　五、責任安全

　　文明安全施工，如果乙方施工人員出現工傷或施工過程中造成他人損傷，財物損壞等安全事故，一切由乙方負責，甲方不負任何費用。文明施工，講究職業道德，講究現場清潔衛生。

　　六、工期要求：

　　工期為晴天7天，乙方進場之日起計算，乙方不能因各種原因拖延完工日期，特殊情況除外。

　　七、付款方式：

　　合同簽訂后乙方進場進行改造工作，改造部分彩鋼瓦拆除完畢后甲方應付乙方總造價10%，鋼材及物料進場后甲方應付乙方總造價40%，待工程完工由甲方驗收合格付足總造價的95%，余款5%作保質金半年后付清(不得超過7個月)。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　身份證號：

　　身份證號：

　　日期：

　　鋼結構承包合同 篇12

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方友好協商一致，現就本建設工程具體施工事項，達成如下合同條款，雙方信守執行：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：四川美大康藥業股份有限公司精烘包空調機房工程

　　2、工程地址：什邡市金河東路

　　3、承包范圍和內容：四川美大康藥業股份有限公司精烘包鋼結構空調機房、空調機組基礎(三個)。

　　二、合同價款

　　總價包干為￥155000.00元，人民幣大寫：壹拾伍萬伍仟元整。

　　三、合同工期

　　1、本合同工期總日歷天數____天。以合同簽訂之日起開始計算。

　　2、如遇以下情況，工期相應順延：

　　a.甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；

　　b.一周內非承包方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；

　　c.甲方原因造成影響下一道工序施工；

　　d.未按合同規定支付工程款而影響施工工期；

　　e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期；

　　f.甲方代表同意工期順延的其它情況。

　　四、工程款的支付和結算

　　1、本合同簽訂生效后七日內，甲方預付工程款的40%，計人民幣620_.00元作為材料款。

　　2、工程全部竣工，甲方一個月以內組織竣工驗收(甲方一個月內未進行竣工驗收，乙方視為工程合格)，驗收合格后，乙方出具全額正式發票(在甲方稅務部門代開)，甲方支付工程款的55%，計人民幣85250.00元。

　　3、工程款的5%，計人民幣7750.00元作為工程保質金，待保質期滿一年后三日內付清，質保金不計利息.

　　五、技術標準及要求

　　1、彩鋼板為50mm厚夾芯泡沫彩鋼板，壓型鋼板厚度不小于0.426mm。

　　2、塑鋼窗為中財型材80系列(加鋼襯)推拉窗，玻璃為5mm厚無色單層普玻。

　　4、進入現場的所有材料，其質量由乙方按施工驗收規范及標準進行抽檢和送檢，合格的方可入場和使用；因乙方未檢定合格而先行使用的，后果乙方承擔。

　　5、施工過程中，乙方必須按照要求，加強過程質量管理、監控，組織分部、分項的隱蔽驗收，檢查或驗收時間，乙方應提前24小時通知甲方。

　　6、乙方在工程竣工驗收前，必須提前5天將工程竣工資料整理完善并裝訂成冊交于甲方審閱合格后，組織竣工驗收�？⒐べY料應包括各種材料出廠合格證、檢測報告、材質證明、竣工圖紙、驗收記錄等。

　　六、安全文明施工

　　1、乙方必須高度重視施工工人的安全教育和培訓，遵守甲方廠區安全管理制度，嚴格按安全文明施工標準組織施工，施工現場安全標示醒目、安全防護用品齊備、安全措施完善。

　　2、乙方應在必要處設立安全警示牌或安全公告欄，并采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。必須接受甲方安全監督檢查，并對查出的安全隱患及時整改；因缺乏安全保障又不能按期整改，被各級安監部門強令停止施工的一切后果由乙方來承擔，給甲方造成損失的應承擔相應的賠償責任。

　　3、乙方的設備、工具、物資等進入甲方現場后，必須自行妥善管理，因保管不善而造成的損失由乙方自負。乙方材料、設備設施的出廠需經甲乙雙方工地現場代表的簽字確認并經甲方代表開具物資出門條，接受甲方保衛部門的查驗無誤后方可出廠。

　　4、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例、導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失和責任。

　　七、施工與設計變更

　　1、經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的`有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。

　　2、甲方生產工藝需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，雙方協商并簽證確認。

　　八、違約責任、索賠

　　1、甲方不按合同約定支付工程預付款，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，乙方可停止施工，工期應當順延。

　　2、因乙方原因造成工程延期，每延誤一天，乙方應承擔違約金人民幣20_元。延期違約金限額為結算總價款的20%。

　　3、工程質量不符合施工圖紙或質量驗收規范，由乙方在合理期限內無償維修或返工、改建，造成逾期交付的乙方承擔違約責任，按本條第二款的約定支付違約金，并由乙方承擔由此造成的損失。

　　4、質量保證期內的質量責任，乙方應在接到甲方通知后24小時內派人處理，否則甲方有權另行請人處理，所產生的費用由乙方承擔，甲方有權從質保金中直接予以扣除，質保金不足的，發包人還有權向乙方追償，由此給甲方造成的其他損失，乙方還應賠償。

　　九、爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2、當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意向什邡市人民法院起訴。

　　十、附則

　　1、本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　2、合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【鋼結構承包合同】相關文章：

鋼結構承包合同03-08

鋼結構車間承包合同08-01

般鋼結構承包合同09-09

鋼結構工程承包合同03-10

鋼結構承包合同【熱】03-27

【薦】鋼結構承包合同03-27

【推薦】鋼結構承包合同03-27

【熱】鋼結構承包合同03-27

鋼結構承包合同【精】03-27

簡單鋼結構承包合同09-13