安裝合同

時間：2020-12-18 12:19:49 合同范本我要投稿

關于安裝合同模板錦集6篇

　　隨著法律知識的普及，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的安裝合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

關于安裝合同模板錦集6篇

安裝合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將***工程交由乙方負責施工。為明確甲、乙雙方權利和義務，確定經濟關系，共同確保該工程質量、工期的全面完成，經雙方協商一致，達成如下條款，以資共同遵守執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：

　　5、合同價款：

　　6、質量等級：

　　7、工期：天（從進場安裝之日起）

　　8、發生下列情況時，工期順延：

　　不可抗力的自然災害。（如下雨、大風、停電等）

　　設計修改后工程量增加。

　　二、雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、向乙方提供施工圖紙并進行技術交底；

　　2、提供施工用水和用電接點位置；

　　3、指派為甲方駐現場代表，對工程質量、進度進行監督。

　　4、協調有關部門做好現場安全保衛、消防等工作。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方須在合同簽訂前，與甲方簽訂《施工安全、環境保護協議書》，作為本合同的附件之一，否則，合同為無效合同。

　　2、乙方須在合同簽訂后2天內，以書面形式向甲方報送管理人員資格證書；

　　3、遵守法律法規和甲方的有關規定，()按規定辦理施工所需的證件、批件并承擔其費用；

　　4、對施工過程中的質量、工期、消防、安全等負全部責任；

　　5、加強現場文明施工管理，施工中不得影響環境衛生及占道，工程交工前要達到工完場清的要求；

　　6、負責已完工程的成品保護，承擔未交付業主之前發生損壞的修復工作。

　　7、乙方必須按設計要求和施工質量驗收規范要求進行施工。

　　8、質量：如果在施工中，階段驗收為不合格工程，除責成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切費用由乙方負責，不順延期工期；若工程驗收為不合格，甲方不予驗收，一切責任和損失由乙方承擔。

　　因工程質量問題造成該項目工程倒塌和人畜重大傷亡，其損失和責任由乙方按國家規定全權承擔。

　　9、工期：按合同工期執行，每延誤一天罰款一千元。施工過程中，如遇人力不可抗拒的災害，工期順延。

　　10、轉包：乙方不能轉包，一經發現甲方有權終止合同，因轉包造成的損失由乙方負責。

　　11、進度：乙方不得以任何理由影響工程進度，否則，甲方有權要求更換，由此造成的損失由乙方承擔，甲方拒付一切施工費用。

　　12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因資金不足或其他原因停工，合同即告終止，甲方不需征得乙方同意即可更換施工人員，由此造成的一切損失由乙方承擔；

　　13、其他施工單位的糾紛：乙方施工進程中與其他施工單位發生的各種糾紛由乙方自行處理，引起的聚眾鬧事、打架斗毆等事端，造成停工或影響工程進度，所有損失由乙方承擔。

　　三、工程質量

　　1、乙方必須按設計要求和施工質量驗收規范要求進行施工。

　　2、經檢查、檢驗、驗收工程質量不合格，乙方應按業主或監理的整改通知要求進行返修至合格，并承擔費用及賠償由此造成的一切損失。

　　四、工程驗收

　　工程施工完畢，乙方須三日內通知甲方組織驗收。乙方必須確保工程質量達到合格標準。

　　五、工程保修

　　工程保修期，自甲方與業主辦理工程竣工驗收簽證之日起計算，按國家有關規定執行。保修期內，如因乙方原因造成的質量問題，由乙方無償返修，若乙方未及時返修，甲方可自行返修，費用在乙方質保金中扣除。

