板材采購書面合同
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同在生活中的使用越來越廣泛,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編收集整理的板材采購書面合同,歡迎閱讀與收藏。
板材采購書面合同1
供方:____________(乙方)
合同編號:__________________
簽訂地點:__________________
需方:____________(甲方)
簽訂時間:
第二條:質量要求、技術標準按國家現行標準執行。
第三條:交(提)貨地點、方式:需方自提。
第四條:交貨周期____________:合同簽定后當日提貨。
第五條:合理損耗及計算方法:按鋼材理論重量交貨,2‰內為合理磅差,超出部分雙方協商處理。
第六條:驗收標準、方法及提出異議的期限:按國家標準驗貨,數量異議在貨到三日內保持原包裝的情況下提出,質量異議在貨到二天內書面通知乙方。
第七條:隨機備品配件、工具數量及供應方法:質量書、材質單隨出庫單及貨走。
第八條:結算方式:款到發貨,供方同時提供全額增值稅專用發票。
第九條:本合同解除的條件:如遇甲、乙雙方中有一方未按合同約定履行義務時,另一方有權解除本合同。
第十條:違約責任:若因供方產品質量不符合國家現行標準,導致甲方工程停工或規格代換的經濟損失及質量事故,供方將承擔其相應的經濟損失及責任。未盡事宜雙方另行簽定補充協議。
第十二條:合同爭議的解決方式:
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,若雙方確實無法協商一致,可依法向合同簽定地人民法院起訴。
第十三條:本合同一式貳份,出賣人壹份,買受人壹份。雙方簽字蓋章后生效。
第十四條:本合同價格在合同生效日期不得更改、不隨市場波動而變化。
第十五條:供方必須遵守需方質量/環境/職業健康安全相關規定。
供方:____________需方:____________
地址:____________地址:____________
板材采購書面合同2
發包方:__________________(以下簡稱“甲方”)
承包方:__________________(以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:______。
1.2工程地點:______。
1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5工程期限_____歷天,開工日期______年______月______日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列方式提供:甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用在工程價款內)。
第三條 甲方義務
3.1開工前______天,為乙方入場施工創造條件。
3.2負責協調施工所需的水源、電源;
3.3負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;
3.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,應配合辦理相關手續;
3.5參與工程質量和施工進度的檢查監督。
3.6應按合同進度按時付款
第四條 乙方義務
4.1指派為房屋設計師和駐地監理,應按甲方要求提供經認可后的設計圖并負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
由各方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由提供方負責。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由提供方負責。
第七條 工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.3因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的______%,即______元。
第二次:__________________,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的______%,即______元。
第三次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的______%,即______元。
8.2工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
8.4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起12月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.2合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,并辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關于設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的'時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。
10.5工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收,并辦理驗收移交手續。第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商后簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(業主)蓋章:__________________乙方(蓋章):__________________
住所地址:__________________企業地址:__________________
工作單位:__________________法定代表人(簽字):__________________
委托代理人(簽字):__________________委托代理人(簽字):__________________
電話:__________________電話:__________________
______年______月______日
板材采購書面合同3
甲方:(需方)________________________
乙方:(供方)_______________________
甲方因____________工程建設需中沙和細沙,經雙方平等友好協商,訂立以下條款。
一、供貨方式
1、價格經雙方商定為中沙每立方______元,細沙每立方______元。(注:包括運費)。
2、按甲方工程進度需要分期分批向乙方購進所需沙、甲方每次需貨時,應提前一天通知乙方所需沙,經乙方確認后,乙方保證在24小時內將甲方所需沙送達指定工作地點。
3、貨到工地甲乙雙方應當面點清數量,并保證每次每批達到按甲方要求的質量、重量、尺寸大小及強度并達到國家規范,且由甲方負責人簽收送貨單,以經甲方確認簽收的送貨單據作為甲乙雙方的結賬憑據。 如不是按甲方要求所送沙,一律不簽單。
二、結算及付款方式
1、乙方無條件承諾給甲方墊資工程全部所需沙到工程竣工驗收才可以結算沙款,并保證供應甲方所需沙充足,如有違約愿承擔一切所造成的經濟損失及法律效果,甲方有權單方面終止合同且追究其法律責任并有權不給予結算。
2。、方承諾并保證,在本工程竣工驗收后一個月內及時給予乙方對帳結款并在竣工驗收后三個月內結清全部貨款,如若甲方沒能力支付,甲方愿意按所欠乙方貨款金額割同等金額樓房方式支付乙方貨款作為償還,甲方不得有異議(樓房抵換價格按當時市場行情價同等條件折算)
三、違約責任
1、乙方必需保證所供沙為合格砌筑沙和抹灰沙,沙必需以甲方名義送質檢部門檢驗合格并由乙方承擔其費用,并提供甲方驗收所需廠家資質及所有資料。
2、雙方簽定合同后,甲方工地所需的沙必須向乙方訂購,如發現甲方向其它供應商購貨(注:在乙方供貨不足的情況下不需要承擔責任)乙方可控告甲方違約,但乙方必須保證所供應灰沙保質保量情況下不得高于市面價格,否則甲方有權單方面終止合同并不給予結帳。
四、其它
1、甲方有權退換貨。
2、本合同自雙方簽字蓋章之間日生效,合同執行期內甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同,如有未盡事宜雙方共同協商另定補充協議,補充協議與本合同具備同等法律效力,協商解決不了的,甲乙雙方可在簽約地管轄區內人民法院起訴,調解。本合同一式兩份,雙方各執一份。
需方(甲方):_____________供方(乙方):__________
簽約地點:__________________簽約日期:__________________
【板材采購書面合同】相關文章:
板材采購合同05-06
擠塑板材料采購合同04-25
板材采購合同范本04-21
板材采購合同12篇06-11
板材采購合同(12篇)06-11
板材采購合同(合集12篇)06-11
板材采購合同匯編12篇06-11
設備采購專用書面合同08-10
購銷板材合同07-06