承包合同范文匯編5篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編幫大家整理的承包合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

承包合同 篇1

　　合同編號：______________

　　承攬人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　定作人：_______________________________

　　法定住址：_____________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　委托代理人：___________________________

　　身份證號碼：___________________________

　　通訊地址：_____________________________

　　郵政編碼：_____________________________

　　聯系人：_______________________________

　　電話：_________________________________

　　傳真：_________________________________

　　帳號：_________________________________

　　電子信箱：_____________________________

　　雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條圖紙提供

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

　　第七條轉包

　　1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

　　2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第八條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第九條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十條協助

　　1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

　　2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

　　除合同。

　　第十一條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十二條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十三條加工費結算辦法與時間

　　_____________________________________。

　　第十四條付款

　　定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第十五條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：

　　1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

　　3．雙方通過書面協議解除本合同；

　　4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

　　5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

　　6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　第十七條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

　　第十八條違約責任

　　1．承攬人的違約責任

　　（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

　　（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

　　2．定作人的違約責任

　　（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

　　（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

　　（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十九條聲明及保證

　　承攬人：

　　1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　定作人：

　　1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十條通知

　　1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：______________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十一條合同的變更

　　本

　　合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十三條爭議的處理

　　1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十四條不可抗力

　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的`能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十五條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十七條合同的效力

　　1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

　　法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

　　委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______

　　簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

　　_________年_____月_____日 _________年______月_____

承包合同 篇2

　　甲方(發包人)：

　　乙方：承包人)：

　　根據《中華人民共和國農村土地承包法》、《中華人民共和國草原法》、《中華人民共和國合同法》、《黑龍江省草原條例》等有關規定，經甲乙雙方協商一致簽訂本合同。

　　一、甲方將20350.70畝草原承包給乙方，該草原位于肇州縣衛星種畜場 東至 興城界 西至 昌德界 南至 四分廠 北至 北公路

　　二、承包期限從月年月承包期為30年。

　　三、承包費每年人民幣 玖拾萬 元人民幣，乙方按規定定交齊當年的草原承包費，如乙方不能按時繳納承包費按照銀行利息賠付給甲方，但甲方無權收回草原。

　　四、甲方的權利：收取乙方草原承包費，制止乙方破壞草原資源及草原保護設施的行為。

　　五、甲方的義務：依照法律法規規定，保護乙方合法的草原承包經營權，不得擅自變更、解除合同，保護乙方的生產經營自主權，不得干涉乙方依法進行正常的生產經營活動。承包期滿，在同等的要件下優先發給乙方。

　　六、乙方的權力：依法享有對草原的生產、管理、經營自主權;依法享有草原產品處置的權利，承包草原被征用、使用、占用時，有依法獲得補償的權利。

　　七、乙方的義務：按時交納草原的承包費用，依法保護和使用草原，不得非法改變草原的用途。

　　自簽完合同之日起，以前草原上的一切經濟糾紛由甲方自行處理，與乙方無關。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇3

　　項目名稱：

　　地址：

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國安全法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、承包單價

　　按建筑面積（每平方米： 元計算）。

　　二、質量

　　生產過程中，乙方要嚴格按照建筑施工規范施工，絕對服從甲方安排工程進度，保證質量完成本工程，如有特殊情況下，應由甲乙雙方共同商議后盡量完成工程量。

　　三、安全

　　1、乙方施工人員入場必須遵守安全規程佩帶安全帽，禁止穿拖鞋、酗酒進入施工現場，禁止打架斗毆、酗酒鬧事，（注：如出現喝酒、鬧事、打架情況，不管任何理由罰款壹萬元從乙方工程款里扣除，情節嚴重的交由當地派出所處理）并清退鬧事人員。

　　2、如施工中由自身疾病導致安全事故并沒告知甲方的由本人承擔。

　　3、施工當中安全方面必須遵守施工安全規則，如不遵守規則出現意外傷亡由乙方自己承擔，施工當中如出現不安全操作，甲方安全員有理由罰款，如違反操作堆積，出現安全事故由乙方承擔。

　　5、保險由乙方人員自己承擔，如不買保險出現工人傷亡事件由乙方自己承擔。

　　四、工程進度

　　乙方盡可能完成甲方的工程計劃，如有拖延施工期和其他無理要求停止施工，按每日1000元給予處罰（加班在正常施工范圍內，搶工期時必須加班）不可抗因素除外，如自然災害、火災，停工待料等。

　　五、承包方式

　　1、甲方不帶施工所需的扎絲，不包括任何設備工具。

　　2、工作范圍包括鋼筋、大小料制作、綁扎及鋼筋抽樣及卸料由乙方負責和塔吊基礎。

　　3、乙方必須做到工完場清，如在甲方通知之后依舊未清理，甲方有權利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。

　　4、乙方負責本工程所有鋼筋工作鋼材進場卸料。

　　六、施工變更

　　乙方在接到甲方的變更通知未能及時按變更施工，造成返工，損失有乙方負責，如變更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙雙方可協商按施工量大小給予乙方合理施工費用。

　　七、付款方式

　　甲方需乙方進場施工日起：按每月乙方施工總量的75%工程款付給乙方，待冬季不能施工甲方以乙方工程總量85%工程款付給乙方，待乙方主體封頂完工后支付余款100%。撥款時乙方出具工人工資表，工資表人員必須真實，由甲方發放工資，如出具假工資表甲方有理不撥付工程款。（備注：如甲方不能按合同支付乙方工程款，乙方有權停工，所造成的一切損失由甲方承擔。（如在施工過程中或第二年，甲方無理由的情況下，由乙方撤出施工現場或違約，甲方承擔所有乙方的損失，按總工程量30%給予賠償。）