　　六、付款方式：

　　序號撥款分次進行金額（元）

　　七、附則：

　　1、本合同履約中發生的變化或未盡事宜，甲乙雙方需另行簽訂補充協議，該協議與本合同有同等效力。

　　2、本合同經雙方簽章后生效，一式二份，雙方各執一份。

　　3、本合同出現爭議時，可向人民法院起訴。

　　甲方：乙方：

　　代表人（簽字）：代表人（簽字）：

　　日期：**年**月**日日期：**年**月**日

安裝合同篇2

　　單桿“小高炮”廣告牌合同

　　甲方：阜南七彩圖文廣告社（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經甲乙雙方協商，本著自愿、平等、互利的原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、項目名稱和地點：

　　1、項目名稱：單桿“小高炮”廣告牌（以下簡稱廣告牌）

　　2、工程地點：阜南縣公橋鄉

　　3、廣告牌規格：版面長8米，寬4米，總高9.5米，版面下沿距地面高5.5米。

　　二、工程內容

　　1、本項目甲方投資，乙方受甲方委托負責廣告牌鋼結構制作及安裝的具體施工。

　　2、乙方應依據甲乙雙方確認的施工圖進行施工，鋼結構加工包括鍍鋅管、彩鋼瓦、予埋、地槽、角鐵結構表面刷調和漆（中灰色），工程做法及選材標準詳見施工圖（乙方繪制）。

　　3、廣告牌鋼結構配件加工及鋼結構配件安裝由乙方負責，施工人員的吃住由乙方自理。

　　4、本合同簽定前。乙方負責提供符合國家施工技術規范及政策法規要求的施工圖（含鋼結構及基礎施工圖）附后一張施工圖作為本合同的有效文件。

　　三、工程價款：

　　廣告牌每座單價為壹萬弎仟元整, ￥:13000:00元

　　四、付款方式：

　　合同簽訂后甲方支付給乙方單個廣告牌人民幣8000元，廣告牌制作、安裝完畢，經甲方驗收后，甲方支付給乙方工程款人民幣4000元。余款1000元一年后乙方本合同無違約，甲方支付。

　　五、工程期限：

　　每個廣告牌制作安裝10日，總時間自20xx年 6 月 8 日至20xx年 6 月18日完成，安裝期間如遇外來干擾，特殊障礙，或其他無法抗拒的天氣，自

　　然災害因素造成的停工，工期適當向后自然順延，順延時間不得超過排除障礙的時間。

　　六、雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、甲方負責廣告牌的前期審批協調，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到路政及其他監察機關對工程進行視察，或當地群眾阻攔。甲方負責協調至正常施工止。

　　2、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，解決應由甲方負責的問題配合乙方施工。

　　3、甲方應按本合同及時撥付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。

　　4、甲方負責工程價款撥付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告牌結構安全性，不得隨意變更施工圖紙。乙方確保設計施工的廣告牌抗風力為10級。結構質保期為6年。

　　2、在質保期內如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）。

　　3、如施工設計存在缺陷或因焊接安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔。

　　4、在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，施工中（包括運輸、安裝等）出現的意外事故，由乙方負責，在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告牌損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任，廣告牌制作、安裝場地如為有償使用，費用及看管由乙方負責。

　　5、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程價款的5%賠償甲方損失。

　　6、乙方施工人員在施工、安裝期間應遵守施工、安裝區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，所有責任由乙方負責,情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任.

　　(三)其他約定

　　1、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨等）原因，工期順延。

　　2、在保修期（一年）內，脫漆，脫焊乙方免費維修。以后的設施維護由甲方檢修和維護。

　　七、工程質量驗收：

　　以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（一年）；如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知10日內未驗收工程，被視為驗收通過。

　　八、附則

　　（一）如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，受害方有權依照本合同的相關內容交司法部門追究違約方的違約責任。

　　（二）本合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。

　　（三）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。雙方簽字后生效

　　甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：

　　（蓋章）（蓋章）

　　年月日年月日

　　本合同3張、附圖1張計4張

安裝合同篇3

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方就鄭開橄欖城項目入戶門安裝技術質量、施工進度、價款、安

