建設工程施工合同范本

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規，自愿、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同，共同信守。

　　第一條、工程事項

　　1.1工程名稱：_______________________________________

　　1.2工程地點：_______________________________________

　　1.3工程內容：_______________________________________

　　1.4工程開竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。

　　第二條、工程承包范圍

　　2.1承包范圍:乙方包工，包料。

　　第三條、發包人工作

　　3.1甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。

　　3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。

　　第四條、承包人的.權利和義務

　　4.1按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。

　　4.2施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。

　　4.3乙方編制施工方案，由甲方審定后實施。

　　4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協商。

　　第五條、工程造價和結算

　　5.1工程總價：大寫_________________________________

　　5.2結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。

　　5.3乙方材料及工人進場再付工程款___%大寫__________元

　　5.4工程全部結束驗收合格后,甲方向乙方付清余款。

　　5.5工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。

　　第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。

　　6.1不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。

　　6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。

　　第七條、違約責任

　　7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔賠償責任。

　　7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

　　第八條、爭議解決方式

　　8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的可向當地人民法院起訴。

　　第九條、其他

　　9.1協議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效應。

　　第十條、合同份數及生效日期

　　10.1本協議一式兩份，甲乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

【建設工程施工合同】相關文章：

建設工程施工合同06-17

建設工程施工合同11-30

建設工程施工投標合同06-12

建設工程施工合同范例05-23

建設工程施工合同模板04-14

建設工程施工合同的范本03-30

港口建設工程施工合同06-29

建設工程施工合同模板08-18

建設工程施工合同【熱】08-18

【薦】建設工程施工合同04-24