　　八、如在正常施工中

　　由于甲方因某種原因造成乙方工人在現場停工待料，如超過三天，甲方按乙方現場實數人員給予合理賠償（每人每天按260元計算）。

　　九、以上協議由甲乙雙方協商達成一致后同意簽字生效。

　　此合同一式兩份。

　　甲方代表人： 身份證號：

　　乙方代表人： 身份證號：

　　年 月 日

承包合同 篇4

　　甲方：（以下簡稱甲方）：

　　乙方：（以下簡稱乙方）：

　　經甲乙雙方協商同意，甲方現將位置于的新堰塘承包給乙方用于水產養殖及其它相關養殖，在合法、自愿、公平的原則下簽定以下合同條款：

　　一、。承包面積：

　　堰塘水產養殖面積約30畝。

　　二、承包時限：

　　承包期為 年從 年 月至 年 月 日止。

　　三、承包費用：

　　承包費為每年200元。

　　四、甲方權力和義務：

　　1、承包期內甲方有權對乙方經營活動實施監督管理但不得干涉其合法經營。

　　2、 承包期內，甲方不得單方面解除承包合同，不得有任何理由干涉乙方合法自主經營及養殖行為。

　　3、承包期間甲方有義務維護乙方堰塘的合法養殖活動，因甲方原因或甲方原承包合同的問題導致乙方不能在堰塘水面及堰塘進行正常合法的養殖活動時，甲方應及時出面解決、如導致乙方不能繼續養殖的，甲方應賠償乙方的養殖損失。

　　五、乙方權力及義務：

　　1。乙方應按時合同約定時間及時繳納承包費用。

　　2承包期間乙方有義務幫甲方看管甲方名下基礎設施不被損壞、偷盜。

　　3。為了養殖需要，可增設攔網，看守棚、網箱、雞舍、鴨舍等合理措施，但不得影響堰塘工程設施安全和損害國家、集體和他人利益。

　　六、自然災害：

　　1。如遇天氣干旱，于農業灌溉用水發生矛盾時，堰塘的中心垂直水位必須保持1米。

　　2。 如遇天氣洪澇，乙方應及時開缺泄水，確保堤壩的安全。如堤壩垮塌，乙方產業損失自負。

　　七、如果對合同發生爭議，應由雙方協商解決。協商不成的通過訴訟程序解決。

　　八、本合同一式兩份同等法律效力，經甲、乙雙方簽字后生效，雙方不得違約。

　　甲方：

　　乙方：

　　20_年 月 日

承包合同 篇5

　　甲方： __________________________

　　乙方： __________________________

　　為適應公司發展要求，實現雙贏目的。甲乙雙方經平等、自愿協商，就乙方承包甲方的化妝部一事達成如下協議，以資共同遵守。

　　一、 承包內容、期限及方式

　　1、乙方承包甲方化妝部，滿足甲方員工的化妝需求。

　　2、承包期限為年，自________年__月__日起，至________年__月__日止。

　　3、按照公司規定：公主部及會務部工作人員必須由化妝部化妝后才能上班。公主部每人每月化妝費300元，會務部每人每月化妝費400元，由甲乙雙方進行統計并由甲方收取化妝費。

　　4、乙方化妝師12名，月薪20xx元，（休假工資另算），經過甲乙雙方協商可隨化妝需求增減化妝師人員。

　　5、甲乙雙方共同合作期間，除去乙方化妝師工資以外的利潤甲方占60%，乙方占40%。

　　6、化妝造型所需材料費由乙方承擔。

　　7、乙方經營期間銷售化妝品、睫毛、粉撲、耳環、頭飾等須向甲方提供價目表。

　　二、權利和義務。

　　1、甲方權利和義務

　　1) 監督乙方經營情況，確保乙方合法經營；

　　2) 甲方監督乙方工作情況，對乙方化妝師工資發放進行考勤及考核；

　　3) 每月15日之前甲方需向乙方一次性結算上月所得。；

　　4) 在承包期內，不得允許第三人參與承包經營；

　　5) 對乙方提出的合理事項給予支持，為乙方提供經營便利；

　　2、乙方權利與義務

　　1) 合理使用甲方場地設備，保證承包經營安全；

　　2) 享有承包經營收益，承擔承包經營虧損；

　　3) 合法從事承包經營，在承包期內，不得向第三人轉包經營；

　　4) 在每月選拔日，提前到達公司配合員工妝面造型。

　　三、 協議解除、續展

　　1) 本協議經甲乙雙方協商同意，可以解除。

　　2) 本協議期滿后，經甲乙雙方協商，可以書面方式延長承包期限，也可以另行簽訂協議。

　　四、 違約責任

　　甲乙雙方任何一方違反本協議約定，造成對方損失的，應按照實際產生的損失向對方進行經濟賠償。

　　五、 其他約定

　　1) 本協議自甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　2) 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：

　　年 月 日 年 月 日

【承包合同】相關文章：

承包合同單位承包合同08-18

安裝承包合同-承包合同07-26

承包合同承攬合同 承包合同08-26

實用的承包合同簡單的承包合同08-16

裝卸承包合同卸車承包合同09-20

承包合同02-03

承包合同06-06

經典承包合同08-02

承包合同5篇(關于承包合同)06-29

農村魚塘承包合同范本-承包合同02-15