　　全、成品保護、現場文明施工和工程驗收等方面，根據《中華人民共和國合同法》及相關規定，簽訂如下合同條款：

　　一、承包范圍及價款：

　　乙方從現場規定地點將門運至樓上，螺絲、打膠及安裝費用，最終按照實際安裝數量及實際尺寸結算，單價包死110元/樘。

　　二、質量及驗收標準

　　1、入戶門安裝執行GB50210—20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》和GB50327—20xx《住宅裝飾裝修工程施工規范》，按照國家及地方有關門

　　質量驗收規范進行驗收；

　　2、入戶門按現行河南省地方標準《建筑工程施工質量驗收實施細則》（DB21/1234-20xx）；

　　三、施工進度

　　門體運至施工現場，按甲方、業主要求的安裝日期安裝完成。如因乙

　　方人員不足影響工期，甲方可以高于乙方承包單價的價格另行安排人員施工，多出的費用由乙方負責。

　　四、甲方責任

　　1、甲方提供施工現場標高，乙方按標高施工；

　　2、甲方應提供門及相應安裝材料的存放保管場地；

　　3、甲方負責給乙方提供施工所用電源；

　　五、乙方責任

　　1、乙方應根據甲方要求安排施工進度；

　　2、乙方安裝的門與地面（水平面為基準面）的水平和垂直尺寸公差不大于±2mm，以單元室內建筑500線為安裝基準線，下返500mm；

　　3、乙方安裝的門其安全性能必須滿足國家規范的規定；

　　4、門框扇間密封采用真空密封膠條，；

　　5、乙方負責在門體安裝校正后，設專人進行門口抹灰的技術指導及交底工作。

　　6、乙方負責與土建施工方確認具體安裝位置。

　　7、配合物業在業主入住時對門體的驗收工作。

　　六、付款及結算

　　1#—6#樓門全部運送至樓層內到位驗收后付款4萬元，全部安裝完驗收后再支付4萬元，打密封膠、安鎖、交鑰匙驗收完付全款。

　　七、安全及消防

　　本工程施工安全及消防均由乙方負責，發生的一切法律后果由乙方承擔。

　　八、成品保護

　　入戶門在工程竣工驗收合格之前，所有成品保護工作主要由乙方負責。乙方負責成品門進場前及安裝后的成品塑料膜保護工作，以確保門體不被污染；

　　九、現場文明施工

　　乙方在安裝施工過程中負責現場文明施工，做到工完場清。

　　十、爭議解決

　　甲乙雙方發生爭議，應友好協商解決，協商不成，向甲方所在地法院訴訟解決。

　　十一、違約責任

　　2、乙方必須按照甲方的施工進度組織安裝，在施工過程中非因不可抗力及甲方變更等原因外，乙方應賠償由此造成的經濟損失（延誤工期的損失等）。

　　十二、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　負責人：

　　年月日

　　乙方負責人：年月日日

安裝合同篇4

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　發包方：（以下簡稱“甲方”）

　　承包方：（以下簡稱“乙方”）

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方就訂立此合同，以資共同遵守。

　　一、合同內容的金額：見附件清單。

　　二、交貨時間、地點、方式：

　　交貨安裝地點為：

　　三、付款方式：

　　1、合同簽訂后

　　2、月天內付款

　　3、工程全部完工后

　　四、工程要求

　　工程質保期：（從工程完工開始算）不扣質保金。

　　五、驗收

　　1、合同燈具安裝且啟用后，乙方向甲方填寫《工程竣工報驗單》，驗收期為乙方填寫《工程竣工報驗單》后三天內；

　　2、驗收合格后，甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。

　　如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收，超過本合同驗收期的，則視為合同產品及安裝已通過甲方驗收合格。

　　六、乙方應履行的責任

　　1、乙方按時安裝合同產品，并保證工程質量；

　　2、乙方免費補正、補齊包裝或運輸或安裝過程中造成產品品種、型號、規格、質量不符或損壞、遺失；

　　3、工程質保期內有質量問題（不可抗拒除外），乙方無償維修。

　　七、甲方應履行責任

　　1、甲方違反合同規定拒絕接受貨物及安裝的，應承擔因此給乙方造成的損失；

　　2、甲方應按合同規定準時向乙方支付合同貨款；

　　3、產品運抵達交貨地點后，甲方應立即派人員對產品進行驗收及簽收；

　　4、甲方驗收產品時，如發現貨物的品種、數量、規格、型號不符，應在到貨時間三個工作日內以書面方式向乙方提出異議，以查明產品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。

　　5、產品保質期內，甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。

　　八、違約責任

　　違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。

　　九、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同時，應在不可抗力事件結束后十日內向雙方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得不可抗力證明后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　十、產品所有權

　　甲方未向乙方付清產品貨款前，產品所有權屬于乙方，其它債權不得與此對抗。

　　十一、合同附件

　　1、

　　2、

　　3、經雙方簽字蓋章的產品技術圖（與合同配置不符處，以本附件為準）；甲乙雙方營業執照、法人代碼證、法人授權委托書；合同在執行過程中出現的未盡事宜，經雙方協商而達成的紀要，與合同具有同等法律效力。

　　十二、爭議解決

　　1、

　　2、本合同未作規定的，按照《中華人民共和國合同法》的規定執行；如雙方在合同履行過程中發生任何爭議；協商未果，由原告方所在地法院判決。

　　十三、合同生效

　　1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章，且甲方向乙方支付合同預付款后，即行生效；

　　2、

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　電話號碼：電話號碼：

　　日期：日期：

　　本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

安裝合同篇5

　　甲方：(發包方)_______

　　乙方：(承包方)_______

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點:_________

　　2、工程承包方式：_____a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。

　　第二條：關于材料供應的約定

　　1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違反本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。

　　第三條：關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》GB50210-20xx和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50327-20xx并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

　　3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。

　　4、本工程由_______方設計施工方案。

　　第四條：關于安全生產各防火的現場管理的約定

　　1、嚴格遵守規定的'裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。

　　2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3、保證裝飾裝修現場整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。

　　5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定

　　1、布局開槽完工后，支付工程款的50%給乙方，水電完工后支付工程款的30% ，整體竣工驗收合格后支付20%。

　　2、本工程保修期伍年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　3、雙方款項住來均應出具收據。

　　4、工程結算方式：水路____米，電路____米

　　5、乙方承包內容：1、水電開槽、布線、穿線、埋槽;2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋;3、水電施工穿墻、打孔、切割;4、開關插座面板安裝;5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝(水晶燈另計);7、其他收費項目另計。

　　第六條：糾紛處理

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第七條：全同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款____%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第八條：其它約定

　　1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合其他工種的交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。

　　3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。

　　第九條：附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　4、合同有效期至_______。

　　5、工程保修期伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

　　甲方________簽字(蓋章) 乙方________簽字(蓋章)

　　___年___月___日 ___年___月___日

安裝合同篇6

　　根據《中華人民共和國建筑法》及《中華人民共和國合同法》，《建筑管理條例》規定，為了明確甲乙雙方責任，相互制約，相互本著自愿，誠信合作，權利平等的原則，甲乙雙方經過洽談協商就膠州御花園7#樓住宅小區工程項目電安裝部分分包事宜達成以下協議：

　　一、工程概況:

　　1.工程名稱: 膠州市御花園住宅小區7#樓工程

　　2.工程地址:膠州市北京路北

　　3.開工日期: 20xx年5月 1日4.竣工日期:20xx年6月15日

　　二、承包范圍:

　　甲方提供的圖紙和設計變更中包括的所有電安裝的內容（強弱電線管預埋、開槽、布管、穿線、埋槽，電施工的穿墻、打孔、切割,開關箱、橋架洞口預留及封堵，裝修后期穿線、橋架等各種配電箱的組裝及安裝，開關、插座及燈具的安裝，電施工過程的垃圾清運）以及甲方現場所有的臨時用電的拉設。

　　三、承包方式: 包工不包料

　　四、工程造價:

　　按實際建筑面積以每平方元進行結算，乙方自負盈虧。

　　五、付款方式：

　　完成車庫及主樓±0.000以下付已完工程量的70%，主樓至十層付已完工程量的70%，主樓到頂付已完工程量的70%，本工程竣工驗收合格后付工程總造價的95%，余款保修期（保修期為2年）滿后一個月付清。

　　六、工程質量及工期:

　　1.乙方應嚴格按照施工圖紙組織施工，質量應達到和符合各級部門的施工規范和驗收標準，同時必須達到泰山杯質量驗收規范要求。

　　2.每層次的預埋和安裝應通過監理、質檢等部門的驗收，如達不到要求應無條件立即組織返工，返工不另計返工費，且損失的材料應由乙方承擔賠償。

　　3.每層次的預埋時間應在鋼筋班組完成工作后12小時內完成，每超過1小時處罰500元。

　　4.開關箱，開關盒，插座盒，電話、電視等相關線盒安裝前應控制同一水平，燈座的安裝應保持同一直線，所有線管應保持通暢，不得有阻塞現象，發現一處罰款200元。

　　5.如需鑿墻埋管應用切割機先割出雙邊的控制線后方能鑿打，否則每米處罰100元。

　　6.工期應隨主體工期同步，安裝，穿線等工序不得拖延其他工種的進度，由乙方造成的工期拖延按被延誤工種的處罰金處罰乙方。

　　七、雙方責任:

　　1.甲方責任

　　1.1提供施工圖紙，制定施工方案、技術交底、進度計劃。

　　1.2及時提供施工中各種所需材料并運抵現場。

　　1.3提供電源，宿舍，帶電工具，井架。

　　1.4監督乙方的文明施工、安全生產和工資的發放。

　　2.乙方責任

　　2.1認真完成每一道工序，杜絕材料浪費，可利用的下腳料應及時回收利用。文明施工，每天下班后應將施工現場清理干凈。(如由甲方清理費用乙方工程款中雙倍扣罰) 2.2乙方必須至少提前五天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。并對所報材料的型號和數量負責，超出正常損耗部分由乙方自己承擔。

　　2.3甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.4未經甲方現場施工員等管理人員同意不得檀自停工，檀自停工每日處罰1000元。

　　2.5愛護保養好甲方提供的工具設備，工程完工后應完好、如數交還甲方，如遺失或損壞應照價賠償。

　　2.6進場人數和技術等級應滿足甲方的施工質量和進度，應自始自終完成本項工程，如中途退場則工程款按已完成工程量60%給付，余40%做為違約金和下一班組的補償金。

　　2.7教育敦促本班組人員注重施工質量和安全生產，文明施工，了解并遵守甲方現場的各項規章制度，杜絕質量事故和安全事故的發生，施工中如發現安全隱患應及時報告甲方。由乙方人員發生的安全事故和事件(包括第三者傷害)均由乙方承擔一切責任后果，甲方不承擔任何連帶責任。

　　2.8乙方應保護好工程中的半成品、成品。如乙方責任破壞或損壞應無條件修復至原樣，如由甲方派人修復費用加倍。

　　2.9乙方人員應持證上崗，特殊工種應持有相關的證件。

　　2.10小型工具及安裝所需工具由乙方自備。

　　七、行政和安全要求:

　　1.乙方人員應自覺接受安全教育和考核，施工中應嚴格遵守國家、省、市的安全法規和操作規范。

　　2.嚴禁無證上崗，正確使用“三寶”，做到“三不傷害”，禁止使用“三爐”、私接電源，嚴禁酒后上班、打架斗毆、賭博鬧事(違者每人次罰款200—20xx元)。

　　3.嚴禁攀爬井架、外架，嚴禁搭乘井架上下，嚴禁從高處往下拋扔物體(違者重罰200元)。